二级建造师考试建设工程法规知识教材知识点：无效合同
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识基础试题库和答案要点
2023年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识基础试题库和答案要点单选题（共30题）1、建设工程合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。
关于返还财产的说法，正确的是（）。
A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮C.折价返还应当按照合同约定的价款进行D.折价返还应当按照当地市场价，定额量据实结算【答案】 D2、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。
该施工许可证()。
A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【答案】 A3、（2016年真题）行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是( )。
A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚措施D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】 A4、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。
到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。
赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。
对此，下列说法中正确的是（）。
A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】 A5、关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是（）。
A.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明B.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布C.不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至 3 个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询D.建筑市场不良信用信息的公布期限一般为 6 个月至 3 年【答案】 B6、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。
二建建设工程基本法律知识
二建建设工程基本法律知识
在进行二级建造师考试前，掌握建设工程基本法律知识是非常重要的，它不仅有助于顺利通过考试，更可以在实际工作中避免违法行为，保护自身权益。
下面将介绍一些二建建设工程基本法律知识，希望对大家有所帮助。
1. 建设工程合同法律规定
建设工程合同是建设工程方和施工方之间进行约定的主要依据，应当符合国家法律的规定。
建设工程合同一般包括工程质量、造价、工期等内容，双方应当明确约定，避免产生纠纷。
2. 建设工程施工合同履行要求
建设工程施工合同约定的工程质量、工程进度、工程造价等要求，双方应当严格按照合同约定执行。
如有违约行为，可能导致法律责任的承担。
3. 建设工程质量管理法律要求
建设工程的质量是关乎工程安全和使用功能的重要因素，建设单位和施工单位均应严格按照国家标准和规定执行，确保工程质量符合要求。
4. 建设工程安全生产法律规定
建设工程安全生产是工程施工过程中必须重视的问题，各方应当遵守相关安全生产法律规定，切实保障施工人员和工程安全。
5. 建设工程环保法律规范
建设工程过程中的环保问题也是重要的，建设单位和施工单位应当合理规划，减少环境污染，遵守相关环保法律规范，保护生态环境。
以上是关于二建建设工程基本法律知识的简要介绍，建议考生在备考时认真学习相关法律知识，合理运用于实际工作中，遵守法规，确保建设工程的顺利进行。
祝大家顺利通过考试，工作顺利！。
2024二级建造师工程法规考前10页纸
2024二级建造师工程法规考前10页纸2024年二级建造师工程法规考前10页纸一、建设工程法律法规体系我国建设工程法律法规体系由以下四个层次构成：1、法律；2、行政法规；3、地方性法规、自治条例和单行条例；4、部门规章和地方政府规章。
二、重点建设工程法律法规要点1、建筑法1、适用范围：在中华人民共和国境内从事建筑活动。
2、调整对象：建筑活动的监督管理关系。
3、建筑许可：从业资格、施工许可、从业保证金。
4、建筑工程发包与承包：依法招标、不招标、公开招标，禁止肢解发包。
