浅谈工程签证中存在的问题及应对措施

合集下载

浅谈建筑工程合同变更及签证管理存在的问题

浅谈建筑工程合同变更及签证管理存在的问题

浅谈建筑工程合同变更及签证管理存在的问题一、建筑工程合同变更及签证问题(一)建筑工程合同变更问题1、随意性大。

很多开发企业急于项目的开工,又没有做好必要的准备,对建筑标准的把握,设计深度的审查没有严格把关,造成边施工边变更,很多变更是建立在少数企业或项目管理层的个人的判断基础上,想改就改,有的项目一改再改,到竣工时项目已面目全非。

由于受管理层管理水平、精力和能力的限制,很难保证其科学性。

2、变更缺失监督。

在施工的过程中,对更改的必要性和合理性没有监督,对更改造成的损失没有相应的责任制约。

(二)现场签证管理问题1、签证遗漏或未及时签证。

主要原因:管理随意造成拖延;没有搞清哪些费用需要签证、对合同条款把握不清,造成签证遗漏;签证涉及的内容比较复杂,如不同计价约定的合同,对工程量的增减项、计价方式、计量单位、计量方法等的把握不清、不便成图描述;工程施工合同中对工程签证方面的内容没有明确或虽明确了但具体操作规定没有细化,造成分包人与承包人对施工过程中签证的依据,签证的范围和标准理解分歧,形成签证办理过程的争议。

2、签证内容不规范。

许多签证上只有“同意”“属实”字样。

没有附图及详细资料,工程量无从核实,费用项目无从确定。

发生材料代用情况下,办理材料代用单时内容不明确,没有详图或具体使用部位,而只是增加材料用量的签证。

原因:在业务处理知识上没有掌握签证与结算、索赔的关系。

3、签证责任人不清、签证责任方签字不齐全。

无合同规定的有授权的各方签证人共同签字,或者出现多头签字,被钻空子。

原因:对签证有效性缺乏合同意义上的理解;签证管理制度混乱;不规范的市场经济行为。

4、同一工程内容存在重复签证、交叉签证,常见于土方挖运、障碍清除、工程拆迁等项目中。

原因:签证人员对清单工程量项目中所包含的内容不清,导致某些已经包含于清单项目中的施工内容单独签证或对中标承包价中已经包含的内容进行重复签证。

由于涉及到变更,某些签证内容在工程变更中已经体现,导致重复。

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施

建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中,实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。

总结归纳工程经验,我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程,如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。

建议措施:处理这些游离的因素,只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑,并把有关费用包含在相应的分项中”,就可以轻松地避免类似签证的发生。

二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计得不合理或错误的内容,根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。

设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。

因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。

有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的,但建设单位仍需进行全面考量,将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较,仔细权衡利弊后再作决策。

如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的,可以进行设计变更。

建议措施:如果发生变更的部位已经购料、下料或开工,审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认,对原图纸不变的内容不要重复签证。

对于设计变更而造成的下料购料签证,必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。

审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性,同时注意以下材料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。

三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。

承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的,长时间中断停工,大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。

现场工程签证存在的常见问题及对策分析

现场工程签证存在的常见问题及对策分析

现场工程签证存在的常见问题及对策分析发布时间:2021-03-15T02:43:16.672Z 来源:《建筑学研究前沿》2020年25期作者:肖欣泽苏楠[导读] 建设工程项目施工双方根据合同内容履约过程中,工程签证作为合同的补充协议,进一步对施工过程中存在的费用、工期等问题进行约定,并将其作为工程造价结算时重要的增减依据。

中国石油天然气管道第二工程有限公司江苏省徐州市 221000摘要:建设工程项目施工双方根据合同内容履约过程中,工程签证作为合同的补充协议,进一步对施工过程中存在的费用、工期等问题进行约定,并将其作为工程造价结算时重要的增减依据。

