工期费用索赔计算
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
工期索赔和赔偿
工期索赔和赔偿--------------------------合同书甲方：（甲方名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（乙方名称）地址：电话：法定代表人：鉴于：1. 甲方与乙方就（具体项目名称）签订合同，约定了工作进度和工期。
双方经协商一致，就工期索赔和赔偿事宜达成以下协议：一、工期索赔1. 乙方应按照合同约定将工作按时进行，并承担相应的责任。
2. 若因甲方原因导致工期延迟，甲方应向乙方支付相应的工期索赔费用。
3. 工期索赔费用的计算方法如下：（详细说明计算方法和标准）二、赔偿1. 若因乙方原因导致工期延迟，乙方应向甲方支付相应的赔偿金额。
2. 赔偿金额的计算方法如下：（详细说明计算方法和标准）三、索赔和赔偿的申请和处理1. 甲方或乙方应以书面形式向对方提出索赔或赔偿请求，并附上相关证明材料。
2. 对方接到索赔或赔偿请求后，应在十个工作日内进行审查和答复。
3. 若无法在十个工作日内给出答复，应提前告知对方，并说明需要的延期时间。
4. 甲方和乙方应积极合作，共同解决索赔和赔偿事宜。
四、违约责任1. 若甲方或乙方未按照约定提供索赔或赔偿，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应向受损方进行全额赔偿。
五、其他条款1. 本协议的效力、解释和执行均适用于相关法律。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决1. 本协议的解释、履行或争议的解决均应通过友好协商解决。
2. 若协商不成，应提交所在地法院诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
工期索赔的计算
1
B 15 0 0 0 15 15 0
2
8 1 5 2
3 2 6 4
3
4
5 1
7 3 7 8 8
5
5
6
5
8
7 3
1
5
2
2
7 4 9
1
6
7
8
8
ES LS TF EF LF FF 5 5 0 0 0 0 13 13 5 5
13 13 0 17 17
可以索赔时间： 5-4=1天
17 17 0 24 24
(5)
17 20 3 18 21 13 14 1 15 16
(7)
5 10 5 11 16
(9)
15 16 1 20 21来自可以索赔 时间：0可以索赔时间： （9-5）-1=3天
24 24 0 32 32 20 21 1 23 24
网络图分析法 延 误 的 工 作
关键 工作 成为 关键 工作 延误的时间为 索赔的工期 延误时间- 总时差
非关键 工作
仍为 非关键 工作
不存在工期索赔
最晚开始时间
最早开始时间
ES LS TF
总时差
EF LF FF
最早完成时间 自由时差 最晚完成时间
双代号网络图时间参数 双代号网络图时间参数
ES LS TF EF LF FF 0 10 10 10 20 0 A 3 10 10 20 10 40 50 0 E 5 30 H 10 F D 5 10 45 35 15 25 60 35 40 50 10 10 30 20 15 35 20 50 60 10 C 20 15 15 0 35 35 0 4 G 25 35 35 0 60 60 0 6
2022-2023年工期索赔和费用索赔计算
工期索赔和费用索赔计算导读：在工程施工合同中，因一方当事人过错造成的工期延长导致另一方当事人利益受损的，受损方可以提出工期索赔和费用索赔。
那么，工期索赔和费用索赔计算是怎样的呢？我为大家整理了相关的法律学问，下面一起来看看吧，信任会对你有所关心。
一、工期索赔和费用索赔计算一、索赔费用的计算来源：1．可索赔的费用费用内容一般可以包括以下几个方面：(1)人工费。
包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，但不能简洁地用计日工费计算。
(2)设备费。
可采纳机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式. (3)材料费。
(4)保函手续费。
工程延期时，保函手续费相应增加，反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计人合同价内的保函手续费也应扣减。
(5)贷款利息。
(6)保险费。
(7)利润。
(8)管理费。
此项又可分为现场管理费和公司管理费两部分，由于二者的计算方法不一样，所以在审核过程中应区分对待。
2、索赔费用的计算方法。
(1)实际费用法。
该方法是根据每索赔大事所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各费用项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。
