工程招标与合同管理资料(整理后)
工程招标与合同管理-2016自考答案
工程招标与合同管理（81009)一、单选题•1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D。
建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可参考答案:A•2、建设工程项目一般应采用( ?)。
A.公开招标方式B。
邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C•3、资格预审程序中应首先进行( ）。
A.资格预审资料分析B。
发出资格预审通知书C。
发布资格预审通告D。
发售资格预审文件参考答案：B•4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D。
1－5人参考答案：C•5、招标人与中标人签订合同后( ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000B.3。
00000C.5.00000 D。
6.00000参考答案：A•6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C。
时间 D.地点参考答案：D•7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案:D•8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B•9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A。
关于工程交付B。
工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案:D•10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A。
勘察B。
设计C。
施工D。
造价参考答案：A•11、Bot合同又称( ）.A。
特许权协议书 B.工程项目总承包合同C。
单位工程施工承包合同 D.勘察。
设计或施工总承包合同参考答案：D•12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》(gm1999—0201）的是（）。
工程招投标与合同管理整理知识点
工程招投标与合同管理整理知识点第二章：建设项目招标1.招标是招标人事情公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。
2.招投标这种交易具有以下特征：a、平等性b、竞争性c、开放性3.建设工程市场中、市场主题包括：建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。
4.建设工程招投标的基本原则：A、公开原则b、公平原则c、公正原则d、诚实信用原则5.强制进行招标的范围：A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；C、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。
具体规定：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万以上的；勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的；单项合估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万以上。
6.建设项目招具备以下条件才可进行施工招标：a、招标法人已经依法成立b、初步设计及概预算已履行审批手续c、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的d、有相应资金或资金来源落实e、有招标所需的设计图纸及技术资料7.建设工程招标代理：是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托具相应资质的中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内、以招标人的名义、独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。
8.招标分类：按建设阶段分：项目可行性研究招标、勘察设计招标、建设监理招标、工程施工招标、材料设备招标；按承包范围分：项目总承包招标、施工总承包招标、专项工程承包招标9.招标的方式：公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标10.公开招标程序：⑴建设项目报建⑵编制招标文件⑶投标人的资格预审⑷发放招标文件⑸开标、评标与定标⑹签订合同11.招标申请书：是指招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标的一种文书。
工程合同管理文件
工程合同管理文件1 目的为保证采购物资保质保量保工期按合同约定履行，确保威钢公司钒资源项目按期完成，特制定本实施细那么2 适用范畴本方法适用于工程治理部采购、施工、安装、咨询、技术服务等合同的招标过程及合同签订。
4合同治理〔流程图见附表1〕4.1打算下载：所有工程合同打算以物资治理部上传打算为准。
相关合同组织人员在SAP系统中进行打算的收取、订单的编制。
各项目部在传递采购打算至物资治理部时，均应同时传递一份由项目部相关人员与项目经理签字认可的采购打算至合同治理组相关人员。
4.2技术规格书与技术标准：有效的技术规格书与技术标准需同时有项目技术组长与项目经理的共同签字方有效，该有效标准在进行技术招标时不承诺修改。
假设需修改时，需由项目部提出书面申请后，由工程治理部长签字后可进行修改项目部在提交有效的书面技术规格书与技术标准的同时，应由相关人员提供一份一致的技术规格书与技术标准的电子版与工程部合同组，同时项目部必须对提供的电子版技术规格书与技术标准负责。
4.3招标内容及要求招标活动应遵循公布、公平、公平和诚实守信的原那么。
4.3.1招标活动类型a) 项目标的物金额在100万元以上〔含100万元〕的招标为大型招标。
b) 项目标的物金额在100万元以下的招标为小型招标。