根据相关调查统计可以发现,工程签证往往会导致结算价大幅度提高,因此需要对工程签证加强管理,否则将导致资金出现不必要的浪费和损失。

本文就现阶段工程签证管理中存在的问题进行分析,并对相应的解决对策进行探讨,从而使施工各方的合法利益得以有效保障。

关键词:现场工程签证;签证权限;设计变更一、现阶段现场工程签证存在问题分析(一)签证记录资料缺乏完整性在工程施工过程中,一些建设单位及监理单位对工程进度更为关注,而对现场签证的办理和管理缺乏足够重视,同时对现场签证的有效记录和全面保存力度不足,导致部分重要资料出现缺失,为后期结算工作的有序开展造成不利影响,甚至存在争议隐患。

(二)签证管理意识薄弱在工程项目施工中,建设单位代表普遍存在着签证管理意识薄弱的问题,对造价控制管理的重要性认识不足,甚至一些建设单位代表在未对签证内容准确核实的情况下进行签字确认,极容易因实际情况与签证内容不相符而导致产生不必要的经济损失。

现阶段在不少签证中都存在着内容不具体、形式不规范等问题,另外部分施工单位为了减少成本支出,未经过专业造价人员进行签证编写,极容易出现施工工程量计算错误、工艺描述不实、附图说明不完整等情况[1]。

(三)签证重复因部分建设单位现场代表对定额内的费用组成未进行详细区分,专业知识不足,并未仔细研究相关合同规定内容,造成现场重复签证的情况时有发生。

工程现场签证常见问题及应对方法

工程现场签证常见问题及应对方法

工程现场签证常见问题及应对方法工程现场签证是工程建设过程中常见的工程计价凭证,是施工过程中承、发包双方,就费用、工期、损失等施工活动中某些特殊情况达成的补充协议,是工程竣工结算文件的重要组成部分。

施工过程中现场签证的产生是客观的,原因也是多样的,存在的问题也比较多,笔者就目前工程现场签证存在的问题以及审计方法和应对措施有一些思考。

一、工程现场签证的种类、特点及产生的原因(一)工程现场签证的种类1、施工项目的技术措施签证这类签证的内容是非实体工程施工内容,是保证正常施工的技术措施签证。

比如基础施工中地下水发生流沙、管涌等不可预见的地质灾害而施工单位采取的水泵排水和排水沟排水的措施签证;基础施工中由于需要保护周边建筑物或构筑物的安全采取的临时支护措施签证。

2、隐蔽工程签证所谓“隐蔽工程签证”,就是超合同外的分部分项工程施工后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目签证。

比如公路、市政道路工程的路基存在软弱土需换填石渣的签证;合同外增加的地下管线、暗沟等。

3、设计变更签证设计变更签证是工程施工中由于建设方对在建项目的使用目标有新的要求或原工程设计存在瑕疵;施工过程中出现非施工方原因的技术错误或与周边原有建筑或构筑物有各种冲突而需要必须更改设计产生的签证。

比如建筑工程外墙风格变更设计;道路排水工程由于考虑美观的因素由盖板涵改为为砼圆管涵的变更设计;桩基础施工中由于地质原因需要进行桩结构变更设计。

4、清单漏项签证这类签证是施工过程中施工图纸反映的清单工程量或施工内容、工序与工程招标文件或工程承包合同、协议书不符相比增加而产生的签证,比如某工程施工图纸上直观反映的地砖工程量比招标文件多;某工程清单项目里的“地下蓄水池”一项清单综合单价组价中未包含开挖基坑产生的余土外运工作量。