5、建筑工程监理：强制监理、监理职责、监理资质。
6、建筑安全生产管理：安全责任、安全生产许可证、安全措施。
7、建筑工程质量管理：质量责任、质量监督、竣工验收、质量保修。
2、招标投标法1、适用范围：在中华人民共和国境内进行招标投标活动。
2、招标方式：公开招标、邀请招标。
3、招标程序：公告、投标、开标、评标、中标。
4、投标要求：禁止串通投标、禁止低于成本投标、禁止中标人转让中标项目。
3、安全生产法1、适用范围：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产。
2、安全生产的监督管理：安全生产保障体系、政府安全监督检查、安全生产许可证制度。
3、生产安全事故的应急救援与处理：应急预案、应急组织与协调、事故调查与处理。
4、环境保护法1、环境影响评价：建设项目环境影响评价、规划环境影响评价。
2、环境保护设施验收：建设项目环境保护设施验收、企业环境保护设施验收。
3、大气污染防治法：大气污染物排放标准、大气污染防治重点城市制度、机动车船污染排放监管。
4、水污染防治法：水污染物排放标准、重点水污染物排放总量控制制度、饮用水水源保护。
5、合同法1、合同的订立：要约与承诺、合同的形式、合同的条款。
2、合同的法律效力：有效合同、无效合同、效力待定合同。
3、合同的履行：同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权。
4、合同的变更和转让：合同变更、合同转让。
5、合同的权利义务终止：履行完毕、解除合同、提存标的物。
2023年二级建造师模拟考试《建设工程法规及相关知识》
二级建造师模拟考试《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分）1、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于（）日内会同承包人根据合同商定的内容进行核实。
A.28B.14C.30D.152、关于建设工程专利权爱护范围的说法，正确的是（）。
A.有用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程创造以其附图为准C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D.三类专利均以权利要求的内容为准3、施工合同履行过程中消失以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭受梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭受泥石流，导致工期延误4、建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。
A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格5、关于物权的说法，正确的是（）。
A.同一物的担保物权人与全部权人应当为同一人B.用益物权人可以是该物的全部权人C.未经农村士地承包经营者同意、土地全部人不得在该地块设立地役权D.物权的变动只能基于合同关系6、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。
依据《劳动合同法》，该企业应当赐予张某经济补偿（）。
A.5000元B.4500元C.7000元D.10000元7、《国务院关于加强和改进消防工作的看法》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防平安第一责任人。
A.企业负责人B.法定代表人C.总经理D.分管消防的副总8、依据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。
A.在上班途中遭受本人负主要责任的交通事故致本人损害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作缘由发生事故下落不明的D.高空作业坠落摔伤的9、依据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。
最新二级建造师《法规》知识点：无效合同和效力待定的规定汇总
2014年二级建造师《法规》知识点：无效合同和效力待定的
规定
精品资料
2014年二级建造师《法规》知识点：无效合同和效力待定的规定
无效合同和效力待定的规定
（一）无效合同
《合同法》规定，以下情况合同无效：
（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益
（3）以合法形式掩盖非法目的
（4）损害社会公共利益
（5）违反法律、行政法规的强制性规定
《合同法》规定，合同中的下列免责条款无效：
（1）造成对方人身伤害的
（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的