4.3.1招标地点上报招标地点建议在连界镇，最终招标地点以集团职能部门批准为准4.3.2 审批流程与相应表格以集团和威钢公司的招议标方法与实施细那么为准。
4.3.3招标按方式不同分为：公布招标、邀请招标两类.事实上施流程按集团和威钢公司的招议标方法与实施细那么为准。
4.3.4 编制招标公告或投标邀请书及投标要求与说明〔见附表2〕其要求如下：a) 招标企业简介；b) 标的物情形，包括数量、质量要求、技术要求、工期、施工方案、施工现场人员资质要求、技术协议、进度等；c) 投标、开标时刻、地点；d) 投标人资质要求；e) 履约保函要求；f) 开标及评标方式；g) 商务合同内容、格式；〔合同条款中除了需要通过招标确定的价款、签约对方、技术方案、服务承诺等内容外均需要按正式合同约定明确〕；h) 对投标书的要求：投标书含资质文件、商务标书、技术标书，要求投标人分别密封。
工程招标与合同管理
工程招标与合同管理任何工程项目在启动之前都必须经过严谨的招标程序。
招标方应事先准备好详尽的招标文件，包括工程概况、技术要求、投标条件、评标标准以及合同草案等。
这些文件将作为潜在承包商了解项目并准备投标的基础。
招标公告应广泛发布，以确保信息公开透明，吸引更多有实力的承包商参与竞标。
招标过程中，所有参与的承包商都应获得平等的机会，公正地提交自己的投标书，并接受招标方的评审。
在评标阶段，招标方需组织专业的评标委员会，根据预先公布的评标标准，对投标书进行综合评估。
这一过程必须保证客观公正，避免任何形式的不正当干预。
中标结果公布后，招标方应及时与中标方签订正式合同。
合同管理则是确保双方履行义务、维护各自权益的法律依据。
合同内容应全面覆盖工程项目的各个层面，包括但不限于工程范围、质量标准、工期要求、价格条款、变更管理、违约责任等。
合同还应明确规定争议解决机制，以便在出现分歧时能够高效处理。
在施工过程中，合同管理尤为重要。
双方应严格按照合同约定执行，定期召开协调会议，及时沟通进度、质量和成本等问题。
对于合同中未预见到的情况，双方应通过友好协商或依据合同条款进行调整和补充。
为了保障项目的顺利进行，合同管理还应该包括对承包商的绩效监控。
这通常涉及定期检查、进度报告和质量审核等环节。
一旦发现违约行为或不符合标准的工作，应立即采取措施予以纠正。
最终，工程完工并通过验收后，合同双方应根据实际完成的工作量和质量，进行最终结算。
在此过程中，所有的变更和调整都应有明确的记录和合法的证据支持，以免发生纠纷。
一个有效的工程招标与合同管理范本应涵盖从招标准备到合同履行的全过程，注重细节，强调规范性和实用性。
通过这样的范本，可以帮助各方更好地理解和执行合同条款，从而确保工程项目的顺利完成。
建筑工程合同管理有哪些内容-(重点条款版)
建筑工程合同管理有哪些内容-(重点条款版)建筑工程合同管理的内容一、概述建筑工程合同管理是建筑工程项目管理的重要组成部分，是指通过制定、执行、监督和调整合同，实现建筑工程项目的目标。
合同管理涉及到合同双方的权益，对建筑工程项目的顺利进行具有重要意义。
本文将详细介绍建筑工程合同管理的内容，以期为相关从业者提供参考。
二、合同订立管理1.合同策划：根据建筑工程项目的特点和需求，制定合同订立的目标、范围、方式、程序等。
2.招标投标：通过公开招标、邀请招标等方式，选定合适的承包商、供应商等合作伙伴。
3.合同谈判：双方就合同条款进行讨论、协商，达成一致意见。
4.合同审批：按照相关规定，对合同条款进行审查、批准。
5.合同签订：双方正式签署合同，确立合同关系。
三、合同履行管理1.合同履行计划：制定合同履行的时间表、任务分工、质量要求等。
2.合同履行监督：对合同履行情况进行跟踪、检查，确保合同按照约定进行。
3.合同变更管理：对合同履行过程中出现的变更进行评估、审批和调整。
4.合同纠纷处理：对合同履行过程中出现的争议进行调解、协商，维护双方合法权益。
5.合同解除与终止：根据合同约定或法律规定，办理合同解除或终止手续。
四、合同风险管理1.风险识别：分析合同履行过程中可能出现的风险，如质量、安全、环保等。
2.风险评估：对识别出的风险进行量化、评估，确定风险等级。
3.风险应对：制定风险应对措施，如风险规避、风险转移、风险分担等。
4.风险监控：对合同履行过程中的风险进行动态监控，及时调整风险应对措施。
五、合同信息管理1.合同文档管理：对合同及相关文件进行归档、保管，确保合同资料的完整性、准确性。
2.合同信息沟通：建立合同信息沟通机制，确保合同信息的及时、准确传递。
3.合同数据分析：对合同履行过程中的数据进行收集、整理、分析，为项目管理提供决策依据。
六、合同评价与总结1.合同履行评价：对合同履行情况进行总结、评价，分析合同管理的优点和不足。
工程招标与合同管理-小抄整理
工程招标与合同管理一、单项选择题1、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应（B、以大写金额为准）2、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（A、人民法院）撤销。
3、下列费用属于间接费的是(D、远程工程增加费)4、建筑工程监理是监理单位代表（B、建设单位）实施监督的一种行为。
5、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C、重新计算）6、合同订立过程中，承诺自（D、发出）时生效。
7、评标报告的主要内容不包括下列（A、标底情况）8、在合同权利义务终止的原因中，（C、债务清偿）是最主要和最常见的原因。
9、建设项目应当在领取施工许可证后的（B、3）个月内开工。
10、在施工过程中，实行的是以（A、工程师）为核心的管理体系。
11、选择咨询单位属于国际工程投标主要过程中的（D、投标准备）阶段。
12、索赔必须以（D、合同）为依据。
13、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（A、总价不可调）合同。
14、缔约过失责任发生在（C、合同订立过程中）15、《合同法》规定了合同生效的三种情况，不包括下列（B、公正生效）16、在投标报价程序中，在调查研究、收集信息资料后，应当（C、决定是否参加投标）17、资格预审的评审方法一般采用（D、评分法）18、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B、业主）决定。
