房屋买卖合同纠纷代理词7篇合同模板
房屋买卖合同纠纷代理词
房屋买卖合同纠纷代理词尊敬的客户，。
根据您的要求，我为您准备了一份房屋买卖合同纠纷代理词范本，希望能够帮助您解决合同纠纷并维护您的合法权益。
合同纠纷代理词。
甲方（卖方），______________________（姓名/名称）。
乙方（买方），______________________（姓名/名称）。
鉴于甲方与乙方就以下房屋买卖合同纠纷事宜达成如下协议：一、合同纠纷的背景和原因。
甲方与乙方于________年月日签订了《房屋买卖合同》，合同约定乙方购买甲方位于________（地址）的房屋，并支付了相应的购房款项。
然而，自合同签订之日起，甲方未能按约定交付房屋，且拒绝返还乙方已支付的购房款项，导致双方发生了严重的合同纠纷。
二、代理词的主张和要求。
1. 甲方违约责任，甲方未能按照合同约定交付房屋，构成了严重的违约行为，应当承担相应的违约责任。
2. 乙方权益保护，乙方已支付了购房款项，但未能取得房屋所有权，损害了其合法权益，要求甲方返还购房款项并承担相应的违约责任。
3. 法律救济，根据《合同法》等相关法律规定，甲方应当返还乙方已支付的购房款项，并承担违约金等损失赔偿责任。
三、代理词的法律依据和证据。
1. 合同约定，合同中明确约定了甲方应当交付房屋并乙方支付购房款项的内容，合同约定应当受到法律保护。
2. 购房款项支付凭证，乙方能够提供购房款项支付的银行转账凭证等相关证据，证明已履行了支付义务。
3. 相关法律规定，根据《合同法》等相关法律规定，甲方应当履行合同义务并承担违约责任，乙方有权要求返还购房款项并获得相应的损失赔偿。
四、代理词的诉讼要求。
1. 申请法院判决，申请法院判决确认甲方违约行为，要求甲方返还购房款项并承担相应的违约责任。
2. 申请损失赔偿，要求甲方承担违约金、利息等损失赔偿责任，赔偿乙方因此遭受的损失。
3. 其他诉讼要求，根据具体情况，提出其他合法合理的诉讼要求，维护乙方的合法权益。
以上内容仅为代理词范本，具体内容应根据实际情况进行调整和完善。
房屋买卖合同(模板)纠纷代理词
房屋买卖合同纠纷代理词
一、引言
二、背景
根据我国《合同法》等相关法律法规的规定，房屋买卖合同是一种具有法律效力的合同，双方当事人应当履行合同约定。
然而，在房屋买卖过程中，常常发生合同履行过程中出现的纠纷，例如虚假宣传、商品房质量问题等。
三、代理词
尊敬的仲裁/法院/调解委员会的仲裁员/法官/调解员：
您好！我是原告（被告）X的法定代理人，我在此代表当事人向您提交本次纠纷案件的代理词，望您予以审慎考虑和公正裁决。
本案涉及房屋买卖合同纠纷，现将我方的主张及相关证据向您展示：
1.事实背景及合同内容：
（在此简要叙述合同的签订过程、主要条款等事实背景）
2.标的物瑕疵：
（标的物存在的瑕疵情况，并附上相关证据，例如房屋质量检测报告、照片等）
3.合同违约责任：
（指出对方未按合同约定提供房屋信息、交付入住相关手续或其他违约行为，并附上相关证据，例如邮件往来记录、短信截图等）
4.经济损失及索赔要求：
（详细陈述我方因对方违约而导致的经济损失，并提出相应的索赔要求）
5.请仲裁/法院/调解委员会根据相关法律法规的规定及我方提供的证据，依法公正裁决我方的权益。
我们坚信，根据我方提供的证据以及法律的公平公正性，我们的主张将得到仲裁/法院/调解委员会的支持和维护。
最后，我们对仲裁/法院/调解委员会的公正裁决表示衷心的感谢！
正文告完。
附：
1.房屋买卖合同原件及复印件
2.相关证据材料清单
3.代理人联系明
原告（被告）法定代理人：X 联系方式：X
注：此代理词仅作为范本参考，具体应根据实际情况进行修改和拓展。
在使用代理词前，请向专业律师咨询确认。
通用范文(正式版)房屋买卖合同纠纷代理词
房屋买卖合同纠纷代理词一、引言房屋买卖合同是指买方和卖方在房屋买卖过程中达成的一种法律约束关系。
然而，在房屋买卖过程中，由于各种原因可能会发生合同纠纷。
本文将探讨房屋买卖合同纠纷的代理词。
二、背景知识房屋买卖合同纠纷代理词是指在房屋买卖合同纠纷中，律师或代理人以代理当事人的身份进行辩护、维护当事人的合法权益。
三、房屋买卖合同纠纷代理词的要求在代理词中，需要明确几点内容：1. 当事人信息•描述当事人双方的基本信息，包括买方和卖方的姓名、联系号码等。
2. 争议焦点•简要描述房屋买卖合同纠纷的争议焦点，例如合同履行问题、欺诈行为、房屋质量问题等。
3. 事实陈述•陈述相关的事实，并提供相关证据支持，例如房屋买卖合同、支付凭证、交付凭证等。
4. 法律依据•引用相关的法律法规，解释法律依据，并说明如何通过法律规定来支持当事人的合法权益。
