劳务分包合同(清包工通用)0001
劳务分包合同清包工通用(一)
劳务分包合同清包工通用（一）一、合同概述劳务分包合同是指双方当事人一方（甲方）将特定的劳务工作委托给另一方（乙方），并约定乙方按约定的规格、数量和质量进行完成并支付相应劳务费用的协议。
清包工是劳务分包合同中的一种形式，特指乙方接受甲方劳务委托后，再将其中一部分工作委托给其他承包方（承包商）进行完成。
本文将围绕劳务分包合同清包工通用展开讨论。
二、合同内容和要求1. 甲乙双方的基本信息劳务分包合同清包工通用中，甲乙双方应当明确提供各自的基本信息，包括法定代表人、注册地址、联系方式等。
2. 劳务项目的详细描述合同应明确劳务项目的名称、规格、数量、质量要求等相关详细信息，确保双方对项目的理解一致。
3. 工作范围和责任根据具体情况，合同中应明确乙方的劳务分包工作范围，并明确各方的责任和义务，确保工作的顺利进行。
4. 工期和交付时间合同应明确工程项目的工期和完成时间，双方应共同商定并在合同中做出明确约定。
5. 劳务费用和结算方式合同中需要详细规定劳务费用的支付方式、金额以及结算时间和方式。
6. 索赔和违约责任合同中应包括甲方和乙方的违约条款和索赔责任条款，以保证双方在合同履行过程中的权益和责任。
7. 合同的解除和终止在特定情况下，合同可能需要解除或终止。
因此，合同中应明确解除或终止合同的条件和程序。
8. 争议解决方式合同中应明确双方在合同履行过程中产生的争议解决方式，可选择诉讼、调解或仲裁等方式。
三、法律风险和注意事项1. 合同格式和合同法规定合同应遵守国家相关法律法规的规定，并采用正式的合同格式进行书写。
2. 合同内容的明确性和完整性合同应尽可能明确，避免模糊和漏洞，确保双方在合同履行过程中的权益受到保护。
3. 合同的签署和保存合同应当由甲乙双方代表或授权代表签署，并妥善保存，备查。
4. 注意税务和法律合规性在劳务分包合同中，甲方和乙方需要注意税务和法律合规性的问题，确保合同的合法性。
5. 建立良好的工作沟通与协调机制劳务分包合同涉及多方的合作，双方应建立良好的沟通与协调机制，及时解决问题，保证项目的顺利进行。
劳务分包合同(清包工通用)
劳务分包合同(清包工通用)目录一、合同双方基本信息二、合同背景和目的三、合同范围和内容四、合同期限五、合同价格和支付方式六、双方的权利和义务七、合同变更和终止八、违约责任九、争议解决十、合同附件附件一：工作范围和内容详细描述附件二：支付计划表一、合同双方基本信息甲方（雇主）：名称：地质：联系人：乙方（承包方）：名称：地质：联系人：二、合同背景和目的鉴于甲方需要完成某项工程，而乙方具备相应的技术能力和经验，甲乙双方经友好协商，达成一致，签订本劳务分包合同，以便明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
三、合同范围和内容工程施工材料搬运现场清理其他相关劳务工作2.乙方应按照甲方的要求，按时完成工作，并保证工作质量符合甲方的要求。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工之日止。
五、合同价格和支付方式1.乙方提供的服务价格为人民币【】元（大写：【】元整），具体价格根据实际工作量进行调整。
2.甲方应在合同签订后【】日内支付乙方预付款，预付款为合同总价的【】%。
3.乙方完成合同约定的工作内容后，甲方应在验收合格后【】日内支付乙方剩余款项。
六、双方的权利和义务甲方：1.提供必要的工作场地和设施。
2.提供必要的技术指导和监督。
3.按照约定支付乙方的款项。
乙方：1.按时完成合同约定的工作内容。
2.保证工作质量符合甲方的要求。
3.遵守甲方的安全规定和操作规程。
七、合同变更和终止1.合同双方应协商一致，可以书面形式对合同内容进行变更。
2.任何一方有权在合同履行期间提前终止合同，但应提前通知对方，并承担相应的违约责任。
八、违约责任1.如乙方未能按照约定完成工作内容，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的【】%。
2.如甲方未能按照约定支付乙方的款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
九、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
清包工劳务分包合同
甲方（发包方）：名称：____________________性质：____________________地址：____________________乙方（承包方）：名称：____________________性质：____________________地址：____________________鉴于：1. 甲方需对某工程项目进行施工，根据工程项目的实际情况，决定采用劳务分包的方式进行施工。
2. 乙方具备完成甲方工程项目的施工能力，愿意承担该工程项目的劳务分包工作。
经甲乙双方友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程承包范围：____________________4. 工程预算：____________________第二条合同工期1. 工程开工日期：____________________2. 工程竣工日期：____________________3. 乙方应在甲方规定的工期内完成工程项目的施工任务。