这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，但仅限于由于索赔事项引起的、超过原方案的费用，故也称额外成本法。
在这种计算方法中，需要留意的是不要遗漏费用项目。
(2)修正的总费用法。
这种方法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不确定的可能因素，对总费用法进行相应的修改和调整，使其更加合理。
其详细做法如下：1)将计算索赔额的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；2)只计算受影响时段内某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内全部施工所受的损失；来源：3)与该项工作无关的费用不列入总费用中；4)对投标报价费用重新进行核算，按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。
建设工程合同工期索赔上限
建设工程合同工期索赔上限探析工期索赔是建设工程合同纠纷中常见的一种类型，主要是指由于非承包商原因导致工程进度延误，从而引发的一方要求对方承担延期损失的权利主张。
在实践中，工期索赔的额度和上限问题是当事人关注的重要问题。
本文将对工期索赔上限的相关问题进行探讨。
一、工期索赔的上限原则1. 实际损失原则：工期索赔的上限应当以实际损失为依据，包括因延期导致的直接经济损失和间接经济损失。
直接经济损失主要包括工程进度延误导致的额外工程费用支出，如人工费、材料费、设备租赁费等；间接经济损失主要包括工程进度延误导致的预期利益损失，如租赁收益、销售收益等。
2. 可预见性原则：工期索赔的上限应当以合同双方在签订合同时可预见的损失为限。
根据合同法的规定，当事人应当遵循公平原则确定双方的权利和义务，对于合同履行过程中可能发生的损失，应当在合同中予以明确。
对于合同签订时无法预见的损失，当事人无法承担相应的合同责任。
3. 因果关系原则：工期索赔的上限应当以延期事件与损失之间的因果关系为依据。
当事人应当证明延期事件是导致损失的直接原因，从而确定索赔的上限。
对于非延期事件导致的损失，当事人无法据此向对方主张工期索赔。
二、工期索赔的上限计算方法1. 实际费用法：根据实际损失的计算结果确定工期索赔的上限。
具体计算方法如下：（1）计算工程进度延误导致的直接经济损失，包括人工费、材料费、设备租赁费等；（2）计算工程进度延误导致的间接经济损失，如租赁收益、销售收益等；（3）将直接经济损失和间接经济损失相加，得到总损失；（4）根据合同约定或者公平原则，确定工期索赔的上限。
2. 预期利益法：根据工程进度延误导致的预期利益损失计算工期索赔的上限。
具体计算方法如下：（1）计算工程进度延误导致的预期利益损失，如租赁收益、销售收益等；（2）根据合同约定或者公平原则，确定工期索赔的上限。
三、工期索赔上限的确定因素1. 合同条款：合同双方在签订合同时对工期索赔上限的约定是确定工期索赔上限的重要依据。
工期索赔计算
一、工期索赔计算工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种。
网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。
如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。
可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。
按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。
比例计算法的公式为：对于已知部分工程的延期的时间：工期索赔值＝受干扰部分工程的合同价×该受干扰部分工期拖延时间原合同总价对于已知额外增加工程量的价格：工期索赔值＝额外增加的工程量的价格×原合同总工期原合同总价比例计算法简单方便，但有时不符合实际情况，比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
⑶ 施工机械费索赔机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。
台班费率按照有关定额和标准手册取值。
对于工作效率降低，应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。
台班量的计算数据来自机械使用记录。
对于租赁的机械，取费标准按租赁合同计算。
对于机械闲置费，有两种计算方法。
一是按公布的行业标准租赁费率进行折减计算，二是按定额标准的计算方法，一般建议将其中的不变费用和可变费用分别扣除一定的百分比进行计算。
对于工程师指令进行计日工作的，按计日工作表中的费率计算。
⑷ 现场管理费索赔计算现场管理费包括工地的临时设施费、通讯费、办公费、现场管理人员和服务人员的工资等。
