《专业监理工程师授权书》
建设工程旁站监理管理规定建设工程旁站监理管理规定
建设工程旁站监理管理规定建设工程旁站监理管理规定（讨论稿2002年1月31日）第一章总则第一条为了加强对建设工程监理工作的监督管理，有效控制建设工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律、法规，制定本规定。
第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程施工阶段监理活动的，必须实行旁站监理。
旁站监理是指监理单位的监理人员在施工现场对建设工程关键部位或关键工序的施工过程进行的监督管理活动。
第三条建设单位应支持监理单位实施旁站监理。
施工单位应接受监理单位的旁站监理。
第四条县级以上人民政府建设行政主管部门负责旁站监理工作的监督管理。
第二章旁站监理的范围、依据和内容第五条凡涉及建设工程结构安全的地基基础、主体结构和设备安装工程的关键部位和工序，均应实行旁站监理。
第六条下列工程部位或工序应实行旁站监理：（一）基础工程：桩基工程、沉井过程、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填；（二）结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装；（三）钢结构工程：重要部位焊接、机械连接安装；（四）设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等；（五）隐蔽工程的隐蔽过程；（六）建筑材料的见证取样、送样；（七）新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程；（八）建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。
第七条旁站监理的依据：（一）建设工程相关法律、法规；（二）相关技术标准、规范、规程、工法；（三）建设工程承包合同文件、委托监理合同文件；（四）经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划和旁站监理工作方案。
第八条旁站监理工作的主要内容：（一）是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；（二）是否使用合格的材料、构配件和设备；（三）施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；（四）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；（五）施工环境是否对工程质量产生不利影响；（六）施工过程是否存在质量和安全隐患。
监理规范新表(2018年最新版本)
建设工程监理规范监理单位用表(电子版 )四川省兴旺建设工程项目管理有限公司二○一四年十二月A 类表（工程监理单位用表）JL-A001总监理工程师任命书JL-A002项目监理机构印章使用授权书JL-A003监理规划JL-A004监理实施细则JL-A005工程开工令JL-A006监理通知单（质量 /安全）JL-A007监理报告JL-A008工程暂停令JL-A009旁站记录JL-A010工程复工令JL-A011工程款支付证书B 类表（施工单位报审、报验用表）JL-B001施工组织设计或（专项）施工方案报审表JL-B002工程开工报审表JL-B003工程复工报审表JL-B004施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005分包单位资格报审表JL-B006施工控制测量成果报验表JL-B007工程材料、构配件或设备报审表JL-B008隐蔽工程 /检验批 /分项工程报验表JL-B009分部工程报验表JL-B010单位工程竣工验收报审表JL-B011 监理通知回复单（质量 /安全）JL-B012工程款支付报审表JL-B013施工进度计划报审表JL-B014施工机械、设施报审表JL-B015费用索赔报审表JL-B016工程临时或最终延期报审表JL-B017报审、报验表C 类表（通用表）JL-C001工作联系单JL-C002工程变更单JL-C003索赔意向通知书JL-C004会议纪要JL-A001总监理工程师任命书工程名称：编号：致：兹任命（建设单位）（注册监理工程师注册号：）为我单位项目总监理工程师。
负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。
附件：（ 1）身份证复印件（2）注册证书复印件监理单位（印章）法定代表人（签字）：年月日注：本表一式三份，建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。
四川省住房和城乡建设厅制JL—A002项目监理机构印章使用授权书工程名称：编号：致：（建设单位）（施工单位）（其他有关单位）根据与（建设单位）签订的工程项目《建设工程监理合同》，我单位成立项目监理机构，为了便于项目监理机构施工现场工作的开展，决定于年月日起启用项目监理机构印章。
专监委托授权书
专监委托授权书
根据《建设工程监理规范》（GB50319-2000）规定，本人主持监理工作的工程项目，以项目总监理工程师的名义授权同志为本项目专业监理工程师，按照委托监理合同和监理规划的要求，履行监理工程师的下列职责：
1．负责编制本专业的监理实施细则；
2．负责本专业监理工作的具体实施；
3．组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
4．审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
