第五、六章工程费用支付
工程项目款项支付全文
工程项目款项支付全文1. 引言本文档旨在明确工程项目款项支付的相关规定和程序，以确保支付过程的合法性和顺利进行。
工程项目款项支付是指按照合同约定或相关法规，将款项支付给工程项目的相关人员或供应商的过程。
2. 支付程序2.1 申请支付工程项目的相关人员或供应商应在合同约定的支付期限内，向项目支付部门提交支付申请。
支付申请应包括以下内容：- 申请人的基本信息- 支付金额及明细- 相关证明文件（如发票、合同等）2.2 支付审核项目支付部门收到支付申请后，将进行支付审核。
支付审核的内容包括：- 核对申请人的身份和资格- 核对支付金额和明细的准确性- 核对相关证明文件的真实性和合法性2.3 支付审批支付审核通过后，支付申请将提交给相关主管部门进行审批。
审批的内容包括：- 核对支付申请的合法性和合规性- 确认支付金额是否符合合同约定或相关法规- 确认项目资金是否充足2.4 支付执行支付申请经过审批后，项目支付部门将根据合同约定或相关法规，将款项支付给申请人。
支付执行的过程中应注意：- 确认支付方式和账户信息的准确性- 确认支付记录的完整性和准确性- 确认支付后的款项流向和使用情况3. 支付风险控制为保障工程项目款项支付的安全性和可靠性，应采取以下措施进行支付风险控制：- 建立完善的支付审批制度和流程，确保支付过程的合规性和透明性- 加强对支付申请人身份和资格的核实，防止冒名申请和非法获取款项- 加强对支付金额和明细的审核，防止错误支付和超额支付- 加强对相关证明文件的真实性和合法性的审查，防止虚假材料的使用- 定期进行支付记录的审查和核对，确保支付过程的准确性和完整性4. 结论工程项目款项支付是工程项目管理中的重要环节，需要严格按照合同约定和相关法规进行操作。
通过建立完善的支付程序和支付风险控制措施，可以确保支付过程的合法性和顺利进行，保障项目的正常运行和资金安全。
建筑工程费用支付
建筑工程费用支付在建筑领域，工程费用支付是一个重要的环节，它涉及到合同执行、资金流转等多个方面。
本文将探讨建筑工程费用支付的过程、要求以及相关的注意事项，帮助读者更好地理解和应对这一问题。
一、工程费用支付的过程在建筑工程中，工程费用支付通常遵循以下一般过程：1. 合同签订：在开始施工之前，业主与承包商会签订合同，约定项目的工程费用和支付方式等相关事项。
2. 付款安排：根据合同约定，业主与承包商商定工程费用的付款计划和具体的支付日期。
3. 工程进展支付：随着工程的进行，根据合同约定的工程量或工程进度，按照支付计划进行相应的支付。
4. 质保金支付：在工程完工后，业主通常会支付一定比例的质保金作为保证承包商完成质量保证义务的经济措施。
5. 工程竣工支付：当工程全部完工并达到验收标准后，业主支付剩余款项给承包商，完成全额支付。
二、工程费用支付的要求为了确保工程费用支付的合法、准确和安全，以下几个要点需要特别注意：1. 合同监督：在整个支付过程中，合同应得到严格遵守。
业主和承包商应对合同内容有充分了解，并确保双方按照合同要求履行各项义务。
2. 资金管理：业主需要合理安排资金，确保能按时支付工程费用。
承包商也需要合理管理自身的资金状况，以应对工程费用的支付。
3. 材料审查：对于承包商提出的支付申请，业主有责任进行材料审查，确保支付的款项符合实际工程量和进度，并核对相应的发票和票据。
4. 确认手续：在每次支付前，业主和承包商应进行确认手续，包括核对工程进度、工程质量等，以确保支付的合理性。
5. 报备程序：根据相关法规和规范，业主需要向相关主管部门报备支付计划、付款凭证等信息。
三、工程费用支付的注意事项除了上述要求外，还有一些特别的事项需要注意，以确保工程费用支付的顺利进行：1.稳定现金流：业主应合理规划项目资金，确保具备足够的现金流用于支付费用，避免因资金不足而导致的支付延迟问题。
2.合理预算：在项目启动前，业主应制定详尽的预算，对各个工程环节的费用进行科学计算和合理安排。
施工中的工程款支付标准范本
施工中的工程款支付标准范本第一章工程款支付管理概述随着建筑行业的发展，施工项目中的工程款支付管理显得尤为重要。
为了规范和统一施工中的工程款支付流程，确保各方权益得到保护，制定工程款支付标准范本势在必行。
本文将从准备工作、支付条件、支付方式等方面进行论述，以期提供一份详尽的标准范本供参考。