5. 代理词陈述•表达当事人的诉求，重点强调维护当事人的权益，并提出合理的解决方案。
6. 结论•总结陈述内容，再次强调对当事人的支持，并呼吁进行公正的判决。
四、房屋买卖合同纠纷代理词的书写规范为了确保代理词的质量和效果，在书写过程中需要遵守规范：1. 使用正式文体•代理词需要使用正式的文体，避免使用口语化或俚语。
2. 语言清晰准确•使用简明扼要的语言，阐述问题，确保内容清晰明了。
3. 结构严谨有序•代理词需要按照合理的结构进行组织，包括引言、正文和结论部分。
4. 使用标点符号和排版正确•检查代理词中的标点符号使用是否正确，排版是否整齐。
5. 注意文字表达的客观性•代理词需要客观、公正地陈述事实，并避免使用情绪化的表达方式。
五、结语房屋买卖合同纠纷代理词是为当事人提供法律支持和维权的重要工具。
通过合理而有效的代理词，能够帮助当事人维护合法权益，促进公正的判决结果。
因此，在撰写房屋买卖合同纠纷代理词时，需要严格按照要求进行书写，并确保内容准确、清晰、客观。
房屋买卖合同纠纷代理词简洁范本
房屋买卖合同纠纷代理词房屋买卖合同纠纷代理词引言尊敬的仲裁庭主席、仲裁员们：大家好！我作为原告代理律师，荣幸地站在这里向贵庭提交我方的申诉。
本案涉及的是一起房屋买卖合同纠纷，我将在以下几个方面阐述我方的观点和诉求。
事实阐述我方作为买方，与被告签订了一份《房屋买卖合同》（合同编号：），合同明确规定了房屋的交付时间、交付方式、价款金额等条款。
被告未按照合同约定的时间和方式交付房屋，并且未解释原因或提供任何合理的解决措施。
在此，我要重申，我方已按合同规定的时间和方式支付了全部款项，并且一直保持了合同的诚信履行。
被告的违约行为导致我们无法正常获得该房屋的所有权和使用权，给我方造成了重大的经济损失和法律纠纷。
法律分析根据我国法律《合同法》第一百零四条的规定：“当事人约定房屋买卖合同中的交付时间的，应当按照约定的时间交付。
当事人未约定交付时间的，买受人在支付全部价款后，卖方应当及时交付”。
而根据合同的约定，被告明确承诺在合同规定的时间内交付房屋。
被告未按合同规定的时间履行交付义务，严重违反了合同的约定和我们之间的交易意图。
，根据《合同法》第一百一十四条的规定：“买受人交付出价款后，没有财产所有权的房屋，属于合同不合格的情形”。
被告未按合同规定交付房屋，我们有权对合同的不合格行为提出索赔和解除合同的请求。
我方的诉求基于上述事实和法律分析，我方提出以下诉求：1. 被告立即按合同约定的方式和时间交付房屋，并确保房屋的财产所有权和使用权合法有效；2. 被告赔偿我方因房屋交付延误所导致的一切经济损失，包括但不限于利息、滞纳金、违约金等；3. 被告支付我方的诉讼费用和律师费用；4. ，如果被告拒绝履行合同或无法履行合同，我们要求贵庭支持我们解除该房屋买卖合同，并返还我方已支付的全部价款。
在本次仲裁过程中，我会紧密结合事实和法律依据，充分论述我方的观点和诉求。
希望贵庭公正、客观地审理本案，给予我方应有的权益保护。
谢谢！。
房屋买卖合同代理词范文8篇
房屋买卖合同代理词范文8篇篇1尊敬的法官大人：我代表原告（买方），就本次房屋买卖合同，向您提交以下代理词。
一、合同基本情况本案所涉及的房屋买卖合同，是由原告（买方）与被告（卖方）于2024年5月1日签订的。
合同约定，原告以100万元的价格购买被告位于北京市朝阳区的房屋一套。
付款方式为银行贷款，首付款为30万元，贷款金额为70万元。
房屋交付时间为2024年6月1日。
二、合同履行情况1. 付款情况：合同签订后，原告按照合同约定，于2024年5月10日支付了首付款30万元。
同时，原告积极向银行申请贷款，但因银行政策调整，贷款审批时间延长，导致贷款发放时间推迟。
然而，原告并未因此放弃购买，而是积极配合银行完成贷款手续，最终成功获得贷款并完成了剩余款项的支付。
2. 交付情况：根据合同约定，被告应当在2024年6月1日将房屋交付给原告。
然而，由于施工延期等原因，被告未能按时交付房屋。
对此，被告积极与原告沟通，并承诺尽快完成施工，确保房屋按时交付。
最终，在2024年8月1日，被告成功将房屋交付给原告，并未造成原告实际损失。
三、违约责任根据合同约定，如一方违约，需承担相应的违约责任。
本案中，由于被告未能按时交付房屋，已构成违约。
对此，被告应当承担相应的违约责任。
然而，考虑到被告的违约行为并未造成原告实际损失，且被告已积极采取措施弥补违约行为，因此，原告同意免除被告的违约责任。
四、其他事项1. 产权办理：在房屋交付后，被告积极协助原告办理房屋产权手续。
目前，房屋产权证书已办理完毕，原告已正式成为该房屋的合法产权人。