19、保证方式没有约定或约定不明确的，按（C、连带保证）承担担保责任。
20、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（A 、专用条款）约定承发包双方的权利和义务。
21、在投标报价程序中，在调查研究、收集信息资料后，应当（D、决定是否参加投标）22、招标人可以（C、授权）评标委员会直接确定中标人。
23、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（A、总价不可调）合同。
24、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应（B、以大写金额为准）25、缔约过失责任发生在（C、合同订立过程中）26、索赔必须以（D、合同）为依据。
27、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（A、人民法院）撤销。
建设工程招投标合同管理
建设工程招投标合同管理我们需要明确合同的基本构成要素。
一个标准的建设工程招投标合同应包含以下部分：合同双方信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、支付方式与时间、违约责任以及争议解决机制等。
我们来具体分析每个部分的要点和注意事项。
一、合同双方信息在合同的开篇，需详细列出甲方（发包方）和乙方（承包方）的名称、地址及法定代表人或授权代表。
同时，附上双方的联系方式，确保通讯畅通无阻。
二、工程概况此部分应详尽描述工程项目的性质、范围、地点以及主要的建设内容和技术要求。
这有助于让合同执行者对整个项目有一个全面的认识。
三、合同金额合同金额部分应注明工程的总价款，并明确是否含有预留款项及其处理方式。
还需说明价格调整的条件和方法，避免日后因物价波动等因素导致争议。
四、工期要求工期要求不仅包括工程的开始和结束日期，还应考虑到可能的延期条件和相应的处理措施。
例如，不可抗力事件导致延误的责任分配问题。
五、质量标准质量是建设工程的生命线。
因此，合同中必须明确工程质量的标准和验收流程，以及不合格工程的处理办法。
六、支付方式与时间详细说明款项的支付方式、时间节点，以及根据工程进度分批支付的比例和条件。
同时，要约定好逾期支付的利息及违约金计算方法。
七、违约责任明确双方违反合同约定所需承担的责任，包括但不限于罚款、赔偿损失等。
八、争议解决机制当出现合同解释或履行上的分歧时，应事先约定争议的解决方式，如协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
一份好的建设工程招投标合同管理范本应当细致入微地考虑各方面的因素，确保合同条款的严谨性和可执行性。
当然，每个项目都有其独特性，因此在实际操作过程中，还需要根据具体情况灵活调整和完善合同内容。
工程招投标与合同管理复习资料(2021年整理)
工程招投标与合同管理复习资料(word版可编辑修改)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（工程招投标与合同管理复习资料(word版可编辑修改)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为工程招投标与合同管理复习资料(word版可编辑修改)的全部内容。
工程招投标与合同管理一、单项选择题1．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务,单项合同估算价在多少万元人民币以上的，必须进行招标。
(A）A．50B．100C．150D．2002．根据我国有关规定,凡在我国境内投资兴建的工程建设项目,都必须进行下列哪项工作，接受当地建设行政主管部门的监督管理．（A）A．报建制度B．监理制度C．工程咨询D．项目合同管理3．根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过下列哪种文件形式约定承发包双方的权利和义务。
（B) A．通用条款B．专用条款C．监理合同D．协议书4．下列哪项是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。
（A）A．质押B．定金C．债务的免除D．债务的混同5．邀请招标亦称有限竞争性招标，是指招标人以何种方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
(A)A．投标邀请书B．合同谈判C．行政命令D．招标公告6．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（D）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法7．建设项目总承包招投标，实际上就是（B) A．按照合同有关条款B．项目全过程招投标C．勘查设计招投标D．材料、设备供应招投标8．建设单位在下列哪类合同中承担了项目的全部风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题1、在下列法律关系主体中，（A、施工企业A ）是法人。
2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B、法定）代理。
3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C、违法行为）。
4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D、决定是否参加投标）。
5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A、承包人分包工程一览表）。
6、投标人少于（A、3 ）的，招标人应当依照招投标法重新投标。
7、法人的意志是由法人的（D、组织机构）实现的。
8、经济法律关系的（A、主体）是指经济法律关系的参加者或者当事人。
9、从行为性质上说，工程招标属于（C、要约邀请）。
10、委托代理的法律后果由（B、被代理人）承担。
11、无效合同从（C、订立）时起就没有法律效力。
12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（C、20 ）日。