第二章准备工作1.合同签署与备案在施工开始前，双方需签署施工合同，并按照相关法律法规的要求，将合同备案。
合同应包含明确的工程款支付条款，并附带完整的工程款支付计划。
2.工程款支付计划编制工程款支付计划应由业主或施工方编制，包括支付阶段、支付比例及时间节点等。
计划中应充分考虑合同约定的工期以及各方的资金流动情况，确保支付计划的合理性和可行性。
第三章支付条件1.工程进展符合要求工程款支付前，需对工程进展进行审核。
审核内容包括工程质量、进度、安全等方面的符合性，保证支付的是合格的工程成果。
2.提交支付申请施工方在工程进展符合要求后，须提交书面支付申请，并附带相关验收、结算报告、发票等财务文件。
支付申请应详细列明支付金额及与该阶段相应的工程进度。
第四章支付方式1.直接支付直接支付是指业主根据支付计划，将款项直接支付给施工方。
支付方式可以是现金、银行转账等，双方应协商确定。
2.工程质保金扣除合同中约定的工程质保金可以作为一部分款项在支付时进行扣除。
扣除比例应在合同中明确，并在支付时予以妥善处理。
3.第三方担保支付在某些情况下，为了确保款项的安全性，支付可以通过第三方机构进行担保。
第三方机构应具备良好信誉，并能提供相应的担保服务。
第五章支付控制措施1.风险评估与防控在工程款支付过程中，应对存在的风险进行评估与防控。
风险可能包括资金链断裂、工程质量问题等。
通过合理的风险防控措施，保障支付过程的安全性。
2.监督与验收支付过程应由业主进行全程监督与验收，确保支付目标的合理性和准确性。
监督与验收内容包括施工质量、工程进展、材料验收等方面。
工程款付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范工程款支付行为，保障工程项目的顺利进行，维护合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位承担的所有工程项目的工程款支付管理。
第三条工程款支付应遵循公平、公正、公开的原则，确保工程款的合理、及时支付。
第四条工程款支付管理应当与工程进度、质量、安全等管理工作相结合，确保工程项目的顺利进行。
第二章工程款支付流程第五条工程款支付流程包括以下步骤：1. 项目立项审批：在项目立项阶段，对工程款的支付方式进行初步确定。
2. 工程合同签订：在工程合同中明确工程款支付方式、支付节点、支付比例等内容。
3. 施工进度款申请：施工单位根据工程进度，向建设单位提出施工进度款申请。
4. 审核与审批：建设单位对施工单位提交的施工进度款申请进行审核，确保其符合合同约定和工程实际进度。
5. 工程款支付：经审批通过的施工进度款，由建设单位按照合同约定支付给施工单位。
6. 工程款结算：工程竣工后，进行工程款结算，包括结算金额、支付方式、支付时间等内容。
第三章工程款支付方式第六条工程款支付方式包括以下几种：1. 预付款：在工程开工前，建设单位按照合同约定支付给施工单位一定比例的预付款。
2. 进度款：根据工程进度，按照合同约定分期支付给施工单位工程款。
3. 结算款：工程竣工后，根据工程结算结果支付给施工单位结算款。
4. 验收款：工程通过验收后，支付给施工单位验收款。
5. 保修金：根据合同约定，预留一定比例的保修金，在保修期满后支付。
第四章工程款支付节点第七条工程款支付节点应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下节点：1. 工程开工前：支付预付款。
2. 工程进度达到合同约定比例时：支付进度款。
3. 工程竣工验收合格后：支付结算款。
4. 保修期满后：支付保修金。
第五章工程款支付比例第八条工程款支付比例应根据工程进度和合同约定设置，一般包括以下比例：1. 预付款比例：一般不超过合同金额的10%。
建筑工程中的工程款支付流程规定
建筑工程中的工程款支付流程规定在建筑工程的施工过程中，工程款支付是一个重要的环节。
工程款支付流程的规定对于确保工程质量、保障参与方的合法权益具有重要意义。
本文将详细介绍建筑工程中的工程款支付流程规定。
一、工程款支付流程的基本原则在建筑工程中，工程款支付流程需要遵循以下基本原则：1. 根据合同约定支付：工程款支付应当按照建筑工程合同中双方约定的支付方式和支付时间进行。