建设工程合同有下列情形之一的，认定无效：
（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的
（3）建筑工程必须进行招标而为招标或者中标无效的
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形处理：
（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持（二）效力待定合同
效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，一般须经有权人表示承认才能生效。
《合同法》规定的效力待定合同有三种，即限制行为能力人订立的合同，无权代理人订立的合同，无处分权人处分他人的财产订立的合同。
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2。
二级建造师考试重点知识点
二级建造师考试重点知识点一、知识概述《建筑工程法规及相关知识》①基本定义：这部分知识就是关于建筑工程方面的各种法律法规、管理规定，像是建筑工程承包合同管理规定、建筑安全生产管理条例等。
这些规定就像建筑行业的游戏规则，每个人在盖房子、搞建设的时候都要按照这些规则来，不然就可能被处罚。
②重要程度：在二级建造师考试里地位特别高，是必考内容。
对于一个合格的建造师来说，懂法规才能保证工程合法合规地进行。
如果建造师不懂法规，就好比司机不懂交通规则，早晚会出大事儿。
③前置知识：需要对一些基础的法律概念有点了解，比如什么是民事法律关系、什么是合同、有哪些基本的责任承担方式等。
要是这些都不清楚，学建筑法规就像没打地基直接盖楼，特别容易坍塌。
④应用价值：在实际工程中无处不在。
比如在哪种情况下要签订专门的劳务分包合同，怎么确保施工现场符合安全生产要求，如果出现工人伤亡事故该怎么依法处理责任等。
二、知识体系①知识图谱：它在整个二建考试学科中是基础部分，就像房子的根基。
②关联知识：和工程管理、工程实务中的很多内容关联。
比如在工程管理里确定项目招投标流程就需要符合法规要求；在工程实务中建造房屋采用的工艺流程也要在法规许可的范围内。
③重难点分析：- 掌握难度：中等偏上。
法规条文多，而且有些条文理解起来很拗口，像关于工程建设标准中的强制性条文规定，很容易混淆。
- 关键点：要理解法规背后的目的。
比如关于建筑工程节能方面的法规，目的就是要保护环境促进可持续发展。
④考点分析：- 在考试中的重要性：非常重要，占的分值高。
- 考查方式：选择题是基本的考查形式，还有案例分析题。
选择题可能会出像“以下关于施工许可证办理错误的是（）”这样直接考核条文的题目；案例分析题会给出一个实际施工场景，让你分析其中违反法规的地方并提出改正措施。
三、详细讲解【理论概念类】①概念辨析：- 拿建筑工程施工许可制度这个概念来说，就是指建设行政主管部门依据法定程序，审查建筑工程是否符合法定的开工条件，对符合条件的工程颁发施工许可证，表示这个工程可以合法开工建设了。
2024年二建《法规》新旧教材大纲对比1
2024年二级建造师《建设工程法规及相关知识》科目新旧教材大纲对比【提示】实际变动以2024年新教材发布后的终版为准1.2024年的二建法规科目发生了很大的变化，其中章节构架发生了整体的调整，由8章改为了十章。
2.并且章节内部的顺序也发生了较大的调整。
如第十章“建设工程争议解决法律制度”，这一章虽每一节内容都保留了下来，但章节顺序全部改变。
3.知识点发生了以节为单位的删除与增加。
如“融资租赁合同”被整体删除了，第七章中的第二节“无障碍环境建设制度”为完全新增的章节。
4.2024年二建法规教材的改版为近几年来最大规模的一次改版。
2023年2024年章节目章节目2Z20100 0建设工程基本法律知识2Z201010建设工程法律体系2Z201011法律体系的基本框架一、建设工程基本法律知识（一）建设工程法律基础法律部门和法律体系2Z201012法的形式和效力层级法的形式和效力层级2Z201020建设工程法人制度2z201021法人的法定条件及共在建设工程中的地位和作用（二）建设工程物权制度1.物权的设立、变更、转让、消灭和保护2z201021法人的法定条件及共在建设工程中的地位和作用2.所有权用益物权担保物权占有2Z201030建设工程代理制度2Z201031代理的法律特征和主要种类（三）建设工程知识产权制度1.著作权制度2Z201032建设工程代理行为及其法律关系2.专利权制度2Z201040建设工程物权制度2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权3.商标权制度2Z201042物权的设立、变更、转让、消灭和保护（四）建设工程侵权责任制度1.侵权责任主体和损害赔偿2Z201050建设工程债权制度2Z201051债的基本法律关系2.产品责任2Z201052建设工 3.建筑物和物件损程债的常见种类害责任2Z201060建设工程知识产权制度2Z201061知识产权的法律特征（五）建设工程税收制度1.