2. 争议解决：在合同履行过程中，如双方发生争议，应当首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本案中，如双方发生争议，将首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
综上所述，本案中的房屋买卖合同是合法有效的，且已得到双方的实际履行。
在合同履行过程中，虽然存在一些小插曲，但双方均已积极采取措施解决问题，并未造成实际损失。
买卖合同欠款纠纷原告代理词范本7篇
买卖合同欠款纠纷原告代理词范本7篇篇1尊敬的审判长、审判员：根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释，我受买卖合同欠款纠纷案的原告委托，担任其代理人，出席今天的庭审。
在此，我将代表原告发表代理词，阐述案件的事实、理由及诉讼请求。
一、案件事实原告与被告之间存在买卖合同关系，原告作为买方，被告作为卖方。
根据合同约定，原告应支付货款给被告，被告应按时交付货物并提供相关服务。
然而，在合同履行过程中，原告按时支付了货款，被告却未能按时交付货物并提供相关服务。
经原告多次催促，被告仍未履行合同义务。
二、案件理由1. 被告的违约行为：根据《中华人民共和国合同法》第一百三十五条的规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
本案中，被告未能按时交付货物并提供相关服务，属于违约行为。
2. 原告的权益受损：由于被告的违约行为，导致原告未能按时获得货物及相关服务，给原告的正常经营造成了严重影响。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
因此，原告有权要求被告承担相应的赔偿责任。
三、诉讼请求基于以上理由，我代表原告提出以下诉讼请求：1. 请求法院判令被告继续履行合同义务，按时交付货物并提供相关服务；2. 请求法院判令被告赔偿原告因违约行为造成的经济损失；3. 请求法院判令被告承担本案的诉讼费用。
四、证据及质证意见在庭审过程中，我将向法庭提供以下证据以支持原告的主张：1. 买卖合同原件及复印件：证明原、被告之间存在买卖合同关系；2. 付款凭证原件及复印件：证明原告已按时支付货款；3. 催货通知及快递凭证原件及复印件：证明原告多次催促被告履行合同义务；4. 损失计算清单及凭证原件及复印件：证明因被告违约行为造成的经济损失。
对于被告提供的证据，我将发表以下质证意见：1. 对于被告提供的货物交付凭证及复印件，我认为该证据不能单独证明被告已按时交付货物并提供相关服务，需要结合其他证据综合认定；2. 对于被告提供的视频及音频资料原件及复印件，我认为该证据与本案无直接关联，不能证明被告已按时交付货物并提供相关服务。
买卖合同纠纷原告代理词5篇
买卖合同纠纷原告代理词5篇篇1尊敬的审判长、审判员：根据《中华人民共和国律师法》第XXX条的规定，我接受原告XXX 的委托，担任其代理人，参与本案的诉讼活动。
本案是一起典型的买卖合同纠纷案件。
原告XXX，作为卖方，与被告XXX，作为买方，签订了书面买卖合同。
合同约定了商品名称、规格、数量、价格、付款方式及期限等条款。
然而，在合同履行过程中，被告未能按照合同约定支付货款，导致原告遭受了经济损失。
针对本案的争议焦点，我提出以下代理词：一、关于合同效力及履行情况本案的买卖合同是双方自愿签订的，内容合法，且已得到双方的认可。
因此，该合同是有效的。
原告已按照合同约定履行了义务，而被告却未能按时支付货款，构成违约。
根据《中华人民共和国合同法》第XXX条的规定，被告应当承担违约责任。
二、关于违约责任及赔偿请求由于被告的违约行为，原告遭受了经济损失。
根据《中华人民共和国合同法》第XXX条的规定，被告应当赔偿原告因此遭受的损失。
具体赔偿数额，我们将根据合同约定及实际损失情况，在庭审中进行详细计算并提交相关证据。
三、关于其他相关事项在本案审理过程中，我们还将就其他相关事项进行说明和补充。
例如，关于合同变更、履行过程中的其他约定等，我们将根据案情需要提供相关证据和陈述。
综上所述，我们认为本案的争议焦点主要集中在合同效力、履行情况以及违约责任等方面。
我们将就这些问题进行详细的阐述和辩论，以维护原告的合法权益。
同时，我们也希望法院能够充分考虑我们的意见和主张，作出公正、合理的判决。
此外，作为代理人，我要特别强调的是，原告XXX在本案中表现出了极高的诚信度和责任心，始终按照合同约定履行义务，并积极配合法院的调查和审理工作。
相反，被告XXX却表现出了极不负责任的态度，不仅未能按时支付货款，还试图通过各种手段逃避法律责任。