现场管理费索赔计算的方法一般为：现场管理费索赔值＝索赔的直接成本费用×现场管理费率现场管理费率的确定选用下面的方法：①合同百分比法。
即管理费比率在合同中规定。
②行业平均水平法。
即采用公开认可的行业标准费率。
③原始估价法。
即采用投标报价时确定的费率。
造价工程师索赔费用及工期的计算
造价工程师索赔费用及工期的计算索赔费用主要包括以下几个方面的计算：1.材料成本：材料成本根据合同约定的材料价格计算，需要考虑采购成本、运输成本和存储成本等费用，并结合实际采购成本进行核算。
2.人工成本：人工成本主要计算项目施工人员的工资和福利费用，包括工人、技术人员和管理人员等。
需要根据实际工作时间和工资标准计算出人工成本。
3.设备成本：设备成本主要计算施工过程中所使用的机械设备的租赁费用或购置费用。
根据项目的实际需求和设备使用时间，计算出设备成本。
4.施工费用：施工费用主要包括劳务费用、施工管理费用和临时设施费用等。
根据工程量和施工进度，计算出相应费用。
5.其他费用：其他费用包括各类施工用品、工具、办公用品和维护保养费用等。
根据项目的实际需求计算出其他费用。
在计算索赔费用时，需要根据合同约定和项目实际情况进行计算。
如果项目出现变更、延期、追加要求或者其他原因导致费用增加，可以通过索赔来申请额外费用。
工期的计算是为了控制项目的进度和确认项目的竣工时间。
1.工期目标：根据项目的合同约定和进度要求，确定项目的工期目标。
工期目标应该具体、明确，并考虑到项目的复杂程度、条件限制和人力资源等因素。
2.施工进度计划：根据工期目标和项目的进展情况，编制详细的施工进度计划。
施工进度计划要考虑到各个工序的时间安排、前后工序的依赖关系和资源分配等因素。
3.工期控制：在项目施工过程中，需要不断监督和控制工期的进展情况，及时调整进度计划，确保项目能按时完成。
如果出现工期延误，应采取相应的措施进行调整和补救。
4.工期索赔：如果因为合同方的原因导致工期延误，施工方可以通过索赔申请获得相应的补偿。
工期索赔的计算需要根据合同约定和工期延误的具体情况进行计算，涉及到项目的损失和额外费用等。
总之，索赔费用和工期的计算是造价工程师的一项重要工作。
通过合理的计算和控制，可以确保项目的费用和工期目标得以实现，为项目的顺利进行提供支持。
同时，也为了维护各方的权益，及时解决因为工期和费用问题而可能产生的纠纷。
索赔工期计算方法有
索赔工期计算方法有索赔工期计算是指在建筑工程中，当发生一些特殊情况导致工期延长时，承包商可以提出索赔要求，来获得相应的赔偿。
索赔工期的计算方法涉及多个因素，包括合同文件、工程计划、施工进度等。
本文将从合同文件、索赔条件、索赔工期计算方法等方面进行详细的介绍。
首先，索赔工期的计算首先要依据合同文件中的规定。
在合同文件中，通常会规定工程的总工期和工期变更的相关条款。
总工期是指完成整个工程所需要的时间，而工期变更是指工程期间，因为特殊原因导致工期发生变化。
在合同文件中，可能会明确规定哪些情况下可以提出索赔，以及索赔应提供的证据和计算方法。
其次，为了提出索赔工期，承包商需要满足一定的索赔条件。
常见的索赔条件包括：1. 无法避免的风险：索赔工期需要基于无法预见和无法避免的风险因素，例如不可抗力事件（如自然灾害）、政府政策变化、法律法规的修改等。
2. 施工方责任外的因素：索赔工期也可以基于施工方责任外的因素，例如业主变更设计、审批手续延误、供应商供货延迟等。
3. 变更工程范围：索赔工期还可能因为工程范围的变更而发生。
当业主要求变更工程设计或施工方法时，承包商可能需要对工期进行调整并提出索赔。
在满足索赔条件的前提下，接下来是具体的索赔工期计算方法，常见的方法有以下几种：1. 天数计算法：根据实际延误天数来计算索赔工期。
在这种方法中，承包商需要提供相关证据以证明延误的原因和天数。
2. 影响计算法：根据延误对整个工程进度的影响程度来计算索赔工期。
此方法需要承包商提供相关的计划进度表和工期变更情况，以便对延误的影响进行评估。
3. 创建新的工程计划：当工期发生变化时，承包商可以重新创建一个新的工程计划，以反映实际工期的变化。
通过比较原计划和新计划的差异，可以计算出索赔工期。
4. 职责分析法：根据施工方和业主双方的责任来计算索赔工期。
这种方法需要对责任进行详细的分析和评估，以确定延误产生的原因和责任所在。
综上所述，索赔工期的计算方法需要依据合同文件的规定，满足一定的索赔条件，并采用适当的计算方法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（一）某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。
甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B 、E 、G 作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为50元/台班。
3
H 4
G 8
4
F 6
5E 6
4
5
B 32
D 7