5、发生不可抗力产生的签证这类签证也是比较常见的,比如施工中遇见气象灾害、地震灾害和地质灾害;由于工程自身的不良因素造成的灾害。

这些灾害对施工环境、施工工程部位造成损害,施工单位对工程的清理、修复的索赔签证。

浅谈建筑工程监理签证面临的问题及对策

浅谈建筑工程监理签证面临的问题及对策


筑 经
1 影 响 工 程 签 证 水 平 的 因 素 分 析
1 . 1管理制度对工程签证水平的影响 法律法规对监 理在质量 、安全方 面的责权利 比较 明确 , 但 管 在工程造价方面模糊 , 相关造价管理部 门对工程监理签证的认 理 可度不 高 , 或不需 要工程监理签证 , 监理 对工程签证 的重要性 也不重视 , 认为造价不关监理的事情 。 在办理结算的一些建筑工程项 目中 , 出现监理和业主将人 工费和材料单价签证非 常高 , 有的甚至 出现最后施工方结算时 造价 比预算高一倍 多的现象 。 这样就给工程结算造成 了非常大 的影 响, 也造成 了很不好 的社会负面影响 。在建设工程法律法 规 中, 还没有具体 明确监理在造价控制方 面应承担的责权利 。 监理实施大多停留在施工 阶段监理 ,没有参 与设计 阶段 、 合 同签订 阶段 、 保修 阶段监理 , 从 工程造 价的控 制角度讲 , 应是 全过程的控制 , 全费用的管理 。不管是工程造价还是与工程造 价相关 的费用 , 监理要与业主一起管理 , 这样, 业主才可能把造 价 的控制交付给监理。 1 . 2人 员 素 质对 工 程签 证 水 平 的 影 响 工程 建设 的管理 、 控 制都离不 开人 , 人的素质高低 对工程 造价 的控 制起着很大 的作用 。工程具有复杂性 、 多样性 、 流动 性, 碰到的问题 千变万化 , 且 工程投资大 , 工程签证作为合 同的 补充 , 并不包括在施工合 同和 图纸 中, 具有 临时发生性 , 无规律 可循 , 这些都需要工程管理者特别是监理工作者具有很高 的业 务素质 、 身体素质 、 道德品质。作为一名专 业监 理工程师 , 要做 好工 程造价 的事 前预控 , 给业 主当好参 谋 , 及时给工程 变更签 证, 并根据 合同 、 现行 预算定额 、 取费文件 , 计算 出变更工程造 安 价, 以免事后工程结算时扯皮 。制度 、 人的素质 , 这两个 因素存 徽 在着一定 的关联 。 人 的素质高 , 工程造价控 制好 , 业主才会 给你 工程签证权 。监理在工程造价控制中发挥作用 , 得到 了社会 的 建 与

浅谈工程签证管理中的问题及其对策分析

浅谈工程签证管理中的问题及其对策分析

浅谈工程签证管理中的问题及其对策分析工程签证管理中存在一些问题,主要体现在以下几个方面:工程签证管理的审批程序繁琐,时间长。

目前,申请人需要提供大量的材料和文件来支持签证申请,包括公司背景、项目计划、资金证明等。

签证审批流程繁复,需要经过多个部门的审批,整个过程耗时较长,给企业和个人带来了不便。

工程签证管理存在不合理的要求和标准。

目前,签证管理中的要求和标准存在一些不合理之处,例如对申请人资质和经验的过于严格要求,对资金来源的不合理限制等。

这些要求和标准给企业和个人的签证申请带来了一定的不确定性和困扰。

工程签证管理中对违规行为的监管力度不够。

当前的工程签证管理中对违规行为的监管力度相对较弱,容易导致一些不规范的行为和违法违规问题的发生。

这些问题的存在可能会影响到正常的工程签证管理秩序,对企业和个人造成一定的影响。

针对以上问题,可以采取以下对策来改进工程签证管理:简化审批程序,缩短审批时间。

可以通过整合相关部门的审批权力和信息共享,减少审批环节和材料要求,简化审批程序,提高办理效率。

可以采用电子化审批方式,提供在线申请系统,方便申请人提交材料和查询审批进度,进一步缩短审批时间。

调整要求和标准,合理优化签证管理。

可以进一步完善签证标准和要求,根据工程实际情况和发展需要,进行合理的调整和优化。

可以对资质和经验要求进行合理放宽,对资金来源进行科学合理的限制,确保签证管理既严格又公正。

加强对违规行为的监管力度,建立健全的监管体系。

可以加大对工程签证管理中的违规行为的打击力度,加强对签证申请材料和资金来源的审核力度,建立起健全的监管体系,加强对企业和个人的监督和管理,确保签证管理的规范和公正。

