给排水合同
消防,给排水维修合同5篇
消防,给排水维修合同5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1消防给排水维修合同一、甲方（承包方）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________二、乙方（委托方）：_____________法定代表人：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于委托方需要对其单位内的消防设施和给排水系统进行定期维修和保养，甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：一、维修内容：1. 对乙方单位内的消防设施进行定期检查和维修，确保消防设施的正常运行。
2. 对乙方单位内的给排水系统进行检查和维修，保证给排水系统的畅通。
3. 在合同期限内，为乙方提供24小时紧急维修服务，确保消防设施和给排水系统在紧急情况下能够正常使用。
二、维修保养周期：1. 消防设施的维修保养周期为每季度一次，具体时间由乙方和甲方协商确定。
2. 给排水系统的维修保养周期为每月一次，具体时间由乙方和甲方协商确定。
三、维修保养费用：1. 乙方每季度向甲方支付一次消防设施维修保养费用，具体金额为_____________ 元。
2. 乙方每月向甲方支付一次给排水系统维修保养费用，具体金额为_____________ 元。
3. 如乙方需要额外维修和替换消防设施和给排水系统的零部件，费用将由乙方承担。
四、责任限制：1. 在维修过程中，如发生人为损坏或操作不当导致设施故障，责任由乙方承担。
2. 甲方将按照合同规定的时间和要求进行维修保养，如因不可抗力导致维修延迟，甲方不承担责任。
五、保密条款：双方在本合同履行过程中所知悉的对方技术、商业机密及其他机密信息，应保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露。
六、合同解除：1. 如乙方违反本合同规定，导致消防设施和给排水系统出现严重安全隐患，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 乙方有权在合同期满前提出解除合同的申请，甲方在收到乙方书面通知后十五个工作日内进行协商解除合同。
给排水专业分包合同
给排水专业分包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方为某建筑工程项目的业主，拟将给排水专业工程进行分包，现甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在给排水专业工程分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
二、工程范围1. 甲方将按照工程图纸和相关技术要求提供给排水专业施工的设计文件。
2. 乙方负责按照甲方提供的设计文件和要求进行给排水专业工程施工。
3. 给排水专业工程包括但不限于室内与室外给水、排水管道的铺设、管道连接、设备安装等。
三、工期1. 工期为XX个月，自合同签订之日起计算。
2. 若遇不可抗力因素，造成工期延误的，应在丙方确认后，按照相关法律法规的规定酌情进行调整。
四、质量要求与验收标准1. 乙方必须按照甲方提供的设计文件和相关技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和法规。
2. 工程完成后，甲方将对工程进行验收，验收合格后方可交付使用。
3. 若乙方的施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应无条件配合。
五、付款方式1. 工程按分阶段进行支付，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付合同总额的XX%作为预付款。
（2）工程进展到一定阶段，经甲、乙双方共同确认，甲方支付合同总额的XX%作为进度款。
（3）工程完成后，甲方验收合格后，支付剩余的XX%作为最终结算款。
2. 乙方在收到付款通知后，应立即开具合格的发票，甲方应在收到发票后的XX个工作日内进行付款。
六、违约责任1. 若甲方未按合同规定支付款项或延迟支付，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同规定按时完工，每延期一天，应按每天工程款总额的XX%向甲方支付违约金。
3. 若甲方或乙方存在恶意违约行为，应承担相应的法律责任。
七、保密条款1. 甲、乙双方应对合同所涉及的技术、商业和财务信息严守保密，未经对方书面许可不得向第三方泄露。
2. 在合作结束后，甲、乙双方应返回、删除或销毁对方提供的保密信息。
给排水安装合同范本
给排水安装合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________合同编号：____________________一、合同标的1.1 甲方委托乙方进行给排水系统的安装，包括但不限于管道铺设、阀门安装、泵房建设等相关工程。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月。
三、合同价款3.1 乙方根据甲方提供的工程量清单及施工图纸，经双方确认后，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 乙方在合同履行过程中，如发生设计变更、材料价格调整等因素导致工程量或合同总价发生变化，双方应按照实际情况重新协商确定合同总价。
四、支付方式4.1 甲方支付乙方合同价款的进度付款方式如下：（1）合同签订后3个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，支付合同总价款的30%；（4）工程全部完成后，支付合同总价款的20%作为质保金。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和施工规范进行施工，确保工程质量。
5.2 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。
5.3 工程完成后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后办理工程结算。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合合同要求，应承担违约责任，赔偿甲方损失。
6.2 甲方未能按照约定支付合同价款，应承担逾期付款的违约责任，赔偿乙方损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 双方应遵守国家有关法律法规，不得从事违法经营活动。
8.2 合同自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
排水合同范本(汇编11篇)
排水合同范本（汇编11篇）排水合同范本第1篇发包方：_____________________施工方：_____________________发包方开发建设________工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。