第三条劳务分包内容1. 乙方负责本工程项目的全部清包工劳务工作，包括但不限于：土建、装修、水电安装等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及质量标准进行施工。
3. 乙方应确保施工过程中遵守国家有关安全生产、环境保护、消防安全等法律法规。
第四条材料供应1. 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料的管理和使用。
2. 乙方应按照甲方的要求，对材料进行验收、保管和合理使用。
第五条付款方式1. 合同价款：____________________2. 付款方式：____________________3. 甲方按工程进度支付劳务费，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。
第六条双方责任1. 甲方责任：1.1 按时支付乙方劳务费；1.2 提供施工图纸、技术规范及质量标准；1.3 协调解决施工过程中出现的问题；1.4 负责工程项目的竣工验收。
劳务清包工分包合同范本
劳务清包工分包合同范本合同编号：________________甲方（发包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方工程项目的劳务清包工作分包给乙方施工的有关事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程承包范围：________________第二条承包方式乙方以清包人工的方式承包本工程的劳务作业，具体包括但不限于：________________。
第三条合同工期3.1 开工日期：________________3.2 竣工日期：________________3.3 合同工期总日历天数：________________天。
第四条合同价款4.1 本合同价款为：________________）。
4.2 本合同价款为固定价，除双方另有约定外，合同价款在合同实施期间不因工程增减、材料价格波动等因素而变动。
第五条质量标准5.1 乙方必须按照甲方提供的施工图纸、设计变更、技术核定单、现行有关施工规范、验收标准、有关技术资料及甲方施工技术交底要求组织施工，确保工程质量达到合格标准。
5.2 乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因乙方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由乙方自负，因此造成工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条甲方责任6.1 提供施工图纸及相关的技术资料。
2024年劳务分包合同清包工通用-(两篇)
劳务分包合同清包工通用目录一、前言二、合同双方三、合同范围四、合同价格与支付方式五、合同期限六、双方的权利与义务七、合同的变更、解除与终止八、争议解决九、附件十、签字盖章前言本合同（以下简称“本合同”）由以下双方（以下简称“双方”）于______年______月______日签订，用于明确双方在劳务分包清包工项目中的权利、义务和责任。
一、合同双方甲方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________乙方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________二、合同范围1. 甲方将以下工程项目的劳务分包给乙方，乙方应按照甲方的要求完成工程项目的施工任务：工程项目名称：____________________工程项目地点：____________________工程项目内容：____________________2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及施工规范进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。
三、合同价格与支付方式1. 本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2. 甲方应按照以下支付方式进行支付：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）乙方完成工程项目的____%后，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）乙方完成工程项目的____%后，甲方支付乙方合同总价的____%；（4）乙方完成工程项目的全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价的剩余部分。
四、合同期限1. 本合同的期限为____年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 如双方同意延长合同期限，应签订书面补充协议，并按照补充协议执行。
劳务清包合同（通用13篇）
劳务清包合同劳务清包合同（通用13篇）随着时间的推移，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的劳务清包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