工程签证管理中存在一些问题,但通过简化审批程序、调整要求和标准以及加强监管力度,可以进一步改进工程签证管理,提高管理效率和公正性。

工程建设项目签证管理中存在的问题及防范措施

工程建设项目签证管理中存在的问题及防范措施

工程建设项目签证管理中存在的问题及防范措施笔者结合投资审计实践,拟从审计的角度揭示日常工程建设项目签证管理中存在的一些问题,与同行们商榷,旨在规范工程签证行为,规范建筑秩序。

一、工程签证的概述所谓工程签证,就是工程发承包双方在施工过程中,按照合同约定对支付的施工过程发生的与设计图纸、施工方案、预算项目或工程量不相符、需要调整工程造价、顺延工期、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的情况下,经双方签字盖章而订立的一种补充证明性材料,是工程结算增减造价的凭据。

从本质上来讲,签证也是一个要约和承诺,也就是说签证本身就是一个合同,签证的生效要件是承包人、发包人和监理工程师三方签字或盖章,如果签证没有监理工程师的签字,则签证会因不具备生效要件而无效,不能直接作为承包人要求索赔的证据。

工程签证是日常工程建设活动中一项极其重要的法律制度,无论是施工方,还是建设方都应高度重视,以免引起不必要的赔偿纠纷。

只要是合同文件规定范围外的工程量都是要求签证的内容,签证最重要的是要做好照片、文字等证据记录,同时要通知监理或甲方进行现场工程量确认。

二、工程签证中存在的不规范现象笔者在日常工程投资审计中发现的签证问题:在建设方(以下简称“甲方”)签字环节令人担忧,姑且不论签字人员在文件资料上签字的对与错,仅就签字的形式就五花八门,如有的签字字迹潦草,辨认不清;有的签字评语文不对题,前后矛盾;有的与施工方(以下简称“乙方”)报表混签,认不出谁是乙方人员签名,谁是甲方或中介人员签名;有的签字无时间记录或时间记录落款与报表前后不一致;有的在草稿纸上签字作为原件,除此之外,乱签字、代签字等现象也比比皆是。

三、工程签证中常见的几种签字形式及审计认定.只签名,无意见。

只签姓名,没有签署具体意见。

这种情况只能说明相关人签字人阅过,相关人未发表同意与否的意见。

在工程结算审计时,审计人员应要求甲方对这种签证情况进行确认后再重新签证。

.签名+“同意”。

浅谈建设单位工程签证管理存在的问题及对策

浅谈建设单位工程签证管理存在的问题及对策

浅谈建设单位工程签证管理存在的问题及对策作者:诸葛奇雷来源:《商品与质量·消费视点》2013年第07期建设工程项目一般投资大,建设周期长,不确定因素多,即使在合同签订时考虑得再全面,难免会发生各种变更,由此引起各种工程签证。

承包方为追求利益最大化,往往通过各种方法千方百计地在工程签证上做文章,更加剧了工程签证的复杂化。

建设单位为控制“三超”(概算超估算、预算超概算、决算超预算),顺利完成建设目标,必须加强、规范工程签证管理,拒绝不良签证。

本文从建设单位角度出发,就工程签证管理过程中存在的问题提出一些浅显的看法及对策。

一、工程签证的含义《清单计价规范》(2008版)将工程签证定义为:“发包人现场代表与承包人现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明”。