企业增值税2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任2.环境保护税2Z201070建设工程担保制度2Z201071担保与担保合同的规定（六）建设工程行政法律制度1.行政法的特征和基本原则2Z201072建设工程保证担保的方式和责任2.行政许可、行政处罚、行政强制2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定（七）建设工程刑事法律制度1.刑法的特征和基本原则2Z201080建设工程保险制度2Z201081保险与保险索赔的规定2.犯罪概念、犯罪构成、刑罚种类和刑罚裁量2Z201082建设工程保险的主要种类和投保权益3.建设工程常见犯罪行为及罪名2Z201090建设工程法律责任制度2Z201091法律责任的基本种类和特征（一）建筑市场主体的一般规定1.自然人、法人和非法人组织2Z201092建设工程民事责任的种类及承担方式2.建设工程委托代理2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式（二）建筑业企业资质制度1.建筑业企业资质条件和等级2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式2.建筑业企业资质的申请、许可、延续和变更2Z20200 0施工许可法律制度2Z202010建设工程施工许可制度2Z202011施工许可证和开工报告的适用范围（三）建造师注册执业制度1.建造师考试2Z202012申请主体和法定批准条件2.建造师注册、受聘和执业范围2Z202013延期开工、核验和重新办理批准的规定3.建造师基本权利和义务2Z202014违法行为应承担的法律责（四）建筑市场主体信用体系建1.建筑市场各方主体信用信息分类任设2Z202020施工企业从业资格制度2Z202021企业资质的法定条件和等级2.建筑市场各方主体信用信息公开和应用2Z202022禁止无资质或越级承揽工程的规定3.建筑市场各方主体不良行为记录认定标准2Z202023禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定（五）营商环境制度1.营商环境优化2Z202024违法行为应承担的法律责任2.中小企业款项支付保障2Z202030建造师注册执业制度2Z202031建设工程专业人员执业资格的准入管理三、建设工程许可法律制度（一）建设工程规划许可1.规划许可证的申请2Z202032建造师考试、注册和继续教育的规定2.规划条件的变更2Z202033建造师的受聘单位和执业岗位范围（二）建设工程施工许可1.施工许可证和开工报告的适用范围2Z202034建造师的基本权利和义务2.施工许可证的申请2Z202035违法行为应承担的法律责任3.延期开工、核验和重新办理批准2Z20300 0建设工程发承包法律制度2Z203010建设工程招标投标制度2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所四、建设工程发承包法律制度（一）建设工程发承包的一般规定1.建设工程总承包2Z203012招标基本程序和禁止服解发包、限制排斥投标人的规定2.建设工程共同承包2Z203013投标人、投标文件的法定要求和投标保证金3.建设工程分包2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定（二）建设工程招标投标制度1.建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理2.建设工程招标和投标2Z203016违法行为应承握的法律责任3.建设工程开标、评标和中标2Z203020建设2Z203021建设工 4.招标投标异议、工程承包制度程总承包的规定投诉处理2Z203022建设工程共同承包的规定（三）非招标采购制度1.竞争性谈判2Z203023建设工程分包的规定2.询价2Z203024违法行为应承担的法律责任3.单一来源采购2Z203030建筑市场信用体系建设2Z203031建筑市场诚信行为信息的分类4.框架协议采购2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准五、建设工程合同法律制度（一）合同的基本规定1.合同的订立和效力2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制2.合同的履行2Z203034建筑市场主体诚信评价的基本规定3.违约责任2Z20400 0建设工程合同和劳动合同法律制度2Z204010建设工程合同制度2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容（二）建设工程施工合同的规定1.施工合同的效力2Z204012建设工程工期和价款的规定2.建设工程工期、质量和价款2Z204013建设工程赔偿损失的规定3.