因此，我们呼吁法院能够充分考虑到这一点，并依法作出判决。
最后，我们再次感谢法院对本案的高度重视和关注。
我们将全力以赴地投入到本案的诉讼活动中去，为原告争取最大的合法权益而努力！谢谢！篇2尊敬的法官，我代表原告，就买卖合同纠纷案件，向您递交本代理词。
房屋买卖合同纠纷代理词
房屋买卖合同纠纷代理词
尊敬的客户，。
根据您的要求，我们为您提供以下房屋买卖合同纠纷代理词范本，以便您在处理相关纠纷时参考使用：
房屋买卖合同纠纷代理词。
鉴于买卖双方在签订房屋买卖合同时未能就特定条款达成一致
意见，因此需要进行纠纷代理。
根据相关法律法规，我们将代表您
进行以下纠纷处理：
1. 对合同条款的解释和执行，我们将对合同中涉及的各项条款
进行逐条解释，并根据相关法律法规对其合法性和有效性进行评估，以确保您的权益得到最大程度的保障。
2. 纠正对方违约行为，如果对方存在违约行为，我们将依法向
对方发出正式通知，要求其履行合同义务，并在必要时代表您向法
院提起诉讼，维护您的合法权益。
3. 协商和解，在法律程序之外，我们也将积极寻求与对方的协商和解，以达成双方都能接受的解决方案，尽可能避免长期的诉讼纠纷，减少您的损失。
以上仅为纠纷代理的部分工作内容，具体操作将根据实际情况进行调整和执行。
我们将全程为您提供专业、高效的服务，确保您的合法权益得到最大程度的保障。
如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们联系。
此致。
合同范本专家。
（您的姓名）。
买卖合同纠纷代理词7篇
买卖合同纠纷代理词7篇篇1尊敬的审判长、审判员：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，我代表原告（买方）就本次买卖合同纠纷一事，向法庭提出如下代理词。
一、案件背景本案涉及原告与被告（卖方）之间的买卖合同。
原告按照合同约定支付了货款，但被告未能按照约定时间交付货物，导致原告遭受经济损失。
二、争议事实1. 双方签订了买卖合同，明确约定了货物交付时间和地点。
2. 原告已按照合同约定支付了全部货款。
3. 被告未能按照约定时间交付货物，且未能提供合理的解释和补偿。
4. 原告的合法权益受到侵害，遭受经济损失。
三、法律分析1. 根据《合同法》相关规定，当事人应当诚实守信，履行自己的义务。
被告未能按照合同约定履行交付货物的义务，已构成违约。
2. 根据《民法典》相关规定，当事人因合同履行发生纠纷的，应当协商解决；协商不成的，可以依法向人民法院起诉。
3. 被告的违约行为已导致原告遭受经济损失，原告有权要求被告承担相应的法律责任。
四、代理观点1. 被告未能按照合同约定履行交付货物的义务，已构成违约。
2. 被告的违约行为已导致原告遭受经济损失，原告有权要求被告承担相应的赔偿责任。
3. 原告要求被告按照合同约定交付货物，并承担因违约造成的经济损失。
4. 被告应承担本案的诉讼费用。
五、证据材料1. 买卖合同：证明双方之间的买卖合同关系及约定内容。
2. 付款凭证：证明原告已按照合同约定支付了全部货款。
3. 通讯记录：证明原告曾多次与被告联系，催促被告履行交付货物的义务。
4. 损失证据：证明被告的违约行为已导致原告遭受经济损失。
六、请求1. 判令被告立即履行交付货物的义务。
2. 判令被告赔偿原告因违约造成的经济损失。
3. 判令被告承担本案的诉讼费用。
七、总结综上所述，被告的违约行为已严重侵害了原告的合法权益，导致原告遭受经济损失。
因此，我方要求被告立即履行交付货物的义务，并承担相应的赔偿责任。
同时，我方请求法院支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。
买卖合同纠纷代理词-通用5篇
买卖合同纠纷代理词-通用5篇买卖合同纠纷代理词第1篇尊敬的审判长、审判员：律师事务所依法接受本案被告和反诉人陈*的委托，指派本人担任其一审诉讼代理人，参与本案的诉讼活动。
开庭前，本代理人提供了证据，查阅了案卷材料和相关法律规定,对本案纠纷事实以及双方当事人争议的焦点有了清楚的认识和了解。
本代理人认为，根据本案客观事实、相关证据材料和我国有关民事法律规定，原告的诉讼请求与事实不符,于法无据，不能成立，依法应予驳回。
反诉人的反诉请求合理合法，依法应予支持。
现就本案的焦点问题发表以下代理意见：一、关于原告(反诉人)与被告(被反诉人)双方签订的商品房买卖合同效力问题。
本代理人认为，原被告双方签订的商品房买卖合同合法有效，双方当事人均应严格遵守执行，任何一方无权擅自变更、解除或违背合同约定。
首先，该合同书签订双方主体合格。
