桩基础施工合同【最新版】
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基础工程施工合同
桩基础工程施工合同双方合同编号：本桩基础工程施工合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）于（具体日期）订立。
依据中华人民共和国法律法规以及相关规定，甲乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，共同遵守并履行。
一、合同目的与范围1.1 合同目的：本合同的目的在于规范甲乙双方在桩基础工程施工方面的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完工，并保证双方的合法权益。
1.2 合同范围：本合同适用于桩基础工程施工的全过程。
具体工程范围、工程量及工期等详见附件《工程说明书》。
二、工程造价及支付方式2.1 工程造价：本工程造价为人民币（具体金额）。
甲乙双方同意按照具体工程量及合同价款进行结算，结算方式详见附件《付款方式一览表》。
2.2 工程款支付：甲方应按照合同约定的工程证书，及时支付工程款项。
乙方应提供符合合同要求的发票和相关结算资料。
三、工期及质量保证3.1 工期：本工程计划工期为（具体天数）自合同生效之日起，双方一致同意在合同约定的工期内完成工程。
3.2 质量要求：甲乙双方共同确保工程施工质量符合国家、行业标准及相关规定。
甲方代表受益人有权对乙方的工程质量进行检查和验收。
四、施工组织与安全保障4.1 施工组织：乙方应制定详细的施工组织设计方案，报甲方审批后方可施工。
施工组织设计方案应包括施工方案、安全预案、施工进度计划等内容。
4.2 安全保障：乙方负责施工现场的安全管理，严格遵守相关安全规定，确保施工期间无事故发生。
甲方提供必要的协助和支持。
五、违约责任5.1 迟延工期：乙方若延误工程进度，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金，并保留进一步追究责任的权利。
5.2 不符合质量要求：工程施工存在严重质量问题或未能满足设计要求的，乙方应承担返工、修复或重建等相关责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。
六、争议解决6.1 争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应本着友好协商的原则解决。
桩基工程施工合同（精选9篇）
桩基工程施工合同（精选9篇）桩基工程篇1发包方(建设单位)：承包方(施工单位)：按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程名称：*厂区桩基工程二、工程地点：*开发区三、工程承包范围：一栋加工车间、一栋仓库进行水泥土搅拌桩地基加固处理，包工包料，(包括成空、喷灰、复喷复搅、成桩))按当地水泥市场价格：复合硅酸盐水泥32.5，335.00元/吨四、规格及工程量：水泥标号：32.5级。
总桩数约1252棵，设计桩长6.5米(含桩头)，桩径500㎜，总进尺约10000米六、工程造价：约29万元1、桩基施工单价(中标价)29.00元/米，大写：(最终结算按实际工程量计算，设计变更、工程签证等一并进入结算)。
2、税金另加0.99元/米七、工程质量等级：合格。
八、施工工期：本工程有效工期 25 天，暂定于自年月日开工，施工期间如遇下列情况，经发包方现场代表及监理方签证后，工期顺延：不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;施工中停水、停电8小时;非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延误工期。
九、工程师职责9.1发包方派驻的工程师姓名：职务：职权：负责工程质量、进度、安全施工监督及协调有关单位、周边群众关系，报经建设单位负责人同意，审批现场签证，参加分部工程验收。
9.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包方委托的职权：负责该工程的工期、质量及安全管理，在施工过程进行旁站、巡视等检查及验收。
十、双方的主要责任(一)、发包方的责任：1、办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，办理施工许可证和占道许可证等。
2、负责开工前施工场地的“三通一平”工作，提供地下管网资料，处理管线、电缆、原有旧基础等地下障碍物。
3、提供建筑物的坐标控制点和高程控制点。
4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行会审，按合同规定在开工前3天内提供设计图纸2份，并在3天内将承包方上交的施工组织设计或施工方案进行审定交与承包方。
桩施工合同范本
桩施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：__________桩基工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于桩基施工、桩基检测、桩基验收等。
1.4 工程规模：__________（具体工程规模以设计文件为准）二、合同工期2.1 工程开工日期：__________2.2 工程竣工日期：__________2.3 工期延误：若因乙方原因导致工程延期，乙方需承担相应的违约责任。
三、合同价格3.1 合同总价：人民币 __________ 元（大写：_________________________元整）3.2 价格调整：如遇政策性调整，双方按照国家相关规定进行调整。
四、乙方责任4.1 乙方应按照甲方提供的设计文件、施工方案、技术要求等进行施工。
4.2 乙方应确保施工质量符合国家及行业相关标准。
4.3 乙方应负责施工现场的安全防护、文明施工，确保施工现场符合国家安全生产要求。
4.4 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，并确保工程顺利通过验收。
五、甲方责任5.1 甲方应按合同约定支付工程款。
5.2 甲方应提供施工现场所需的施工图纸、技术资料等。
5.3 甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
六、合同变更6.1 合同签订后，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面协议，并按照变更协议执行。
6.2 变更协议应明确变更内容、变更费用、变更工期等。
七、违约责任7.1 若乙方未能按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价的 __________%。
7.2 若甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款项的 __________%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
打桩施工合同
打桩施工合同
根据双方的意向和协商一致，特此签订以下打桩施工合同：
第一条施工内容
1. 承包方应按照规划设计要求，负责对指定区域进行打桩施工，保
证施工质量。
2. 施工过程中必须符合相关安全规定，保障工人和周围环境的安全。
第二条合同期限
1. 本合同的施工期限为从合同签订之日起至竣工验收合格为止。
2. 如因不可抗力等特殊情况影响施工进度，双方可协商延长合同期限。
第三条施工费用
1. 施工费用为双方协商一致的总价，施工过程中如有额外费用需另
行商议确定。
2. 施工费用支付方式为xx%的预付款和余款施工完成后验收合格前
支付。
第四条质量保证
1. 承包方承诺施工质量符合国家相关标准规定，保证经验收合格后
无质量问题。
2. 如施工过程中出现质量问题，承包方应承担相应责任，并按双方协商的方式进行处理。
第五条违约责任