施工合同的变更和权利义务终止2Z204014无效合同和效力待定合同的规定（三）相关合同制度1.买卖合同2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止2.借款合同2Z204016违约责任及违约责任的免除3.保证合同2Z204017建设工程合同示范文本的性质与作用4.租赁合同2Z204020劳动合同及劳动者权益保护制度2Z204021劳动合同订立的规定5.承揽合同2Z204022劳动合同的履行、变更、解除如终止6.运输合同2Z204023合法用工方式与违法用工模式的规定六、建设工程安全生产法律制（一）建设单位和相关单位的安全责任制度1.建设单位的安全责任2Z204024劳动保 2.勘察、设计单位度护的规定的安全责任2Z204025劳动争议的解决3.工程监理单位的安全责任2Z204026违法行为应承担的法律责任4.机械设备、检验检测等单位的安全责任2Z204030相关合同制度2Z204031承揽合同的法律规定（二）施工安全生产许可证制度1.申请领取安全生产许可证的程序和条件2Z204032买卖合同的法律规定2.安全生产许可证的有效期和撤销2Z204033借款合同的法律规定（三）施工单位安全生产责任制度1.施工单位的安全生产责任2Z204034租赁合同的法律规定2.施工总承包和分包单位的安全生产责任2Z204035融资租赁合同的法律规定3.施工单位负责人和项目负责人施工现场带班制度2Z204036运输合同的法律规定4.施工项目负责人和施工作业人员安全生产的权利和义务2Z204037委托合同的法律规定5.施工单位安全生产教育培训2Z20500 0建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度2Z205010施工现场环境保护制度2Z205011施工现场环境噪声污染防治的规定（四）施工现场安全防护制度1.编制和实施安全技术措施、专项施工方案2Z205012施工现场大气污染防治的规定2.施工现场安全防范措施和安全生产费用2Z205013施工现场水污染防治的规定3.施工现场消防安全责任2Z205014施工现场固体废物污染环境防治的规定（五）施工生产安全事故的应急救援和调查处理1.生产安全事故的等级划分标准2Z205015违法行为应承担的法律责任2.生产安全事故应急救援预案2Z205020施工节约能源制度2Z205021施工合理使用与节约能源的规定3.生产安全事故报告、调查和处理2Z205022施工节能技术进步和激励措施的规定（六）政府主管部门安全生产监督管理1.建设工程安全生产的监督管理体制2Z205023违法行为应承担的法律责任2.政府主管部门对涉及安全生产事项的审查及执法职权2Z205030施工文物保护制度2Z205031受法律保护的文物范围3.安全生产举报处理、相关信息系统和工艺、设备、材料淘汰制度2Z205032在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定七、建设工程质量法律制度（一）工程建设标准1.工程建设标准的制定2Z205033施工发现文物报告和保护的规定2.工程建设强制性标准实施2Z205034违法行为应承担的法律责任3.建设工程抗震管理制度2Z20600 0建设工程安全生产法律制度2Z206010施工安全生产许可证制度2Z206011申请领取安全生产许可证的条件（二）无障碍环境建设制度1.无障碍设施建设2Z206012安全生产许可证的有效期和政府监督的规定2.无障碍环境建设保障措施2Z206013违法行为应承担的法律责任3.无障碍环境建设监督管理2Z206020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度2Z206021施工单位的安全生产责任（三）建设单位及相关单位的质量责任和义务1.建设单位的质量责任和义务2Z206022施工项目负责人的安全生产责任2.勘察、设计单位的质量责任和义务2Z206023施工总承包和分包单位的安全生产责任3.工程监理单位的质量责任和义务2Z206024施工作业人员安全生产的权利和义务（四）施工单位的质量责任和义务1.对施工质量负责和总分包单位的质量责任2Z206025施工单位安全生产教育培训的规定2.按照工程设计图纸和施工技术标准施工2Z206026违法行为应承担的法律责任3.建筑材料、设备等的检验检测2Z206030施工现场安全防护制度2Z206031编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定4.施工质量检验和返修2Z206032施工现场安全文明措施、安全费用和特种设备安全管理的规定5.建立健全职工教育培训制度2Z206033施工现（五）建设工程 1.竣工验收的主体场消防安全职责和应采取的消防安全措施竣工验收制度和法定条件2Z206034工伤保险和意外伤害保险的规定2.规划、消防、节能和环保验收2Z206035违法行为应承担的法律责任3.竣工验收备案2Z206040施工安全事故的应急救援与调查处理2Z206041生产安全事故的等级划分标准4.