各方应依法履行合同约定，确保按期足额支付工程款。
2. 验收合格再支付：工程款支付应建立在验收合格的基础上。
验收合格是对工程质量的确认，只有在获得验收合格后，才能进行相应的工程款支付。
3. 分期支付原则：工程款支付一般采取分期支付的方式，根据工程进度分期支付相应的款项。
这可以有效控制资金流动，促进工程进度的顺利推进。
4. 监理和审计机构的监督：工程款支付应在监理和审计机构的监督下进行，确保支付流程的合法性和公正性。
监理和审计机构可以对款项支付进行审核和监控，防止资金的滥用或浪费。
二、工程款支付的具体流程根据建筑工程特点和相关法律规定，工程款支付流程一般包括以下几个步骤：1. 工程进度确认：施工单位在完成一定工程进度后，应向监理和审计机构提交相关资料，由监理和审计机构对工程进度进行确认。
2. 支付申请提交：施工单位根据工程进度确认结果，向业主提交相应的支付申请。
支付申请需要包括工程进度情况、支付金额计算依据等相关信息。
3. 支付申请审核：业主在收到支付申请后，组织相关部门对支付申请进行审核。
审核内容包括工程进度的真实性、支付金额的合理性等。
4. 支付款项审批：在支付申请审核通过后，业主根据合同约定和相关规定，经过内部审批程序，决定支付款项。
5. 款项支付：款项支付由业主财务部门完成，支付至施工单位指定的账户。
在支付过程中，需要填写相应的付款凭证，确保支付过程的合法性和准确性。
6. 支付情况记录：业主应及时将款项支付情况记录在档案中，以备未来查阅和相关证明的需要。
工程费用支付要求
工程费用支付要求合同书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）根据双方商定，为了明确工程费用支付的要求和条件，特订立本合同。
双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一条项目名称及地址甲方承揽的工程项目为（项目名称），位于（项目地址）。
第二条工程费用及支付方式1. 工程费用总额为人民币（金额大写）元整，包括（详细列举费用项）。
2. 工程费用的支付方式如下：（具体描述分期支付或一次性支付等方式）第三条工程进度及支付节点1. 工程进度的计划如下：（详细列举工程进度节点及预期完成时间）2. 工程费用的支付节点如下：（详细列举支付节点及支付比例或金额）第四条支付条件1. 甲方需在乙方完成相应工作后的（天数）内支付相应费用。
2. 支付方式为（具体描述支付方式），甲方需将支付款项以（付款方式）的方式支付至乙方指定的账户。
第五条质量保证与索赔1. 乙方承诺在施工期间按照相关标准和要求完成工程，保证工程质量符合相关标准，并承担因质量问题而引起的修复费用。
2. 如甲方认为工程质量存在问题，可提出书面索赔要求，并向乙方提供相关证据。
乙方应在收到索赔通知后的（天数）内进行解决和修复。
3. 若乙方未能在修复期限内解决问题，甲方有权解除合同并要求返还相应费用，并保留进一步追偿的权利。
第六条变更与延期1. 如工程设计或施工计划需要变更，双方应签订书面变更合同或协议，并确定相应的费用和工期调整。
2. 如工程因不可抗力等原因导致延期，双方应协商确定合理的延期时间，并相应调整支付节点。
第七条违约责任1. 若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
如对方因此遭受损失，违约方应支付相应赔偿。
2. 如一方违约，使工程无法继续进行，对方有权解除合同，并要求返还已支付的费用及赔偿费用。
第八条保密条款双方应对从对方获取的商业机密和技术资料进行保密，并在合同终止后继续履行保密义务。
第九条争议解决对于因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。
工程款 付制度
工程款付制度一、总则本工程款支付制度旨在规范甲乙双方关于工程款项的支付行为，确保工程进度与款项支付相协调，防止因资金问题导致工程延误或质量下降。
所有参与本工程项目的单位和个人必须遵守此制度，并依据合同约定执行。
二、工程款的支付条件1. 工程款支付应基于合同条款，按照约定的阶段、比例进行。
2. 每笔工程款支付前，施工方需提交完成工作量的详细报告及相应的证明材料，包括但不限于工程进度报告、质量检验报告等。