5．负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收；
6．定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
7．根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8．负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格后予以签认；
10．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量有关数据和原始凭证；11．本工程《监理规划》中明确的其他工作。
项目监理机构（盖章）：计量监理工程师（签字）：
测量监理工程师（签字）：
安全监理工程师（签字）：
试验监理工程师（签字）：总监理工程师（签字）：
年月日。
监理公司授权委托书
工程建设监理授权书根据国家有关规定，我方公司已将工程全面委托给有限公司进行监理工作，并已签定了监理合同。
一、委托监理工程范围和内容：XXXXX工程及地下车库建筑、结构、给排水、电等施工图所明确的建筑施工内容。
施工各方要自觉接受项目监理部的协调与安排，接受现场监理工程师的指令与监督。
总监理工程师全面负责监理部的监理工作的开展与实施，并对该监理工程项目全权负责。
二、按照监理合同的规定，监理单位在委托的工程范围内，享有以下权利：1、审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
2、参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
9、工程上使用的材料和施工质量的检验权，有对承建单位施工设备进场的审批权。
对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
办理工程质量安全监督手续应提供下列资料
办理工程质量安全监督手续应提供下列资料一、填写质量、安全监督登记表（一式四份）二、建设工程规划许可证（查原件留复印件）三、施工单位中标通知书、施工图审查批准书（原件）四、工程施工合同，监理合同（原件副本）、施工图纸（全套）五、施工组织设计（应有编制人、审核人、技术负责人签字，并附监理单位审批表）和监理规划。
(施工单位、监理单位) 六、见证取样和送检见证人备案书（应有施工单位项目取样专用章和监理单位项目见证专用章）七、填写质量保证体系审查表和施工安全前提条件审查表八、建设工程项目施组织设计其中必须包括以下内容：施工现场总平面布置图；临时设施规划方案和已搭建情况；施工现场安全防护设施计划；安全措施费用计划；专项安全施工组织设计（方案、措施）；拟进入施工现场的起重机械设备的型号、数量；工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况（并附上岗证复印件）九、施工单位职工意外伤害保险交费凭证和质量监督费（缴费单第二联及发票复印件）十、建设单位安全监督人员名册。
十一、建设单位按规定提供的安全措施费用。
十二、施工企业安全生产许可证。
（复印件盖章）需要审查的文件资料一、施工项目质量管理体系组成人员资格证明（项目经理资格证、技术负责人工程师职称证、施工员、质检员、安全员等管理人员上岗证，如不是本单位人员必须具备用人单位聘书和原单位解聘书二、总监、总监代表、专业监理工程师授权书和资格证书（其中总监必须具备资格证书，其他监理人员必须具备资格证或培训证和职称证书）三、地质勘察报告书、监理单位中标通知书（查原件不留）开发区建房工程质量安全监督站办理《施工安全前提条件审查》流程图办理建设工程施工安全受监登记流程图建筑工程开工准备安全条件审查要点一、安全管理机构（15分）①安管人员不到位，与建设管理登记注册申报审批书不符合扣15分②安管人员每一人不持证上岗或不佩戴工作卡扣3分③未订立各级安全责任书（内容包括各级安全责任制，安全管理目标，目标考核等）扣15分④无安全性评估扣10分二、安全教育（10分）①未制定安全教育制度扣5分②新进场工人未进行三级安全教育扣10分③安全教育内容不具体，没有针对性扣5分④安管人员未进行年度培训或考核不合格，每发现一人扣5分⑤每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分⑥特种作业，每有一人未持证上岗扣2分三、安全施工组织设计（10分）①专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案扣10分②安全施工组织设计或专项方案未经审批扣10分③安全施工组织设计无针对性，不能全面指导施工扣5分四、封闭管理（10分）①一般路段的现场围档不连续，高度不足1.8米扣5分②围档不坚固，不稳定，不整洁，不美观扣5分③施工大门不符合《新疆维吾尔自治区建设工程达标文明工地实施细则》要求扣3分④“五牌一图”不全，缺一项扣2分⑤标牌不规范，不整齐扣5分⑥无安全标语扣3分五、施工场地（10分）①施工现场给水排水不通，电不通扣10分②施工现场不平整，道路不畅通扣5分③道路硬化不符合《新疆维吾尔自治区建设工程达标文明工地实施细则》要求扣3分④场地扬尘大，泥泞扣5分⑤温暖季节无绿化布置扣3分六、建材堆放与现场防护（10分）①建材不按照施工平面图布局堆放扣5分②料堆未挂名称、品种、规格等标牌，每一处扣2分③堆放不整齐，每一处扣2分④垃圾未及时清理，未装容器，无人管理，不符合卫生要求扣5分⑤易燃易爆物未分类存放，存放不安全扣5分⑥灭火器材配置不符合《新疆维吾尔自治区建设工程达标文明工地实施细则》要求扣5分⑦安全标志牌不按施工平面图设置扣5分⑧每有一人不按规定佩戴安全帽扣2分七、现场临舍（10分）①宿舍、食堂、厕所、浴室、门卫室等生活设施不符合《新疆维吾尔自治区建设工程达标文明工地实则细则》要求，或未妥善