劳务清包合同篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过双方友好协商，甲方同意将大武口世爵府邸项目工程的土建劳务大清包的方式承包给乙方。
为明确双方责任，分工协调。
更好互相配合，保证工程顺利进行，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下的协议。
第一条：工程概况第二条：承包方式及内容：1：承包方式：劳务大清包，2 ：乙方承包内容：主体结构、人工、木工、钢筋工、打混凝土、砌转、外架、抹灰、屋面找平、周转辅材、钢管、扣件、木胶板、木方、安全网、竹夹板、步步紧、穿墙螺杆（不含止水钢板）、施工大小型机具、塔吊，及搅拌机。
自配满足施工要求的具有独立施工技术管理能力的施工管理员，包质量、包进度，文明施工，包施工中所需用的各种辅材.毛墙毛地交工的方式。
以上内容均由乙方负责。
第三条：承包范围（具体内容如下）A：1：基槽(坑)土石方(机械)开挖，劳务公司人工配合开挖清槽，基础土方回填、土方内外运输、回填由甲方负责(土方回填劳务公司人工配合机械夯实)。
A：2：分公司在施工现场设工程管理项目部, 由工程管理部提供本工程设计图纸及合同签订的其他协议内容。
A：3：劳务公司应按照施工图纸的内容及施工规范和施工单位项目部的施工方案完成施工。
施工图所包括的模板、钢筋、架子、混凝土所有分项工程：施工图纸中的所有墙体、构造柱、二次构造柱、造型柱、地平、散水、抹灰、层面炉渣、找平层及零星的其他砌体工程；室内外脚架、临边防护、上人马道与架体有关的安装和拆除，搅拌机、提升架的安装与拆除及塔吊基础的施工等工作量。
劳务分包合同(清包工通用)
劳务分包合同(清包工通用)甲方（总承包方）：____________________乙方（分包方）：____________________鉴于甲方需进行___________________工程的施工，乙方具备相应的劳务分包资质，双方本着平等互利的原则，经协商一致，就乙方为甲方提供劳务分包服务事宜，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程期限：自___年___月___日起至___年___月___日止。
第二条劳务分包范围2.1 乙方负责的劳务分包工作范围为：_____________________2.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸，完成上述工程内容。
第三条劳务分包费用3.1 劳务分包费用按照以下方式计算：_____________________3.2 劳务分包费用的支付方式为：_____________________3.3 甲方应按照合同约定及时支付劳务分包费用。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后___天内组织验收。
第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
5.2 乙方应为施工人员提供必要的安全培训和防护措施。
第六条违约责任6.1 如甲方未按期支付劳务分包费用，应按逾期支付金额的___%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 如遇不可抗力因素，双方可协商变更或解除合同。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同所发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
劳务分包合同(清包工通用)
劳务分包合同（清包工通用）劳务分包合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：经甲、乙双方友好协商，共同签订以下劳务分包合同:一、项目名称：二、工程地点：三、工程规模：四、工程内容：五、工程合同价款：六、工程进度安排：七、劳务分包范围及价款劳务分包范围：1、（列出劳务分包项目）2、（列出劳务分包项目）3、（列出劳务分包项目）其中具体劳务内容、劳务期限、人数等详见附件《劳务分包清单》。
劳务分包价款:根据甲、乙双方友好协商，约定劳务分包价款共计(小写) _________________ 元，大写(¥)。
劳务分包价款支付方式：1、在劳务分包开工7日内，甲方向乙方支付劳务分包价款的20%(¥)。
2、劳务分包完成并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付劳务分包价款的70%(¥)。
3、甲方检测合格并支付乙方劳务分包价款后，乙方按本合同约定向分包工人支付工资。
4、甲方支付劳务分包价款后，乙方应向甲方提供开具增值税专用发票。
八、违约责任1、一方违约，应向另一方支付违约金，违约金的金额为受违约方全部损失的10%β2、违约方的不当行为所导致的全部损失应由违约方负责赔偿。
九、争议的解决本合同因任何争议由双方友好协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院裁决。
十、合同效力本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，自合同签订之日起生效。