1
1
A
2
甲乙双方合同约定8月15日开工。
工程施工中发生如下事件：
事件1：降水方案错误，致使工作D 推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日； 事件2：8月21日至8月22日，场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日； 事件3：因设计变更，工作E 工程量由招标文件中的300m 3
增至350 m 3
，超过了10%；合同
中该工作的综合单价为55元/ m 3
，经协商调整后综合单价为50元/ m 3
；
事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作B 原设计尺寸扩大，增加工程量15 m 3
，该
工作综合单价为78元/ m 3
；
事件5：在工作D 、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作K ，经核准，完成该工作需要1
天时间，机械1台班，人工10个工日。
问： 1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？并简述工程施
工索赔的程序。
2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
3.工作E 结算价应为多少？
4.假设人工工日单价为25元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K 的综合取费为人工费的80%。
试计算除事件3外，合理的费用索赔总额。
（二）某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。
合同工期为38天。
由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖励（或罚款）5000元。
乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划如下图，并得到甲方代表的批准。
发射塔试验基地工程施工网络进度计划（单位：天）
5
敷设电缆3
管沟16
发射塔制安4
发射塔基础5
32
调试6
安装设备12
房屋装修10房屋主体8
房屋基础8
74
62
1
实际施工过程中发生了如下几项事件：
事件1：在房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层，按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为10个工日。
地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加直接费4万元，因地基复查和处理使房屋基础作业时间延长3天，人工窝工15个工日。
事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔原设计尺寸不当，甲方代表要求拆除已施工的基础，重新定位施工。
由此造成增加用工30工日，材料费1.2万元，机械台班费3000元，发射塔基础作业时间拖延2天。
事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该项工作作业时间延长2天。
事件4：在房屋装修施工基本结束时，甲方代表对某项电气暗管的敷设位置是否准确有疑义，要求乙方进行剥漏检查。
检查结果为某部位的偏差超出了规范允许范围，乙方根据甲方代表的要求进行返工处理，合格后甲方代表予以签字验收。
该项返工及覆盖用工20个工日，材料费为1000元。
因该项电气暗管的重新检验和返工处理使安装设备的开始作业时间推迟了1天。
事件5：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆线材质量差，甲方代表令乙方重新购买合格线材。
由此造成该项工作多用人工8个工日，作业时间延长4天，材料损失费8000元。
事件6：鉴于该工程工期较紧，经甲方代表同意乙方在安装设备作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使该项工作作业时间缩短2天，该项技术组织措施费为6000元。
其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。
问： 1.在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？为什么？
2.该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿多少天？工期奖罚款为多少？
3.假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费，补偿标准为18元/工日，该工程综合取费率为30%。
则在该工程结算时，乙方应该得到的索赔款为？。