安排的扣5分②宿舍、食堂、厕所、浴室、门卫室、办公室等临时设施不符合安全，卫生要求扣5分③生活区未给工人设置学习、娱乐场所扣2分④无宣传栏、读报栏、黑板报等扣2分⑤不能保证供应卫生饮水扣3分八、施工用电（15分）①现场施工用电与临电组织设计不相符的扣15分②应该采取外电防护的，其措施不符合要求扣15分③施工用电不符合“三级配电两级保护”要求扣10分④未采用TN-S系统扣10分⑤保护零线与工作零线混接，工作接地与重复接地不符合要求，每发现一处扣3分⑥一级配电箱内的“总隔离开关、总熔断器、总漏电保护器、分路隔离开关、分路熔断器、分路漏电保护器、电度表、电压表、电流表”，每少一个扣2分⑦二级配电箱内的“总隔离开关、总熔断器、分路隔离开关、分路熔断器”，每少一个扣2分⑧违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，每一处扣5分⑨漏电保护装置失灵，参数不匹配，每发现一处扣2分⑩配电箱材质不符合要求，无门，无锁，无防雨措施，每发现一处扣2分○11配电箱内多路配电无标记的，每一处扣2分12配电箱安装高度、位置不当，周围杂物多不便操作的，每一处扣2○分13照明未设专用回路扣5分○14照明专用电路未设漏电保护装置的扣5分○15室内线路、灯具安装高度低于2.4米未采用安全电压扣3分○九、施工机具（10分）①进场的施工机具三证不全，每发现一处扣5分②施工机具安装后无验收合格手续，每发现一处扣5分③施工机具不符合《建筑施工安全检查标准》，每发现一处扣5分建设工程开工准备安全条件审查表建设工程安全评价审查表表十四：建设工程恢复施工申请书建设工程（质量）安全监督站：你站在年月日检查我公司承建的工程时，发现存在重大事故隐患，下发了停工令（安监停字第号），经我单位停工整改，依据有关安全生产的规范和标准于200 年月日整改完毕，现将整改结果报送你站，请派人核查：项目负责人（签名）：企业安全检查部门负责人签名（盖章）：本回执一式三份，施工单位，监督站、建设单位或监理单位各一份建设工程恢复施工通知书公司：你单位承建的工程，恢复施工申请书已收到。
监理单位项目机构函
关于组建·***********项目监理机构的函机构函[2016]001号致：**市房地产开发有限公司根据·***********项目《委托监理合同》，我公司拟设立派驻工地现场的工程项目监理机构名称和人员组成如下：机构名称：·***********项目监理处项目机构人员表：岗位姓名专业职称执业资格证书手机号总监专业工专业工监理员监理员安全员见证员请予批准为盼。
此致。
**********监理有限责任公司二Ｏ一六年九月十九日附件：1、□总监理工程师授权书2、□专业监理工程师授权书3、□主要监理人员简历表抄发：业主、项目监理处，经营部存。
业主意见：负责人:日期：抄发：业主、项目监理处，经营部存。
工程项目监理机构设置审签表附件1：项目名称向南居·***********项目20#楼、23#楼、24#楼、31#、32#及商铺项目编号工程造价5842万元合同工期20个月工程规模业主********公司质量等级合格施工单位*****公司工程等级设计单位*******公司工程类别岗位姓名专业职称持证情况（包括证号）已兼项情况承包人0总监0专业工0专业工0监理员0监理员0安全员0见证员0审核意见总监签名: 年月日分公司签名: 年月日技术部签名：年月日经营部签名：年月日总经理签名：年月日**********监理有限责任公司总监理工程师授权书编号：南宁市城市建设监理有限责任公司任命李** 为·***********项目项目总监理工程师(监理工程师岗位证书证号：注册号：*****241 )，授权其全面负责该项目监理合同的履行及主持该项目监理机构的工作。
授权单位：南宁市城市建设监理有限责任公司授权人（法人代表签名）：2016年 9月 19日被授权人（签名）：本表一式三份，授权人、被授权人、业主各一份。
安全监理工程师授权书编号：本人任命李** 同志为·***********项目项目监理处安全监理工程师，代理行使以下权限（共11项）：1、贯彻执行有关劳动保护和安全生产的法律、法规、规章、标准和制度；2、在总监理工程师的指导下，参与编制安全监理实施细则及专项安全监理实施细则；3、负责施工现场安全监理工作的具体实施，及时向总监理工程师汇报现场安全监理工作实施情况；4、初审施工组织设计（方案）中的安全技术措施及专项安全方案，及时向总监汇报；5、督促承包商严格按工程建设强制性条文、经过审批的施工组织设计（方案）与专项安全方案施工，检查分部、分项项或各工序、关键部位的安全防护措施落实情况；6、审查承包商安全生产保证体系，专职安全管理人员及特种作业人员资格与持证上岗情况；7、检查进场安全设施的材质、实体质量，按规定见证取样并审核产品合格证及检测报告等质量证明文件，保证安全所需的材料、设备及安全防护用品符合国家质量标准；8、监督承包单位按规定搭设安全设施，起重机械和施工电梯等，复核施工现场安全设施验收手续，督促正确操作使用；9、组织定期检查承包单位三宝、四口、临时防护、用电安全等，对安全隐患及时督促承包单位整改；10、组织定期检查承包商工程安全技术交底情况；11、监督承包商及时整理完善现场安全管理资料。
工程监理合同委托书模版
工程监理合同委托书模版甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于甲方拟对工程项目进行建设，为确保工程质量、安全、进度及投资控制，甲方决定委托乙方提供工程监理服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就工程监理服务事宜达成如下协议：一、监理范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目实施全过程监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收及保修期管理。