3. 甲方在收到施工方的支付申请后，应在约定的时间内进行审核，并在审核通过后的约定时间内支付相应款项。
三、支付流程1. 施工方根据工程进度，按合同约定向甲方提出支付申请。
2. 甲方在接收到申请后，应组织相关部门进行现场核查与资料审核。
3. 审核通过后，甲方财务部门应在规定时间内安排款项支付。
4. 施工方在收到款项后，应及时出具收款确认函，以证明已收到相应款项。
四、逾期支付处理1. 如甲方未能在约定时间内完成款项支付，应向施工方支付违约金，具体金额和计算方式需根据合同条款确定。
2. 若逾期支付严重影响工程进度，施工方有权采取必要措施，并要求甲方承担相应责任。
五、异常处理1. 对于工程质量不达标或其他违约行为，甲方有权暂停支付工程款，直至问题解决。
2. 任何由于不可抗力导致的支付延迟，双方应根据实际情况协商解决。
六、监督与管理1. 甲乙双方应建立有效的沟通机制，确保信息透明和及时交流。
2. 双方应指定专人负责监督工程款支付情况，确保制度得到有效执行。
七、附则本工程款支付制度自双方签署之日起生效，至工程结算完毕之日终止。
如有未尽事宜，双方应根据诚信原则协商解决。
建筑工程费用支付
建筑工程费用支付在建筑工程中，费用支付是一个关键的环节。
合理的费用支付管理可以确保施工的有序进行，保证供应商和劳务人员的正常工资支付，并避免资金浪费和纠纷的发生。
本文将就建筑工程费用支付进行探讨，从合同约定、支付方式、监督管理等方面进行论述，以期提供一种合理、高效的费用支付模式。
一、合同约定在建筑工程中，合同是费用支付的基础。
支付的方式和要求应当在合同中明确约定，以确保双方在工程施工过程中的权益不受损害。
1.1 金额和支付节点合同应详细列出工程总费用，并明确支付节点。
支付节点一般是根据工程进度划分的，例如按照开工、基础施工、主体结构完工、装饰装修等阶段支付。
1.2 支付方式在合同中，可以约定多种支付方式。
除了现金支付外，还可以包括银行转账、支付宝、微信支付等电子支付方式。
对于大型工程，可以考虑采用分期付款方式，将工程费用分为若干期进行支付。
1.3 保证金和履约保证金合同中还应说明是否需要支付保证金和履约保证金。
保证金是为了应对合同履约过程中发生的违约、损失等情况而设立的一种风险保证措施。
履约保证金是指承包商在履行合同时按约定缴纳的保证金，以保证其按时按质完成工程。
这些保证金一般在工程结算后退还。
二、支付管理良好的支付管理是确保建筑工程费用支付正常、高效的重要保障。
以下是几种常见的支付管理措施：2.1 资金计划在工程启动前，项目管理方应编制详细的资金计划，确定资金需求和支付时间表。
这有助于提前做好支付准备，并避免资金短缺或闲置带来的问题。
2.2 资金监督支付过程需要具备一定的监督机制。
可以设置专门的财务部门或者专职财务人员，负责监督资金流向，核对支付凭证，确保款项的准确支付。
2.3 合规操作支付操作应符合相关法律法规的要求。
严格按照合同约定执行，履行与费用支付相关的法律义务。
同时，支付操作应规范、透明，避免操纵等违法行为的发生。
三、支付风险及应对策略建筑工程费用支付中可能存在一些风险，如付款方的资金紧张、工程进度延误等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
支付项目8
5、价格调整的界限：超限部分调价 A、单项： 金额>合同价×2% 变更范围突破 25% B、全合同：变更范围突破 15%
50
75
100
125
150
费用或工程量
调价部分
பைடு நூலகம்
支付项目9
索赔：定义：当合同一方当事人承担的风险或未完全履行合同义务给对 方造成损失时，损失方向过错方索取补偿的行为叫索赔。
迟付款利息：业主未按合同规定时间向承包人支付工程款时，合同规 定业主需加付利息。 按公式 F=P×(1+i ) n 计算付款额 。 i--投标书附录中规定的日利率。世行推荐（0. 033—0. 04)%/天
n-- 迟付款天数。
索赔案例：