原告作为有资质的房地产开发企业，取得各相关部门的批准和认可，开发花园别墅项目。
被告作为成年人，具有完全的民事权利能力和行为能力。
原被告双方都具有主体资格签订商品房买卖合同。
其次，该合同是原被告双方当事人的真实的意思表示。
原被告双方为了签订本商品房买卖合同，经过多次咨询、协商和谈判，充分体现了双方当事人的真实意思。
再次，合同书内容合法。
从合同内容来看，原告投资开发房地产，原告出资向被告购买商品房，整个合同书的内容完全符合现行法律规定。
最后，合同书形式完备。
原被告双方签订的商品房买卖合同根据有关规定，到**县房地产交易管理所办理了商品房预售登记，取得政府管理部门认可，形式完备。
根据《合同法》第8条之规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。
当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
本案原被告依法均应严格遵守合同，履行合同义务，而不得擅自变更、解除或违背合同的约定。
二、本案商品房买卖合同纠纷争议的主要焦点问题。
(一)、被告向原告购买的商品房是否带有地下车库问题。
原被告双方提供的许多证据都可以证明被告购买的商品房带地下车库。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
房屋买卖合同纠纷代理词7篇房屋买卖合同纠纷代理词7篇随着社会一步步向前发展，作为一名合格的工作人员,应该懂得书写规范的合同协议来保证交易的合作顺利。
我敢肯定，大部分人都对拟定协议书很是头疼的，下面是小编为大家整理的房屋买卖合同纠纷代理词7篇，希望对大家有所帮助。
房屋买卖合同纠纷代理词【篇1】出卖人(以下简称甲方)：______________ 身份证件号：_______________________ 买受人(以下简称乙方)：______________ 身份证件号：_______________________ 中介人(以下简称丙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》等相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖，经纪代理事宜，订立本合同，共同信守：第一条本合同项下，甲方所出售的房屋坐落于武汉市________区__________________________，为_______结构，建筑面积_______平方米，房屋所有权证号为______________字第_______________号，土地使用权证号为________________字______________号。
第二条乙方对上述房屋已充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，为自愿购买该房屋。
经丙方居间，甲乙双方协商一致，上述房屋交易成交价为人民币(大写)___________________元。
第三条付款方式约定：1、本合同签订之日，乙方支付定金人民币__________元整给甲方，甲方交人民币__________元给丙方作为物业交接保证金，在甲乙双方物业交接完毕后______日内(遇节日顺延)，由丙方打入甲方指定账户或以现金形式交付;2、本合同签订之日起当日，甲方将本合同项下房屋的产权证、土地证原件交由丙方保管，用于办理过户、贷款手续;3、乙方尾款人民币_______________________元整。
于过户当日，在见到已是乙方名下的房产证收件单后，由乙方于______日内(遇节假日顺延)打入甲方指定账户。
(贷款_______________元整，由贷款银行直接打入甲方账户)第四条本合同项下房屋过户、贷款、交易税费用承担方式为：甲方承担___________________，乙方承担第五条甲乙丙三方在此确认，在房屋交易过程中、丙方向甲乙双方提供居间信息及咨询服务，促成本合同依法签订，并协助甲乙双方办理登记、房款交割、金融贷款、房屋所有权交付等居间工作，保障交易安全性，本合同签订之日，甲方按宗须向丙方支付经纪人代理费人民币__________元整;乙方按宗须向丙方支付经纪代理费人民币__________元整，如单方违约导致本合同无法履行，由违约方支付经纪人代理费_______%，计人民币________________元整。
甲乙双方协商解除合同的，由双方平均负担经纪人代理费的_____%，共计人民币_____________元整。
第六条本合同签订之日起______日内，甲乙双方须提供相关证件资料(资料清单附后)交由丙方办理贷款及过户手续。