1.2 监理服务应覆盖工程设计文件的实施情况、施工质量、安全生产、文明施工、工程进度、合同履行及工程造价控制等方面。
二、监理期限2.1 本合同监理服务的期限自工程项目开工之日起至工程项目竣工验收合格之日止。
2.2 如工程项目延期，甲方应提前通知乙方，并协商确定延期监理服务的相关事宜。
三、监理费用3.1 监理费用根据工程项目的规模、复杂程度及监理工作量等因素，按照双方协商确定的标准支付。
3.2 监理费用的支付方式和时间应根据合同附件中的支付计划执行。
四、甲方权利与义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理服务，并有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.2 甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作条件和资料支持。
五、乙方权利与义务5.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用，并要求甲方提供必要的工作条件。
5.2 乙方应派遣合格的监理人员，按照国家法律法规及行业标准，独立、公正地开展监理工作。
六、违约责任6.1 双方任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任。
6.2 因不可抗力导致无法履行合同的，双方应及时沟通协商，可部分或全部免除责任。
七、争议解决7.1 合同执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程监理各类用表
建设工程监理各类用表A类表（工程监理单位用表）表A1 总监理工程师任命书表A1-1 总监理工程师代表授权书表A2 工程开工令表A3 监理通知单表A4 监理报告表A5 工程暂停令表A6 旁站记录表A7 工程复工令表A8 工程款支付证书B类表（施工单位报审、报验表）表B1 施工组织设计/（专项）施工方案报审表表B1-1超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案报审表表B2 工程开工报审表表B3 工程复工报审表表B4 分包单位资格报审表表B5 施工操纵测量成果报验表表B6 工程材料、构配件或设备报审表表B6-1 要紧施工机械设备报审表表B7 报审、报验表表B8 分部工程报验表表B9 监理通知回复单表B10 单位工程竣工验收报审表表B11 工程款支付报审表表B12 施工进度打算报审表表B13 费用索赔报审表表B14 工程临时/最终延期报审表C类表（通用表）表C1 工作联系单表C2 工程变更单表C3 索赔意向通知书表A1总监理工程师任命书表A1-1总监理工程师代表授权书表A2工程开工令工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A3监理通知单工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A4监理报告工程名称：编号：注：本表一式四份，主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。
表A5工程暂停令工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A6旁站记录工程名称：编号：注：本表一式一份，项目监理机构留存表A7工程复工令工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表A8工程款支付证书工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
施工组织设计/（专项）施工方案报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案报审表注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
抄送：
本表由监理机构填写，监理单位、建设单位、施工单位各存一份。
工程师汇报和请示；
7．根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8．负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
9．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量
情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格后予以签认；
10．负责本专业的工程计量工作，审核工程计量有关数据和原始凭证。
甬统表B01-3
专业监理工程师授权书
工程名称：南苑新城酒建报告和监理工作需要，我以南苑新城酒店项目总监理工程师的名义授权同志为本项目专业监理工程师，按照委托监理合同和监理规划的要求，履行监理工程师的下列职责：
1．负责编制本专业的监理实施细则；
2．负责本专业监理工作的具体实施；
3．组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理
工程师提出建议；
4．审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程
师提出报告；
5．负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收；
6．定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况，对重大问题及时向总监理