《工程造价咨询业务操作指导规程》(2002年)将工程签证定义为:“按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明”。

从法律角度理解,工程签证是指工程承发包双方的法定代表人及其授权代表等在施工过程及结算过程中对确认工程量、增加合同价款、支付各种费用、顺延竣工日期、承担违约责任、赔偿损失等内容所达成一致意见的补充协议。

二、工程签证的范围在建设项目施工阶段,工程签证时有发生,特别对于一些前期准备少、设计深度浅、施工环境差、技术难度大的工程来说,签证发生更多。

根据建设项目的实际情况,工程签证的范围主要有以下几种类型:1.设计变更引起的签证,如:①因设计变更引起的返工、误工或已完工部分的报废等;②因设计变更引起的工程量增减超过合同约定的风险幅度;③因设计变更引起项目内容增加。

2.合同中未明确部分引起的工程签证,如:①暂定品牌、暂估价(包括材料暂估价和专业工程暂估价)的确定;②原暂列金额的确定,多指在履约过程中实际发生的零星工程。

3.合同缺陷引起的工程签证,如:①合同内容违反法律、文件等规定;②合同条款不严谨:发承包双方责任界限不清、意思表达含糊、前后不一致等;③工程量清单编制的缺陷:清单漏项、项目特征表述不清或错误等。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈工程签证中存在的问题及应对措施摘要:本文结合笔者多年在工地从事施工技术管理及费控管理的工作经验,在本文中主要对工程签证中存在的一些盲点及如何进行高质量签证进了分析,可供大家参考。

关键词:工程签证;签证种类;存在问题;应对措施Abstract: the author,according to many years engaged in construction technology in building site management and cost control management work experience, mainly discussed the project that exists in visa blind spots and how high quality visa into the analysis for your reference.Keywords: engineering visa; visa category; existing problems; measures签证,相信从事工程行业的大家都不会陌生,但是如何在工程施工时及时、准确的办好签证,我想在一些施工单位还不太及时不太跟踪,往往拖延至工程结算。

那样就会给施工单位造成很多损失。

本文主要对工程签证中存在的问题及应对措施进行了探讨分析。

1、工程签证的含义工程签证是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。

由于越来越多的工程建设项目通过招标来确定承包方,低价中标是国际上通行的建设工程评标方法,也已经在国内推广开来,面对日益激烈的市场竞争,许多施工企业为了承揽到工程,只得采取极力压价的办法。

低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境,企业必须作到“低中标,勤签证”。

2004年9月,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》,对工程签证的作了明确的规定,使工程签证有了法律的依据。

该解释第19条规定:“当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。

承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

”虽然工程签证事关施工企业的生存,亦有法律的明确规定,但是,建筑工程施工企业有施工过程中往往不重视签证管理工作,常出现因双方签证主体资格及其职权、签证的程序以及签证的形式不符合法律、法规的要求,致使所做的签证无效而使企业的利益受到损失的情况。

在此,在明确几种签证情形基础上,阐明工程签证中应注意的问题,就如何把握好签证时机、明确签证主体、正确使用签证形式,确保签证合法有效,建立严格的资料保管制度,根据自己的执业实践,提出自己的观点,以期与各位同行交流。

2、建筑工程签证种类建筑工程施工企业工程签证的种类。

通常来讲,建筑工程签证的各类有以下几种:(1)由于建设单位原因决定工程中途停建、缓建、或由于设计变更以及设计错误等造成施工企业的停工、窝工、返工而发生的倒运、人员和机具的调迁等损失。

(2)由于建设单位原因,未按合同规定的时间和要求提供材料、场地、设备资料等造成施工企业的停工、窝工损失。

(3)在施工过程中发生的由建设单位或第三方造成的停水、停电,造成工程不能顺利进行,且时间较长,施工企业又无法安排停工而造成的经济损失。

(4)在技措技改工程中,常遇到在施工过程由于工作面过于狭小、作业超过一定高度,造成需要使用大型机具方可保证工程顺利进行,施工企业在发生时应及时将现场实际条件和施工方案及时通告建设单位,并在征得建设单位同意后实施,此时施工企业应办理工程签证。