1. 若一方未按合同约定履行义务，构成违约的，应承担相应的违约责任。
2. 发生争议时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条其他条款
1. 未尽事宜，双方可另行协商一致，视具体情况确定补充条款。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。
特此合同签订人：甲方（承包方）：___________ 乙方（需方）：___________
签订日期：___________。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基础工程施工合同
桩根底工程施工合同篇一：建筑工程桩根底施工合同住宅小区桩根底工程施工合同发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，双方就住宅小区工程建设工程桩根底施工事项协商一致，签定本合同。
一、工程概况工程名称：住宅小区工程工程地点：工程内容：桩根底工程施工二、工程内容住宅小区长螺旋钻孔灌注桩及人工挖孔桩。
施工位置及具体要求详见桩位图及施工要求。
三、工期〔一〕、开工日期：①长螺旋灌注桩：2022年3月25日〔实际按照图纸提供后的第三天〕，②人工挖孔桩：商业局部：2022年3月12日，住宅局部：发包方提供图纸后第7天；竣工日期：①长螺旋灌注桩：50天，②人工挖孔桩：商业局部：40天，住宅局部：80天；〔二〕、如遇到以下情况，工期可以相应顺延：1、人力不可抗拒的自然灾害；2、设计变更影响工期的；3、甲方场地平整未完成，对乙方施工造成严重影响的。
4、现场地质与地勘报告出入较大的。
四、工程质量〔一〕、执行现行《建筑桩基规程》、《地基根底施工验收标准》。
整体质量到达国家标准一次性验收合格，并满足建筑业新技术应用示范工程验收要求。
〔二〕、本合同中所有桩根底使用的水泥为开远水泥厂〔总厂〕生产的“红河〞牌水泥，钢材为昆钢的合格产品。
〔三〕、乙方必须严格按照经甲方审核确认的本工程工程桩基施工图纸、设计说明、设计变更等工程文件中规定的，以及现行的国家、地方颁发的质量验收标准、标准和规定的要求，精心组织施工，到达甲方要求的质量标准。
施工中应执行甲方、监理工程师对本工程下发的一切指令、命令、通知等，服从甲方现场质检工程师和驻地监理工程师的监督、指导，认真做好施工原始记录及相应的报验资料，并负责所施工工程的报验工作。
〔四〕、在施工过程中乙方应按标准要求认真做好施工原始记录，并接受甲方、监理、及质量检测单位的检查和监督。
桩基础专业施工合同模板
桩基础专业施工合同模板甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为了保障项目施工的顺利进行，甲乙双方按照平等、自愿、协商一致的原则，就甲方委托乙方承担桩基础专业施工的事项，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方进行桩基础专业施工，具体包括但不限于以下内容：1. 基础设计：乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，进行桩基础施工的设计工作。
2. 施工准备：乙方负责组织施工团队，准备所需施工人员、机具和材料，确保施工进度。
3. 桩基础施工：乙方负责按照设计要求，进行桩基础的打桩、浇筑等施工工作。
4. 质量检测：乙方负责对施工过程中的质量进行检测，并确保符合相关规定。
5. 完工验收：乙方负责按照相关规定完成桩基础施工，并组织相关部门进行验收。
二、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（￥）（大写）元整。
2. 甲方应按照以下方式支付给乙方：(1) 签订合同后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 施工过程中，按照工作量进行进度款支付。
(3) 施工结束后，经过验收合格，甲方支付尾款。
3. 合同价款不包含的费用：合同价款不包含除桩基础专业施工之外的其他费用。
三、施工期限1. 工期为（具体的工期安排，如起始时间、结束时间等）。
2. 如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求甲方支付额外的延期费用。
3. 如乙方因自身原因导致工期延长，乙方应承担相应责任。
四、质量保证1. 乙方保证施工过程中严格按照设计要求和规范进行施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应的责任，并及时进行整改。
3. 施工结束后，乙方负责提供施工质量保修期，对施工质量问题进行无偿修复。
五、违约责任1. 在履行合同过程中，如一方未按照约定的方式履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，一方可免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他条款1. 未尽事宜，可另行协商约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基础施工合同
发包单位: (以下简称甲方)
承包单位: (以下简称乙方)
甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称:
第二条、工程地点:
第三条、工程内容:
1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质
量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价:ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。
②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准:送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。
并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
第五条、付款方式:
(一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法:
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;
2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式:
1、技术要求:根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责:由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责:由乙方负责。
第七条、甲方责任:
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确
保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。
6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项;
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。
第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款:本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。
双方签定的补充条款同具法律效力。
如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法人代表签名: 法人代表签名:
委托代理人签名: 委托代理人签名:
合同签定日期: 年月日
合同签定地点:。