如合同如需修改或补充，需双方协商一致，并书面确认。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：日期：地点：附件：劳务分包清单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工劳务分包合同甲方： ___________________________________________________________乙方： __________________________________________________________________________________ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《质量管理条例》、《安全管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，对__________________________________ 工程的劳务分包事宜达成一致，签订如下条款，双方在合同履行过程中应严格执行。
1乙方资质情况资质证书： ___________________________发证机关： ________________________________资质专业及等级：___________________________复审时间及有效期：______________________________2、工程概况工程名称： ___________________________________________________________________工程地点： _____________________________________________________________________结构类型： _____________________________________________________________________3、承包方式、围及容3.1承包方式：3.2承包围：3.3承包容：4、工程单价及工程总价款4.1工程款的计算公式：4.2根据双方充分协商，约定本劳务分包工程单价为 ___________________ 。
5、工程款的支付5.1预付款：___________ 。
5.2进度款：___________ 。
5.3 工程款支付方式：__________________________________________________________。
5.3.1工程款的具体支付方式：________________________________________________________ 。
5.3.2本合同工程尾款的支付方式：。
6、履约保证金双方协商约定本合同的履约保证金为____________ 万元（人民币），保修期满后无息退还。
7、工期要求乙方的施工进度应符合甲方项目部根据工程实际情况确定的总工期、月、周、天及阶段施工进度计划施工，并按如下工期保证措施执行：7.1乙方应按照施工前编制的施工进度计划控制工程的总进度。
必须按照甲方编制的分阶段进度计划组织人员施工，必须按照项目生产会议布置的周、日、时计划组织施工人员加班施工来确保计划的落实。
7.2乙方配备的辅材机具必须满足施工进度安排。
7.3乙方应编制由甲方购买的材料计划，并承担计划编制的不完善而造成的进度推迟的责任。
7.4乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排。
7.5出现突发事件时，乙方必须无条件立即落实甲方的安排，是否补偿费用待事件处理完善后根据实际情况再做出。
7.6因质量、安全引起的工期延误乙方必须采取赶工和加班措施。
7.7乙方应有足够的技术工人和配合工种，保证施工进度。
7.8在农忙季节（麦收、秋收、种麦）、节假日等乙方务必保证连续施工，是否放假，乙方必须服从甲方安排，确保工期。
如果因民工放假造成停工、误工，乙方应按照甲方要求的进度计划采取措施将延误的工期补回。
7.9每个阶段的施工，若因乙方原因造成工期拖延，工期每拖延一天扣罚乙方________________ 元人民币，若延误不足一日，按相应小时比例赔偿违约金（一天按国家规定的正常工作时间8小时计）。
8、质量要求8.1本合同的质量标准为国家规要求的_____________ 以上标准。
8.2乙方应严格按照设计图纸、技术洽谈记录、图纸会审纪要、现行相关的强制性标准条文、施工质量验收规、技术规、标准图集等施工，严格进行过程控制，确保工程质量达到本合同约定的质量标准。
8.3乙方应严格按照本公司相关质量管理规定执行。
9、安全生产、文明施工9.1安全目标：杜绝伤亡事故的发生，轻伤事故控制在 _____________ %o以下。
若本合同承包围因乙方原因发生安全事故，由乙方负经济责任，情节严重的追究法律责任。
9.2安全保证措施：9.2.1乙方应配合甲方建立安全保证体系，成立安全管理小组，配备兼职安全员（为： ______________ ），加强对职工的安全教育，执行安全技术规，严守安全规则，落实安全措施，确保安全施工。
9.2.2乙方应按有关规定，配合甲方采取有效的安全防护措施，严格执行工地的一切安全管理制度。
9.3文明施工保证措施9.3.1乙方应安排专人负责文明施工管理、全员参与，施工段要做到工完料净、场地清整，各种材料按规格、品种堆放有序。
9.3.2乙方应严格执行工地的一切文明施工管理制度。
9.4甲方负责工地的工程质量、工期、安全生产、文明施工的全面管理和监督，对于施工质量低劣，工期延误，达不到协议条款要求，以及由于施工队素质太差，不遵守工地安全文明生产规章制度，或在工地闹事斗殴的施工队伍，甲方有权中途责令其退场。