(5)对于大检修工程、零星维修项目大都没有正规的施工图纸,往往在检修前由施工企业提出一套检修方案,检修完毕后办理工程签证,然后依据签证办理工程结算,此时工程签证工作尤其重要,直接关系到检修结算工作的顺利进行。

(6)其他签证,比如甲方在施工现场临时委托乙方进行工程以外的项目,特殊情况下二次搬运,地下障碍物、文物、管道的处理,业主指定分包不及时到位,不可抗力等等。

3、建筑工程签证存在问题(1)是工程签证泛滥成灾。

一个大的工程项目,少则几十份,多则几千份。

(2)是工程签证缺少原始资料。

如现场照片、录像等。

(3)是工程签证要素不全。

签证时间是签证的基本要素之一,也是签证准确度的基础。

有的业主现场代表不负责任,当时不办理签证,口头答应,事后靠追记补办,甚至在结算审计过程中还在补办签证手续,以致在结算审计时双方代表还争吵扯皮,影响了现场签证的严肃性,也影响了审计判断,影响了工作效率。

工程签证应有建设单位、施工企业、监理共同签证,有的还要项目管理、跟踪审计单位签字认可。

但在审计过程中发现,在施工过程中,施工企业只找某一方签字,有的仅有数量没有单价,更有甚者仅签据实结算。

(4)建设单位与现场监理不重视现场签证,缺乏造价管理控制意识,对签证工作既不负责任也不认真,未经核实就随意签证,造成签证内容与实际不符。

(5)签证人员对定额费用组成缺乏了解,对定额中的各项费用项目的概念混淆不清。

如工完料尽,建筑场内的垃圾清理费用已包含在间接费中,但仍有垃圾外运工程量的签证。

(6)不规范的现场签证。

许多签证建设单位签上“同意”、“属实”等字,没有附图与详细资料,工程量无从核实,定额子目无从确定。

现场签证一般情况下需要建设单位、监理、施工单位三方共同签字、盖章才能生效。

缺少任何一方都属于不规范的签证,不能作为结算的依据。

4、提高有效工程签证的应对措施从一定意义上讲,有效的建筑工程签证是施工企业生存的法宝,根据自己的执业实践,个人认为,有效工程签证应注意以下几点:(1)增强签证意识,加强签证管理由于建筑行业竞争日益激烈,施工企业多,建设项目少从而导致“僧多粥少”的局面,发包方与承包方很难达到平等签约地位。

施工企业为了能够中标,不得不放弃部分应得的利益,以低价中标。

建设单位也趁机压级压价,致使施工企业的经营风险提高,经济效益下降。

根据国际惯例,建筑工程施工企业承接施工项目成功的要旨就是:“抵中标、勤签证,高索赔”。

作为施工企业,必须树立签证意识,提高签证水平。

作为施工企业,存在的问题往往是签证观念淡薄,索赔意识差,遇到问题不及时办理签证,互相推诿,结算时变更无凭,增加无据。

最后搞突击签证,使甲方反感,自己也被动。

解决这些问题必须提高施工企业人员的签证意识,在企业内部明确责任。

(2)严格按照程序进行签证由于工程签证是我国旧的工程建设体制下的产物,在现行的工程建设教材、法规当中都找不到较为系统的论述,没有一个统一明确的规定,工程签证的操作程序主要靠合同当事人双方和监理工程师来掌握,存在较大的随意性。

