工程介绍费合同范本
工程居间合同介绍费协议书
工程居间合同介绍费协议书本协议书由以下双方于 [签订日期] 签订：甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（居间方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]鉴于甲方希望委托乙方提供居间服务，以促使甲方与第三方签订工程合同，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下协议：1. 服务内容乙方应甲方的要求，提供居间服务，包括但不限于为甲方寻找合适的工程项目、介绍潜在的工程合作方、协助甲方与第三方进行谈判，以及促成甲方与第三方签订工程合同。
2. 服务期限本协议的服务期限自 [开始日期] 起至 [结束日期] 止。
在服务期限内，乙方应尽力完成甲方委托的服务内容。
3. 介绍费支付甲方同意在以下条件下向乙方支付介绍费：a. 乙方成功促成甲方与第三方签订工程合同；b. 工程合同的总金额不低于 [约定金额]；c. 甲方已收到第三方支付的工程款项。
介绍费的计算方式为工程合同总金额的 [百分比]%。
甲方应在确认满足上述条件后的 [约定天数] 天内，一次性支付给乙方。
4. 保密条款双方同意在本协议执行期间及执行完毕后 [约定年限] 年内，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
5. 违约责任如任何一方违反本协议的条款，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因违约行为给对方造成的一切直接和间接损失。
6. 争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向 [约定的仲裁机构或法院] 提交仲裁或诉讼。
7. 其他本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：_________________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：__________________________。
介绍工程收取中介费居间合同
介绍工程收取中介费居间合同（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、职场文书、条据书信、祝福语、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, workplace documents, doctrinal letters, blessings, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!介绍工程收取中介费居间合同介绍工程收取中介费居间合同范本随着法律观念的深入人心，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。
介绍费合同范本
介绍费合同范本篇一：介绍费协议书协议书为了共同发展，、二人经友好协商，达成共识，由雅高速公路TJ12合同段的挡土墙、边沟、护肩墙，所有结构物与商吕金平的介绍费为元/m，工程量约为XX0m，共计约元（肆万元）。
此款在工程完工之前按实支付完毕。
否则视为违约。
介绍人：承包人：年月日 33篇二：项目介绍协议工程项目咨询介绍服务协议甲方姓名：公司名称：环球建设工程集团有限公司（项目管理公司）乙方姓名：公司名称：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的经营原则，经双方充分协商，就甲方向乙方介绍大理展兴泰安新城安置房项目服务费用，订立本协议，谨以共同遵守：第一条：甲方将大理展兴房地产开发有限责任公司项目介绍给乙方，从中收取相应的预结算总造价 %的咨询介绍服务费用，暂定金额万元。
第二条：费用收取方式采用分次收取。
乙方与业主签定施工合同一周内支付甲方万元（大写：），其余费用在乙方第一次收取拨款方拨款之日起的7个工作日内，应向甲方支付以拨款金额的%的咨询介绍服务费。
之后乙方每次收取拨款方拨款之日起的7个工作日内，应向甲方支付拨款金额的%的咨询介绍服务费。
每个单位工程结算完后，乙方应一次性支付剩下的所有介绍服务费用。
第三条：在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订介绍协议。
第四条：项目中的水电工程，乙方应交由甲方施工。
相关协议双方另行签署。
第五条：违约责任。
如果乙方不履行本协议或履行本协议不符合约定或单方终止合同的，不按时支付相应介绍费用，应当承担违约责任，由此给甲方造成损失的应当承担全部赔偿责任，并按合同金额双倍支付给甲方。
第六条：本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方自行协商解决，如协商无果，任何一方均可向当地人民法院起诉对方。
第七条：本协议未尽事宜，双方另行协商，所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。