13、招标人可以（C、授权）评标委员会直接确定中标人。
14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D、三分之二）。
15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B、平等竞争）的投标机会。
16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B、100 ）万元人民币以上时，必须进行招标。
17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（C、工程变更协议书）执行。
18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B、缔约过失）的责任。
19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B、专用条款）约定承发包双方的权利和义务。
20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B、7 ）天内发出招标通知书。
21、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C、28 ）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
22、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B、总价不可调）合同。
23、依法必须进行招标的项目（C、招标公告）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B、2 ）次为限。
25、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（B、投保人）。
26、.建筑工程监理是监理单位代表（A、建设单位）实施监督的一种行为。
27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C、履行地点）的有关。
28、建设项目应当在领取施工许可证后的（B、3 ）个月内开工。
29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（D、公平）原则。
30、于招标文件不包括（D、财务报表）的内容。
31、债权人转让权利的，应当（A、通知债务人）。
32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C、国家）所有。
33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（B、人民法院）申请执行。
34、在合同权利义务终止的原因中，（A、债务清偿）是最主要和最常见的原因。
35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C、招标的条件与能力），可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
36、应当招标的工程建设项目在（B、办理报建登记手续）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B、以大写金额为准）。
38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C、承诺）。
39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B、30 ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
40、缔约过失责任发生在（C、合同订立过程中）。
41、我国招标投标法规定，开标应由（C、招标人）主持。
42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（B、支付赔偿金）。
43、当中止施工（D、12）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。
44、招标投标活动是以（B、签订承包合同）为目的的民事活动。
45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B、连带保证）承担担保责任。
46、索赔必须以（D、合同）为依据。
47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的是指（A、要式合同）。
48、通常把承包商向业主提出的为了取得（C、经济补偿或工期延长）的要求称为"施工索赔"。
49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（C、施工机械台班折旧费）计算索赔费用。
50、合同订立过程中，承诺自（A、发出）时生效。
51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B、人民法院）撤销。
52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C、承揽）合同的一种。
53、工程反索赔通常是指（D、业主向承包商提出的索赔）。
54、在下列合同形式中，（A、当事人的意思表示不真实）合同是可撤销的合同。
55、我国法律规定（A、所有公民）享有民事权利能力。
56、《合同法》对合同生效规定了三种情况，不包括下列（B、公正生效）。
57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A、基础）部分。
58、招标工程的标底是指（C、招标工程的计划价格）。
59、下列文件中不属于招标文件内容的是（C、施工方案及施工组织设计）。
60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B、业主）决定。
61、当事人采用合同书形式订立的，自（C、双方当事人签字或盖章时）合同成立。
62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A、14 ）天。