具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。
三、承包安装工程单价：1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/平放计价(含税)。
2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。
排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。
四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。
设计变更增加部分另行计价。
发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。
因其它原因等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。
五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。
六、质量方面：1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。
2、质量保证期为一年。
一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。
如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。
七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。
预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。
八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。
发包方签字：__________承包方签字：__________________年_____月_____日________年_____月_____日排水合同范本第2篇发包方：施工方：工程名称：******工程地址：******发包方开发建设********心工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：一、承包方式：包工不包料。
给排水管道安装合同7篇
给排水管道安装合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装给排水管道系统，乙方具备相关资质和专业技能，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就本次给排水管道安装事宜达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：给排水管道安装及相关附属设施制作安装。
4. 工程目标：确保给排水管道系统安全、高效、稳定运行。
二、工程范围及要求1. 乙方负责按照甲方提供的图纸及规范进行给排水管道的安装工作。
2. 乙方需确保安装质量符合国家相关标准及规范，并通过验收。
3. 乙方需确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
4. 乙方需按照甲方的工程进度要求，按时完成安装任务。
三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[大写金额]圆整（￥[金额]元）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后XX日内，甲方支付工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付工程总造价的剩余款项。
3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付。
五、质量保证及售后服务1. 乙方承诺所安装的给排水管道系统质量符合国家标准及企业标准。
2. 工程验收合格后，乙方提供XX个月的质保期。
3. 质保期内，如发生非甲方原因造成的质量问题，乙方负责免费维修。
4. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按合同约定完成工程，乙方需承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
建筑给排水及采暖工程合同4篇
建筑给排水及采暖工程合同4篇篇1建筑给排水及采暖工程合同一、合同双方甲方（甲方名称）：_____________(以下简称甲方)法定代表人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________乙方（乙方名称）：_____________(以下简称乙方)法定代表人：_____________联系地址：_____________联系电话：_____________二、甲方委托乙方进行的工程1. 甲方委托乙方进行的工程项目名称为___________________，工程地点位于___________________。
2. 工程内容包括但不限于建筑给排水工程、采暖工程等相关工程。
3. 工程的详细要求和设计方案将由双方协商确定，并在合同附件中详细列明。
三、合同价格及支付方式1. 合同价款为人民币_____________元（大写：_____________）。
2. 付款方式：甲方需在合同签订后的____个工作日内支付全款（或预付款_________%），在工程完工验收合格后支付尾款。
3. 发票开具：乙方在收到款项后，需及时开具增值税专用发票，并在交付工程的同时将发票交付给甲方。
四、工程进度和验收标准1. 工程计划：乙方需在合同签订后____个工作日内制定工程计划并提交甲方审批。
2. 工程验收：工程完工后，乙方需通知甲方进行验收。
只有经过甲方验收合格后，工程方可交付使用。
3. 质保期：工程交付使用后，乙方需提供____年（或其他约定的时期）的免费质保服务。
五、违约责任1. 若任何一方未能按照约定履行合同义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若因不可抗力等原因造成工程无法继续进行，双方应协商解决，若不能协商一致，可以解除合同。
六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的附件和补充约定为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
建筑给排水及采暖工程合同5篇
建筑给排水及采暖工程合同5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑给排水及采暖工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程范围：给排水及采暖系统的安装、调试及维修。
二、合同工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第______天开始。
2. 工程竣工日期：开工后的______天。