第八条：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。
介绍费合同范本
介绍费合同范本篇一：介绍费协议书为了共同发展，经过友好协商，我们达成共识：由雅高速公路TJ12合同段的挡土墙、边沟、护肩墙等所有结构物的介绍费为元/m，工程量约为XX0m，共计约元（肆万元）。
该款项应在工程完工之前按实际支付完毕，否则将视为违约。
介绍人：承包人：年月日篇二：项目介绍协议根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，我们甲、乙双方本着自愿、平等、顺畅合作、互利共赢的原则，经过充分协商，就甲方向乙方介绍大理展兴泰安新城安置房项目服务费用达成协议，暂定金额为万元，相当于预结算总造价的%。
费用收取方式采用分次收取。
乙方与业主签定施工合同后的一周内，应支付甲方万元，其余费用在乙方第一次收取拨款方拨款之日起的7个工作日内，应向甲方支付以拨款金额的%的介绍服务费。
之后，乙方每次收取拨款方拨款之日起的7个工作日内，应向甲方支付拨款金额的%的介绍服务费。
每个单位工程结算完后，乙方应一次性支付剩下的所有介绍服务费用。
在本协议有效期内，甲方不得与任何第三方签订介绍协议。
项目中的水电工程，乙方应交由甲方施工，相关协议双方另行签署。
如果乙方不履行本协议或履行不符合约定，或单方终止合同，不按时支付相应介绍费用，应当承担违约责任，由此给甲方造成损失的应当承担全部赔偿责任，并按合同金额双倍支付给甲方。
本协议在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方自行协商解决。
如协商无果，任何一方均可向当地人民法院起诉对方。
本协议未尽事宜，双方另行协商，所达成之补充协议作为本协议附件与本协议具有同等法律效力。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力。
本协议自双方授权代表签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方签字：乙方签字：签署时间：签署时间：篇三：中介协议书(好处费)甲方和乙方依据《中华人民共和国合同法》及相关法规、规章的规定，在平等、互利互惠的基础上，就本工程施工承揽事宜达成以下协议。
根据协议，甲方向乙方支付好处费。
工程项目介绍费协议书
工程项目介绍费协议书甲方（介绍人）：_________________乙方（接受介绍人）：______________鉴于甲方拥有广泛的社会资源和专业的行业知识，能够为乙方提供工程项目的介绍服务；乙方愿意接受甲方的服务，并按照约定支付相应的介绍费用。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 甲方应向乙方提供关于___________工程项目的介绍服务，包括但不限于项目的背景信息、潜在合作伙伴、市场分析等。
2. 甲方应确保所提供信息的真实性、准确性和完整性。
二、服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，至___________工程项目介绍完成之日终止。
三、介绍费用1. 乙方应向甲方支付介绍费，金额为人民币_______元。
2. 介绍费用的支付方式为：在本协议签订后的___个工作日内，乙方一次性支付全部费用至甲方指定账户。
四、权利与义务1. 甲方有权按照本协议约定收取介绍费用。
2. 乙方有义务按照本协议约定支付介绍费用，并保证所提供的支付信息真实有效。
3. 双方应遵守国家法律法规，不得有任何违法行为。
五、违约责任1. 如甲方未能提供符合本协议约定的服务，应退还已收取的介绍费用，并承担由此给乙方造成的损失。
2. 如乙方未按约定支付介绍费用，应向甲方支付违约金，违约金为应付介绍费用的___%。
六、保密条款双方应对在执行本协议过程中获知的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
七、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：_____________________。
介绍工程收取中介费居间合同范本(优选8篇)
介绍工程收取中介费居间合同范本第1篇委托人： (以下简称甲方)居间人： (以下简称乙方)根据《_合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：委托事项及具体要求1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。
第二条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。
第三条：报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。