丙方在甲乙提供相关证件、资料齐全后______日内为乙方办理贷款手续，在：(1)________内，(2)贷款审批通过__________日内，协助办理过户手续(遇节假日顺延)。
交易不成，由丙方将上述证件全部退还给甲乙方。
第七条甲方保证其所提供的上述房屋的贷款、抵押、面积、权属等信息及资料真实、合法、有效。
如甲方房屋贷款问题、面积争议、未结费用、共有、设定抵押、租赁等行为或情况告知乙方，并自行解决。
如上述原因导致本合同项下房屋交易发生如产权、债权或租赁等方面纠纷或不能正常交易时，由甲方承担全部违约责任。
第八条甲方应在收到：(1)乙方全部房款后______日内;(2)房屋过户完成后_______日内，与乙方进行物业交接，并将该房屋钥匙交于乙方，房屋交付乙方前甲方应结清水、电、物业费等相关费用。
水、电存折等由甲方过户给乙方。
甲方应保持房屋现状和结构及水表、电表及配套设施的完整性。
(移交清单附后)第九条房屋内水、电、天然气、电话费、宽带、有线电视、物业管理等费用由甲方支付至交接当日，此后产生的上述费用与甲方无关。
第十条甲方违约，逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的甲方每逾期一日，按已付款的____%向乙方支付违约金;乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，且应支付逾期期间的违约金，并按全部房款的_______%向乙方支付违约金。
第十一条乙方违约，逾期不交付房款给甲方，甲方不解除合同的，每逾期一日按未付房款的____%向甲方支付违约金;甲方解除合同的，按全部房款的_________%向甲方支付违约金。
第十二条丙方在甲乙双方提供资料齐全情况下，协助双方办理房产过户手续，如果未履行义务，应承担经纪代理费每日__________%的违约责任，丙方在乙方按约定交付房款后，未按约定及时进行房款交割，应承担经纪代理费每日________%的违约责任。
第十三条甲方、乙方及丙方不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，因此给无过错方造成损失的，应承担赔偿责任。
第十四条本合同未尽事宜，由甲乙丙三方另行商定，并签字补充协议。
补充协议(含附加条款)与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同发生争议，由甲乙丙三方协商解决，协商不成的，按下列第_______种方式解决：(1)提交武汉仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。
第十六条本合同自甲乙签字，丙方盖章之日起生效。
本合同一式三份，甲乙丙方各执一份。
第十七条如因不可抗力或其他不可归责于当事人的原因致使合同不能履行的，甲乙丙三方可解除合同，并互不承担违约责任。
甲方(卖方及配偶)：乙方(买方) 房产所有权人：代理人：房产共有权人：身份证号：身份证号：丙方(经纪代理方)：盖章：合同签订时间：年月日房屋买卖合同纠纷代理词【篇2】卖方(以下简称甲方)：姓名：___(身份证号码)：地址：联系电话：共有人：姓名：___(身份证号码)：地址：联系电话：买方(以下简称乙方)：姓名： (身份证号码)：地址：联系电话：第一条房屋的基本情况：甲方房屋坐落于位于第___层____户，房屋结构为______，房产证登记面积____平方米，地下室一间，面积____平方，房屋权属证书号为 . 第二条价格：以房产证登记面积为依据，每平米 ____元，该房屋售价总金额为____万元整，大写：____ .第三条付款方式：乙方于本合同签订之日向甲方支付定金___元整，大写：____，____日内交付____万元(大写____ )，余款____元(大写____ )在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限：甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任：乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。
逾期超过__日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任：除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。
每逾期一天，甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。