如遇特殊情况，经甲方确认，工期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包含工程所需的材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应负责无偿返修。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工验收之日起______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的工程问题。
3. 保修责任：保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责无偿维修。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返修，并承担因此造成的损失。
七、争议解决1. 甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程给排水及采暖施工合同3篇
建筑工程给排水及采暖施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建筑工程给排水及采暖施工合同第一条总则甲方与乙方双方经友好协商，一致同意签订本合同，遵循自愿互利平等的原则，共同遵守。
甲方为本工程的业主，乙方为本工程的承包商。
第二条合同范围1. 本合同的工程为建筑工程给排水及采暖施工，包括但不限于给排水管道及设备安装、采暖设备安装等；2. 工程地点为______（具体地址），工程周期为______。
第三条施工标准1. 乙方承诺遵守国家相关法律法规和标准，严格按照设计图纸和技术规范进行施工，并保证施工质量；2. 施工过程中，乙方应当按照工程进度完成施工任务，并保证施工现场的安全；3. 乙方必须保证施工过程中不影响周边环境和其他施工单位正常施工。
第四条价格及支付方式1. 甲方应向乙方支付总价______元；2. 乙方应收到合同签订日的15%预付款，施工过程中应按照工程进度分期结算，尾款应在竣工验收合格后支付；3. 乙方承诺不得向甲方要求额外费用，一切费用均在合同总价中得到覆盖。
第五条保修期1. 乙方保修期自竣工验收之日起计算，为______年；2. 保修期内，如因乙方施工质量存在问题导致设备损坏或发生故障，乙方应负责维修；3. 保修期外，如因设备自身质量问题导致损坏或故障，甲方自行承担维修责任。
第六条合同变更1. 甲、乙双方若有调整施工内容或工程周期的需求，应协商一致并签订书面变更协议；2. 未经书面变更协议，任何一方不得擅自变更合同约定内容。
第七条违约责任1. 甲方违约的，应赔偿乙方因此而遭受的损失；2. 乙方在施工过程中出现违约行为的，应赔偿甲方因此而遭受的损失；3. 若因不可抗力导致无法履行合同，双方可以暂停合同执行，待不可抗力事件解除后恢复履行。
第八条争议解决1. 本合同的履行及争议解决应遵循中华人民共和国法律法规；2. 如双方发生争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院进行解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采流程
见下图：
2、工程地点：
3、?工程期限：天?
4．1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期?天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日????元违约金。
4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
地址：地址：
法人代表（签字盖章）：法人代表（签字盖章）：
电话：电话：
建设给水、排水工程用材料
工程名称
施工单位
分项工程
材料型号及规格
品牌
单位
数量
单价
金额
备注
室内给水
给水管道
消火栓系统
防腐、绝热
室内排水
排水管道
室外 给水
管道
消防
室外 排水
管道
室外 供热
七、违约责任：
1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值50%的违约金。
2、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值50%的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
四、工程技术要求
1、给水排水、室外化粪池施（见工艺流程）、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工（厂区消防必须经消防验收合格）。
五、工程质量及验收标准：
1、乙方应有关规范施工，并确保验收；
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求
2.1工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；
2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；
2.3服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
3、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
八、合同份数及有效期限：
1、合同一式二份，甲乙双方各执一份；
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附则：
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。
乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。
六、工程保修：
1、保修内容：所施工的全部内容；
2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修一年。
3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5．工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。
6．工程价款：人民币（大写）。
二、甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工场地具备开工条件；
1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；
2、乙方工作。
2.1厂区管网（污水处理、厂区消防、配电、给水）
2.4施工材料见附页
三、工程结算及付款方式：
1、付款方式
1．1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。
1．2、进场施工付合同造价50%
1、3、工程完成100％，付合同造价的30％,；
1．4、工程竣工验收合格再付至合同造价的15％；
1．5、质保期结束后付合同造价的5％；
建筑污水处理、消防、配电、给水排水施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就??污水处理、消防、配电、给水排水??工程施工事项协商一致，特订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：??污水处理、消防、配电、给水排水?