一高速公路某合同中规定因业主责任造成停工，如果监理工程师于7日之前通 知了承包人，则停工人员按4元/工日.人，否则按窝工25元/工日.人赔偿，机械 费用统一按台班费的70%赔偿。塔吊2000元/台班，混凝土搅拌机1000元/台班， 沙浆搅拌机300元/台班。施工期间发生以下独立停工事件，(1)5月30日承包人 接到监理通知业主将推迟提供模板，因此造成6月8日到6月21日35人停工，一 台塔吊，一台混凝土搅拌机闲置。（2）6月10 日到6月21日因业主方停水停电 导致30工人，一台沙浆搅拌机停工。（3）6月20日到6月23日因沙浆搅拌机故 障使得30名工人及该搅拌机停工，承包人按合同规定的时间和程序提出索赔， 监理应如何处理该索赔报告，合理索赔总金额是多少？
支 付 项 目 4
（2）每月按等额扣回（国际范本） 起扣时间：累计支付工程款达合同价20%当月。 停扣时间：竣工前三个月。 F 每月扣款额：G = ----------------E-（D-1）-3 例：P139
支付比例 100% （80%） 国 内 范 本 国 际 范 本 三 个 月 开 工
（30%）20% 0%
（工程施工合同中一般把承包人向业主的索赔叫《索赔》，而业主向承包 人的索赔叫《反索赔》）
索赔的原因（国内专家们认为）1、工程系统的综合性、复杂性2、合同条 款或表达不当；3、承包人工作效率、经济效益不高；4、 业主或监理 管理不善。 索赔的程序：1、 在时效范围内提出索赔意向通知书（国际范本规定在第一 起索赔事件发生后28天内）；2、 准备索赔资料；3、 提交正式索赔报 告；、 4、监理对索赔报告的评审；5、 监理主持下协商、谈判；仲裁 或经济诉讼。 索赔成立的条件： 1 、索赔意向通知书在时效内提出； 2 、索赔依据正确 （索赔事实清楚，责任明确，引用合同条款正确，提供资料齐全）；3、 索赔要求合理（索赔费用或工期未包含在合同价内，数量客观）；4、 索赔事件的影响是承包人不可消除的（待工人员，停工设备无法另行安 排）
动员预付款的担保（1）担保人—中国的某家银行或业主同意的某家外国 银行。（2）担保金额—与动员预付款金额相同，随之扣回等比例减少。 （3）担保时间—从获得动员预付款之日起到扣清之日止。 动员预付款的扣回—从中期支付中逐步扣回。扣回的方法有两种： （1）按中期支付款额的固定比例扣回。（国内范本） 起扣时间：累计支付工程款总额 达合同总价30% 停扣时间：累计支付工程款总额 达合同总价80% 每次扣款额：G=M×B/(80-30)%
付款金额 ：单据开列的费用×投标书附录中写明的百分比（国际范本为 75%）。已支付预付款的材料、设备所有权归业主。 材料预付款的扣回：当材料、设备已用于永久工程后即可从工程款中扣 回。 例P142
支付项目6-7
保留金：定义：为使承包人全面履行合同义务，按合同规定从中期支 付里扣留的一笔款项，全面履约后归还，否则业主（监理）有权用其完 成承包人未尽的义务。（保留金是履约担保的延伸） 总额：合同价的×5%（标书附录里规定比例）
LCP--- 调价年度中期支付的总额。
C0 --- 固定常数即不调价相目付款金额占年度付款总额的比例数。 Ci --- 第I项调价物品付款金额占年付款总额的比例数（权重）
Di --- 物价比值系数
支付项目12
Ei1(现价指数) Di = -------------------Ei 0(基价指数)
现价指数 --- 材料原产地国家统计局公布流通使用的调价年度定基物价指数。 (若用环比指数须对基价年累计) 基价指数 --- 投标截止日期前28天所在年度，原产地国家统计局公布流通使 用的年度物价指数。 价格指数： 定基物价指数 = 反映年度平均价格/ 基准年平均价格。
环比物价指数 = 当年平均价格 / 上一年平均价格。
各物品权重有关系 C0 + Ci = 1
调价案例 例：某中桥工程 1996年9月10日开工，合同工期24个月。调价 公式中固定常数 C0=0.47；人工 C1=0.10；机械 A2=0.07；地材 A3=0.09；钢材A4=0.1；水泥A5=0.12；燃油A6=0.05。承包人各 年完成的工程进度款分别是1200万元、7000万元、1800万元。
工期 竣 工
起 扣
停 扣
支付项目5
材料预付款：定义：业主于每月向承包人提供，用于购进永久工程所需 材料、和安装设备的无息贷款。 支付条件（1）材料、设备将用于永久工程。（2）材料、设备要运到工 地现场。（3）材料、设备的质量和存放方法均满足合同要求。（4）提 交材料、设备的费用凭证或支付单据。
注意事项（计价时）（1）单项材料单价不超过清单单价。（2）累计付 款的材料、设备数量不能超过工程实际所需数量。（3）材料、设备的 品种应与进度计划相吻合。