10、甲乙双方职责与权利10.1甲方职责与权利甲方职责（1）负责与发包人、监理、政府各相关主管部门的沟通，保证乙方有一个稳定的施工环境。
（2）负责工程现场各个施工作业施工队伍间的协调工作。
（3）按照本合同规定付给乙方工程款。
（4）负责给乙方提供生产、生活等临时设施，能保证生产、生活的正常秩序。
（5）负责测放工程主要控制线。
（6 ）负责对乙方自带的材料、设备进行必要的检查、验收，对不符和要求的材料、设备甲方有权责令乙方更换。
（7 ）负责提供垂直运输设备（塔吊、施工电梯）。
（8）二级配电箱及其以上的临电设施属甲方负责。
甲方权力（1）甲方管理人员有权对乙方的施工过程进行监督。
（2）乙方在施工过程中如发生不符合工程质量、进度、安全目标时，甲方有权责令乙方改正，情节严重的，甲方可按乙方违约处理。
（3 ）甲方有权辞退不听从指挥的乙方人员，必要时，甲方有权终止合同。
（4 ）甲方给予乙方的因工期、质量、安全及其它规章制度的奖罚款，若乙方在接到甲方通知后2日不签字，甲方有权在乙方不签字的情况下直接从工程款中增加或扣减。
10.2乙方职责与权力乙方职责（1）_______________________________ 乙方驻工地代表：。
（2）乙方向甲方交纳的总包管理费的占本合同结算价的比率双方另行签订补充协议约定。
总包管理费从工程款中直接扣除。
（3）对本合同劳务分包围的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，且工人数量必须能够满足工程需要；自觉遵守法律法规及有关规章制度；（4）负责提供自身根据工程需要的材料且材料的数量、质量须经甲方材料设备科、质量安全科确认后才能进场，进场后的材料乙方应妥善保管，保管费用由乙方承担。
若因乙方采购的材料数量、质量达不到工程的需要，影响工程的进度和质量，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担违约责任。
（5 ）负责提供的设备（除甲方提供的设备）数量、性能须经甲方材料设备科确认后才能进场，进场后的设备乙方应及时进行保养，保养费用由乙方承担。
若因乙方提供的设备数量不足、设备性能达不到工程的需要、设备在施工期间保养不及时，影响工程的进度和质量，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，并承担违约责任。
（6）负责提供自身施工人员的劳动保护用品（安全帽、安全带、安全鞋、雨具等），二级配电箱以下的临电设施属乙方负责采购，且采购的产品设备必须合格，并经项目部安全科、电工认可后才能使用，否则，甲方有权替乙方采购，费用由乙方负责，直接从工程款中扣除。
乙方应派专人（具有相关资格证书）负责二级配电箱以下的临电设施的搭拆维护工作，无相关资格证书的人员严禁操作，否则引起的一切后果由乙方承担。
（7）应严格按照施工图、相关的施工规、标准图集施工，未经甲方技术人员同意，不得擅自更改图纸和有关的构造做法，违者后果由乙方自负，并承担给甲方造成的经济损失，同时应自愿接受甲方管理人员的罚款，承担相应的违约责任。
（8 ）乙方应自觉遵守执行国家及地方法律、法规及甲方、发包人、监理制定的有关施工现场的各项管理办法，尊重甲方、发包人、监理代表，严格执行以上各有关单位发出的指令。
（9 ）乙方应妥善保管、合理使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施。
若乙方在使用甲方提供的设备、机具、材料及其他设施期间对设备、机具、材料及其他设施造成损坏、浪费，乙方应按照所使用期间时的市场价格赔偿。
由此造成的工程进度、质量损失，乙方承担一切责任。
（10）乙方应按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；（11）负责工程现场除甲方测放的主要控制线以外的小线工作，且甲方测放主要控制线时应派专人积极配合，若因乙方测放小线的原因造成的工期延误，乙方负违约责任。
（12 ）乙方进场人员必须持有身份证、特殊工种上岗证、计生证、务工证、结婚证等有关部门要求的各种证件，应提供所用的工人的身份证原件及复印件（复印件上应有工人的亲笔签名），待甲方确认后原件返还，留存复印件，否则甲方有权立刻辞退无证人员。
（13）乙方应负责所在工作面的清理工作，对每道工序完工后，应做到工完场清。
（14）乙方应严格执行局、项目部的各项管理办法、及其它相关规章制度。
（15 ）负责为职工办理意外伤害保险，并为施工场地自有人员生命财产和施工机械设备办理所有相关保险，所有保险由甲方统一办理，所发生的费用乙方承担，直接从工程款中扣除。
（16）在施工过程中，乙方自行解决工人的食宿问题。
（17）乙方必须与本施工队伍中每个施工人员签订劳动合同，并应明确每月的工资结算办法和时间，复印件交甲方备案，未提供劳动合同的工人甲方不予支付其工资。
（18）乙方必须按照甲方根据工程实际情况编制的各阶段、周、日、时的施工进度计划安排施工人员加班施工来确保计划的落实。
并承担由于乙方原因造成工期延误的损失。
若工期提前可按工期会议要求甲方补偿赶工费。
（19）乙方配备的辅材机具必须满足甲方施工进度安排，否则应承担相应责任和补偿其他作业队的降效费以及项目部机械的租赁费。
（20）乙方应编制由甲方购买的材料计划，并补偿计划编制的不完善而造成的进度推迟的相关损失费用。
（21）乙方必须服从甲方的进度安排和工序安排。
对拒绝签字和不服从安排而造成的损失进行补偿。