应提交的档案资料2Z206042施工生产安全事故应急救援预案的规定（六）建设工程质量保修制度1.质量保修书和最低保修期限2Z206043施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定2.工程质量保证金2Z206044违法行为应承担的法律责任八、建设工程环境保护和历史文化遗产保护法律制度（一）建设工程环境保护制度1.建设工程大气污染防治2Z206050建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度2Z206051建设单位相关的安全责任2.建设工程水污染防治2Z206052勘察、设计单位相关的安全责任3.建设工程固体废物污染环境防治2Z206053工程监理、检验检测单位相关的安全责任4.建设工程噪声污染防治2Z206054机械设备等单位相关的安全责任（二）施工中历史文化遗产保护制度1.受法律保护的各类历史文化遗产范围2Z206055政府主管部门安全监督管理的相关规定2.在各类历史文化遗产保护范围和建设控制地带施工、施工发现文物报告和保2Z20700 0建设工程质量法律制度2Z207010工程建设标准2Z207011工程建设标准的分类十、建设工程争议解决法律制度（一）劳动合同制度1.劳动合同订立2Z207012工程建设强制性标准实施的规定2.劳动合同的履行、变更、解除和终止2Z207013违法行为应承担的法律责任（二）劳动用工和工资支付保障1.劳动用工管理2Z207020施工单位的质量责任2Z207021对施工质量负责和总分包单位的质量责任2.工资支付保障和义务2Z207022按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定（三）劳动安全卫生和保护1.劳动安全卫生2Z207023对建筑材料、设备等进行检验检测的规定2.劳动保护2Z207024施工质量检验和返修的规定（四）工伤保险制度1.工伤认定2Z207025建立健全职工教育培训制度的规定2.工伤保险待遇2Z207026违法行为应承担的法律责任（五）劳动争议的解决1.劳动争议调解2Z207030建设单位及相关单位的质量责任和义务2Z207031建设单位相关的质量责任和义务2.劳动争议仲裁2Z207032勘察、设计单位相关的质量责任和义务（一）建设工程争议和解、调解制度1.和解2Z207033工程监理单位相关的质量责任和义务2.调解2Z207034政府主管部门工程质量监督管理的相关规定（二）仲裁制度1.仲裁协议2Z207040建设工程竣工验收制度2Z207041竣工验收的主体和法定条件2.仲裁的申请和受理2Z207042施工单位应提交的档案资料3.仲裁庭的组成、开庭和裁决2Z207043规划、消防、节能、环保等验收的规定（三）民事诉讼制度1.民事诉讼的法院管辖2Z207044竣工结算、质量争议的规定2.民事审判组织、诉讼参加人2Z207050建设工程质量保修制度2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定3.民事诉讼证据的种类、保全和应用2Z207052质量责任的损失赔偿4.民事诉讼时效2Z207053违法行为应承担的法律责任5.民事诉讼的审判程序2Z208002Z208010建设2Z208011建设工（四）行政复议 1.行政复议范围0解决建设工程纠纷法律制度工程纠纷主要种类和法律解决途径程纠纷的主要种类制度2Z208012民事纠纷的法律解决途径2.行政复议的申请、受理和决定2Z208013行政纠份的法律解决途径（五）行政诉讼制度1.行政诉讼的受案范围和法院管辖2Z208020民事诉讼制度2Z208021民事诉讼的法院管辖2.行政诉讼参加人2Z208022民事诉讼当事人和代理人的规定3.行政诉讼证据的种类和举证责任2Z208023民事诉讼证据的种类、保全和应用4.行政诉讼的起诉和受理2Z208024民事诉讼时效的规定5.行政诉讼的审理、判决和执行2Z208025民事诉讼的审判程序2Z208026民事诉讼的执行2Z208030仲裁制度2Z208031仲裁协议的规定2Z208032仲裁案件的申请和受理2Z208033伸裁审理的法定程序2Z208034仲裁裁决的执行2Z208035涉外仲裁的特别规定2Z208040调解、和解制度与争议评审2Z208041调解的规定2Z208042和解的规定2Z208043争议评审机制的规定2Z208050行政复议和行政诉讼制度2Z208051行政许可和行政强制的种类及法定程序2Z208052行政复议范围和行政诉讼受案范围2Z208053行政复议的申请、受理和决定的有关规定2Z208054行政诉讼的法院管辖、起诉和受理2Z208055行政诉讼的审理、判决和执行2Z208056行使行政职权时侵权的赔偿责任。
二级建造师《工程法规》知识点：Z无效合同和效力待定合同的规定
二级建造师《工程法规》知识点：2Z204014无效合同和效力待定合同的规定一、无效合同1.特性：违法性、不可履行性、不具有法律效力2.无效合同的类型：记住违法就可以了。