解：第一次停工业主应负全部经济责任，但在一周之前承包人已接到通知， 故人工按每天每人4元补偿。 人工费=35人×4元/人.天×（21-8+1）=1960元；机械费=（2000+1000） ×70% ×（21-8+1）=29400元 合计：31360元
第二次停工业主也应负全部经济责任，事前没有通知，人员费应按窝工计算。 人工费=30人×（21-10+1）天 ×25元/天.人=9000元； 机械费=300元×70% ×（21-10+1）=2520元； 合计：11520元。
工程费用支付
成本+酬金
货币
收款
计量支付
资金流
承包人
业主
实物流
资源+施工 交工验收
工程
工程费用
支付的规定
支付的必要性（1）施工的需要。（2）商品交换的需要。 （3）合同的 要求。
支付的原则（1）计量为基础原则（2）以技术规范和报价单为依据原 则。（3）及时原则（4）符合合同条款原则（5）严格按程序支付原则
补偿限额=合同价×10%，（限额比例在标书附录中写明）。
支付项目8
工程变更：定义：由监理工程师的工程变更令所指示的工程内容、数量 的增减或合同条款的改变统称工程变更。（设计变更和合同变更） 1、 变更的授权：A、 业主与监理签定的监理服务合同。B、业主与承包 人签定的工程施工合同。通用条件进行了普遍授权，专用条件则明确对授 权的限制。 2 、费用的承担： A、非承包人的责任 ------ 业主承担全部增加费用。 B、 承包人的责任不支付增加费用。 3、变更的执行：A、 在授权范围内，监理可直接变更。B、 在授权范围 外，需先获得补充授权，再行变更。C、合同条件的变更，需业主与承包 人达成补充协议，监理执行。 4、 变更工程的估价： （1）准确测算变更后的工程数量。可依据变更图纸及技术规范。也可依 据监理的记录。还可由承包人提供数量（经监理核实） （2）估算单价A、 有相同清单细目，可直接使用清单单价；B、 无相同 细目，可参考相似细目定价；C、 亦无相似细目，可协商定价；D、 协 商不成，可依据授权裁定单价；E、 变更超限时，超限部分在常规定价 的基础上调价；F、用计日工方法估价。
按付款 内容分
按合同履 行情况分
正常履约支付：合同正常履行情况下的结算活动。有上述12项 合同终止支付：合同中途终止履行后的清算。
支付项目1-2
（1）清单支付各细（项）目： 物理单位计量项目： 计量的数量报价单中的单价。
自然单位计量项目： A、同物理单位项目 B、按项一次结算
C 、分段结算（分次结算）例P136 （2）计日工： 定义：列入工程量清单，包含在合同价之内，用于事前不能明确工程内容 施工的一不笔机动款项。 使用权：由监理工程师通过签发计日工使用指令来掌控。 计日工的执行：由承包人完成，不得分包，不得加班，除非监理批准。 计价与支付：（1）承包人每天应提交“日报”一式两份，监理签认。 （2）“日报”中应列出当天用工、用料和机械使用清单表 （3）计价时使用计日工明细表中的单价表。人工、材料另加附加费。 （4）监理也可按他认为合理的方法结算。
扣留：每期扣留中期支付的10%
归还：分二次归还。第一次 竣工（交工）验收证书签发后归还 50% 第二次 缺陷责任终止证书签发后归还 50%
拖期违约偿金：定义：承包人超过合同规定的工期完工，按合同规定应 当向业主支付的损失补偿金。 延期天数=实际交（竣）工日期 –法定交（竣）工日期。 补偿费率=(0.01-0.05)% /天 (国际上),具体由合同规定。
支付项目3
（3）暂定金 ：
定义：包含在合同内，并在工程量中以此名称标明的，为了实施本工程的 任何部分或为了供应货物、材料、设备或提供服务，或提供不可预见费用 的一笔款项。
暂定金的使用（权）：由监理工程师签发暂定金使用令。否则不得使用 暂定金的执行：可以由承包人完成，也可以由分包人完成。 暂定金的计价与支付 1） 如果监理提出要求，承包人需提交全部报价，使 用的帐目，单据、发票、凭证。
2）可以按清单报价和标书附录中的费率计价支付（有适宜报价和费率）
3）也可以按计日工方法计价支付
支付项目4
动员预付款：定义：业主于开工前向承包人提供，用于工程开办的一笔 无息贷款。
总额：投标书附录中写明的比例数B×合同总价。国际上一般为(0-20)% 支付条件：承包人提交（1）合同协议书（2）履约保单（3）动员预付款 担保。