逾期超过__日，则视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定：甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。
如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书，乙方有权解除合同，甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后，所售房屋室内设施不再变更。
甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷，质量符合国家有关规定，符合房屋出售的法定条件。
房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。
由此引发的纠纷有甲方自行处理，于乙方无关。
第九条甲方保证在办理完过户手续之日起日内，将户口迁出，逾期超过___日，乙方每日按已付款的__%收取违约金。
第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
第十二条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意由_方所在地人民法院起诉。
第十三条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。
均具有同等效力。
甲方：乙方：X年X月X日房屋买卖合同纠纷代理词【篇3】出卖人（甲方）：_______身份证号码：_______买受人（乙方）：_______身份证号码：_______甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方自愿将其位于______县_______的房屋（建筑面积_________平方米）以人民币_____拾______万_______千_______百_______拾_______元整（￥________元）的价款出售给乙方。
（含地下室_______号_______平方米）二、本协议签订时，因政策等因素甲乙双方都不具备过户条件。
等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。
本协议发生的契税，土地出让金等费用由乙方负担。
其他税费按有关法律规定乙方负担。
三、本协议签订后，甲方对_______的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
四、本协议签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本协议签订后，甲方不得就该房屋再与他人订立《买卖合同》。
五、违约责任1、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。
其逾期部分乙方应加付按日千分之_______计算的违约金给甲方。
逾期超过_______月时，甲方有权解除协议。
解除协议时，乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
2、如因国家政策、政府征用或开发需拆迁时，所赔偿的一切费用，全部归乙方所有，甲方不得截留。
六、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第两种方式解决。
1、提交方城县仲裁委员会申请仲裁。
2、依法向方城县人民法院提起诉讼。
七、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
本协议未尽事宜双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、本协议一式5份，甲乙方各执一份，见证人各一份。
甲方：______________年_______月_______日乙方：______________年_______月_______日见证人：______________年_______月_______日房屋买卖合同纠纷代理词【篇4】甲方：__________________________乙方：__________________________丙方：________房地产服务有限公司甲、乙、丙三方经协商一致，就乙方向甲方购买房屋一事，达成如下协议：一、房屋概况出卖房屋坐落于________市______路______号，建筑面积约______平方米，该房屋未办理房产证、契证、土地证。