3.建设工程无效施工合同的主要情形(1)超越资质或未取得资质(2)无资质借用挂靠(3)转包、违法分包(5)未招标、中标无效(垫资有效)4.无效施工合同的工程款结算(1)施工合同无效，工程竣工验收合格，工程款支付，予以支持(2)施工合同无效，验收不合格，修复后验收合格，承包人承担修复费用，予以支持(3)施工合同无效，验收不合格，修复后验收不合格，承包人请求支付价款，不予支持二、效力待定合同1.合同虽然成立，不完全符合生效要件的，有权人表示承认才能有效2.特征：记住没有交易资格就行了主体不变，内容变1.当事人双方协商一致、法定程序变更、明确变更内容，未明确变更内容的推定为未变更学尔森小编友情提示：本文为大家详细介绍了2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z204014无效合同和效力待定合同的规定，请各位考生抓紧时间复习。
小编及时更新相关资讯，欢迎持续关注。
如果这篇文章对您有所帮助，可以手动免费下载收藏，方便日后查阅。
学尔森，是大家备考学习交流的好平台哟!包含：备考指导班+考点强化经典习题+实务特训+直播密训+内部资料+应试技巧+题库+月考2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z204014无效合同和效力待定合同的规定《建设工程法规及相关知识》是每个二级建造师的必考科目，掌握二级建造师法规考点，对于知识点的融会贯通至关重要。
学尔森二级建造师考试频道特地整理二级建造师考点，本文为：2018年二级建造师《工程法规》知识点：2Z204014无效合同和效力待定合同的规定，希望能助各位二级建造师考生一臂之力!二、合同权利义务的转让-内容不变，主体变了1.合同权利转让(1)债权转让，无需债务人同意但要通知对方(2)债权人不能转让权利的情形：合同性质不得转让的、约定不能转让的、依法不能转让的(监理业务转包、最高额抵押的主合同债权不得转让)2.合同义务的转让(1)债务转移，需债权人同意三、可撤销合同记住违心的1.种类：重大误解订立的、失公平、欺诈胁迫、趁人之危的2.合同撤销权消灭：应当知道撤销事由之日起1年内没有行使、知道后放弃行使的四、合同终止1.合同解除、债务履行完成、债务抵消、依法提存、免除债务、同归一人债权债务2.合同解除特征：有效合同、具备解除的法律条件、有解除行为、合同消灭3.合同解除的种类：约定解除合同、法定解除合同法定解除合同的情形：不可抗力不能实现合同目的、不履行债务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二级建造师考试建设工程法规知识教材知识点：无效合同
6月2日
2Z202032掌握无效合同
一、无效合同
无效合同，指合同虽然已经成立，但因其严重欠缺生效要件而不产生合同法律效力的合同。
二、无效合同的主要类型如下：
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益
并非所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都是无效合同，只有合同损害了国家利益才能导致合同无效。
没有损害国家利益的合同是可撤销合同。
(二)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
恶意串通的合同是指当事人同谋，共同订立某种合同，造成国家、集体或者第三人利益损害的合同。
(三)以合法形式掩盖非法目的
以合法形式掩盖非法目的指，当事人实施的行为在形式上是合法的，但在内容上或者目的上是非法的。
须注意的是：以合法形式掩盖非法目的的合同并不要求造成损害后果，即无论造成损害与否，只要符合上述特征，即可构成。
(四)损害社会公共利益
将损害社会公共利益的合同规定为无效合同，利用“社会公共利益”概念定义的弹性，有助于弥补现行法律、行政法规规定的缺失。
(五)违反法律、行政法规的强制性规定
点击【二级建造师学习资料】或打开/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。
同时，必须是违反了法律、行政法规的强制性规范才导致合同无效，违反其中任意性规范并不导致合同无效。
三、无效免责条款
免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款;免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。
“合同中的下列免责条款无效：
1.造成对方人身伤害的;
2.因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
”
二级建造师考试建设工程法规知识教材知识点：可变更、可撤销合同二级建造师考试试题：建设工程法规及相关知识单选题（17）
点击【二级建造师学习资料】或打开/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版。