63、下列内容（B、向工程师提供工程进度计划）是承包人的工作。
64、施工合同的订立方式有（C、直接发包和招标发包）两种。
65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A、委托人）的权力。
66、建设监理合同的主体是（D、以上都正确）。
67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B、成本加酬金合同）形式。
68、投标文件的核心内容是（B、工程报价）。
69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（D、两阶段投标）的方式。
70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（A、竞争激烈）。
71、投标文件的核心内容是（B、工程报价）。
72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C、两阶段投标）。
73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（D、经济效力）。
74、我国《担保法》规定的担保方式不包括（B、交换）。
75、国家实行建设工程质量（A、政府）监督制度。
76、下列纠纷类型中（A、合同纠纷）可以通过仲裁方式解决。
77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（C、发包人）的义务。
78、下列（B、业主是政府）不是项目业主的生产的主要方式。
79、下列（B、纵向管理）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。
80、下列属于保险合同的特征的是（D、保险合同是双务有偿合同）。
81、在施工过程中，实行的是以（A、工程师）为核心的管理体系。
82、发包人应在双方计量确认后（B、14 ）天内，向承包人支付工程款。
83、工期索赔的计算主要有（B、网络图分析和比例计算）。
84、以下原因（C、不可抗力）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
85、建设工程招标是依据（C、招标人的意图）提出报价。
86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期前（B、15天）以书面方式通知投标单位。
87、下列属于间接费的是（D、远程工程增加费）。
88、下列（B、甲级）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。
89、工程建设的（A、工程机械质量）的控制，是整个工程质量控制的基础。
90、保险人对以下（D、洪水）不承担赔偿责任。
91、下列（A、暂定金额）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。
92、设备采购招标一般将合同授予（B、评标价最低者）。
93、建设工程施工的技术要求和方法是（C、强制性）标准。
94、下列（C、建筑产品的可逆性）不是建筑产品的特点。
95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A、政府调节功能）。
96、国际联合承包的主要方式不包括下列（B、股份公司）。
97、评标报告的主要内容不包括下列的( A、标底情况)。
98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的( D、投标准备)阶段。
99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C、对双方）产生法律约束力。
100、可调整合同价适用于（A、工期较长）的项目。
101、工程开工前，（A、建设单位）应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。
102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B、连带责任）。
103、单项金额在万（A、50 ）元以上的勘察设计项目必须招标。
104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C、设计）招标。
105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A、施工单位）承担责任。
106、委托监理合同法律关系的客体是（B、监理服务）。
107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C、招标时间长）。
108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B、智力成果）。
109、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C、定金）。
110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D、新价格）执行。
111、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。
先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。
”这被称为（B、后履行一方享有的抗辩权）。
112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是指（C、合同的转让）。
113、竣工结算在（A、竣工验收报告批准）之后进行。
114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C、建设单位）。
115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B、民事权利义务关系）。
116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸）。
117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A、给予工期顺延但不给费用补偿）。