首先是工程签证的内容、样式花样百出,没有统一的格式,其次是签证人的签署意见太具有主观性。

比如有的签证人不去核实工程量,就签署了“同意”或“属实”的意见,这主要是没有程序化的制度约束。

一般来说,对于工程签证如何进行,工程签证的主体、范围、程序,应当在工程承发包合同中加以明确。

建设部和国家工商总局制定的《建筑工程施工合同(示范文本)》有关工程签证程序的规定散见于各个具体的条款中。

如“第二部分”通用条款中“23.合同价款及调整”第23.4条:“承包人应当在23.3款情况下发生后14天,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

”又如25.工程量的确认“第25.1条:承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工工程量的报告。

工程师接到报告后7日内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。

”(3)明确签证主体,提高施工管理水平工程签证实际操作中,常遇到过这样的案例,签证主体普遍存在着简单化的趋势,仅将工程师或项目经理的名字简单地填写在合同条款中,对其具体的职权未作规定;有的则在签证时不找合同中指定的签证主体签证,致使签证所涉及的利益得不到保障。

例如,在几个工程合同纠纷案中,合同双方在《工程承包合同》中,只填写了双方驻工地代表的名字;对各自的职权未作具体规定。

而施工单位在合同的履行过程中形成的签证,有的不是发包方现场代表的签字,而是发包方具体负责某个项目的施工管理员或技术员的签字。

有的签证虽是发包方代表签的,便代表只签署“情况属实,但与合同条件不符”等字样。

工程竣工后,施工单位以此为依据向发包方提出结算要求未果,便向法院起诉,要求发包方支付相关费用,在法庭辩论中,发包方代理人以签证主体不合格轻松地驳斥了对方。

施工企业必须以此为戒。

所以作为工程人员,要提高责任心和业务水平,严把设计变更和工程签证关。

有关人员每接受一项工程时,首先要对施工图及合同等有关规定进行认真学习和了解,其次要经常深入施工现场,了解施工中的异常情况或施工工艺的变动对工程造价的影响。

例如:地下室的层高 2.2m,若提出变更,要慎重。

因为 2.2m,要计算综合脚手架,工程类别有可能提高。

总之,工程签证是建筑工程产品在建设过程中的一项经常性工作,加强设计变更和签证工作是建设单位控制价的一项重要工作,也是现场施工人员管理水平的综合体现。

(4)细化签证内容,避免结算争议个人曾遇到这样一个案例:建筑商诉一家房产公司,总标的为1500万元,其中建筑商有一张签证是这样表述的:16毫米以上的钢筋结头用电扎压力焊。

双方的争议是“16毫米以上”是否包括16毫米本身。

而施工过程中16毫米的钢筋结头有10多万只,价格相差91万元。

而建筑商在施工过程中确实也采用了电扎压力焊,而上海市93定额解释中规定,“以上”不包括本数,“以下”包括本数,这个造成建筑商很被动。

作者另外也有碰到过相同情况:在签单上就写的很清楚“16毫米以上包括16毫米的钢筋结头采用电扎压力焊”。

这一案例清楚地说明了细化签证内容的重要性。

所以,在签证中,对于所涉及的技术要求、工期、材料、劳动力、成本、机械、工程量计算、对其他工程的影响都要明确界定,以免结算时发生争议。

(5)把握工程签证的技巧,作好证据保存签证是一门艺术,即使有客观存在的签证事项,也应注意一定的实际操作技巧:一是运用现代公关技巧进行签证;二是在双方关系比较融洽时提出签证;三是对方项目经理心情比较好进进行签证;四是要有权签字的人签收,最好是盖章,否则等于没签;五是对于工程签证单,应作到施工单位、业主、监理三方盖章,对于设计变更导致的签证,要以原设计单位的指令为签证的前提。

5、施工单位在签证的同时应注意的几点问题:(1)工期签证的同时应注意自己施工单位本身是否按合同进度计划施工,否则最好能够好好的考虑一下,不然容易造成建设方的反索赔(2)签证的时候要了解原报价文件,利润高的那部分多签证,利润低的那部分少签证。

相关文档
最新文档