协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日介绍工程收取中介费居间合同范本第2篇甲方(居间人)：地址：联系方式：乙方(委托人)：地址：联系方式：甲、乙双方根据《_____》，依平等、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议：一、委托事项1、甲方接受乙方的委托，负责就__项目(以下简称“该工程项目”)，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，引荐乙方和该项目的招标单位洽谈，协助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该。
工程介绍费用合同
工程介绍费用合同第一部分：合同当事人信息甲方（委托方）：_________地址：________________联系电话：____________乙方（承包方）：_________地址：________________联系电话：____________第二部分：工程项目及费用介绍1. 工程项目名称：_________2. 工程项目地点：_________3. 工程项目内容：_________4. 工程项目费用：人民币（大写）_________元整（￥_________）第三部分：费用支付方式1. 首期款项：甲方需在合同签订后___日内支付给乙方___%的费用。
2. 进度款项：根据工程进度，甲方需按照以下比例支付剩余费用：- 工程完成30%时，支付总费用的___%；- 工程完成60%时，支付总费用的___%；- 工程完成90%时，支付总费用的___%。
3. 尾款：工程全部完成后，甲方需在验收合格后___日内支付剩余___%的费用。
第四部分：工期及延期责任1. 工期：自___年___月___日起至___年___月___日止。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决；因乙方原因导致工期延误，乙方需承担相应责任。
第五部分：质量保证乙方需保证工程质量符合国家相关标准及甲方要求，对于出现的质量问题，乙方应在接到通知后及时修复，并承担由此产生的所有费用。
第六部分：违约责任1. 若甲方未按约定时间支付费用，应按未付款项的___%支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按未完成部分的___%支付违约金。
第七部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（签字）：_________ 日期：___年___月___日乙方（签字）：_________ 日期：___年___月___日。
工程介绍费合同范本
工程介绍费合同范本工程中介合同工程中介合同甲方(代表): 身份证号码:乙方(代表): 身份证号码:甲、乙双方为了发挥各自的优势根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，在平等自愿，互惠互利的原则下，达成以下协议:1、甲方介绍乙方承包位于号的一个包工包料的建筑工程。
(具体包括土建工程，水、电预埋安装工程、管网、道路及门窗制作和安装，部分装修。
消防园林及绿化另计)。
2、工程量:约2万平方米。
工程名称: 。
3、中介费计算方式:乙方按乙方与业主方鉴定施工合同完成工程总造价的 %支付给甲方，作为甲方的中介劳务费用工程总造价约3500万，最后按乙方与业主方完成实际工程量的工程款计算。
4、支付中介费方式:?、乙方与业主方签订工程承包合同时:即付给甲方:3万元(30000.00元),乙方施工队伍进入业主方工地开始干工时，乙方再付给甲方中介费:7万元(70000.00元)其余款项则按业主方付给乙方工程进度款时,乙方再按相应的百分比例付给甲方中介费,依此类推,直到付完为止,(甲方不负责中介费的税款).5、甲方不承担乙方与业主方施工期间的一切事项(如:安全事故，质量事故，材料款及人工工费等事项)。
6、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字，按手印，并在乙方与业主方的本工程承包合同生效后开始生效。
并复印双方身份证，均具有法律效力。
如本合同生效后有争议，双方可协商解决，如协商不成，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
甲方(代表):乙方(代表):联系电话: 联系电话:合同签订时间:年月日篇二:介绍费协议书协议书为了共同发展，、二人经友好协商，达成共识，由介绍将凤翔县路家村3?处蔬菜大棚建设工程含(材料、人工费)共计100个大棚每个大棚总造价80000.00元(捌万元整)人民币，所有结构物与承包，双方协商介绍费为每个大棚提取13000.00元(壹万叁仟整)人民币，共计1300000(壹佰叁拾万元整)人民币。
此款在每两个大棚工程完工之前按实支付完毕。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程介绍费合同范本
工程中介合同
工程中介合同
甲方(代表): 身份证号码:
乙方(代表): 身份证号码:
甲、乙双方为了发挥各自的优势根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，在平等自愿，互惠互利的原则下，达成以下协议:
1、甲方介绍乙方承包位于号的一个包工包料的建筑工程。
(具体包括土建工
程，水、电预埋安装工程、管网、道路及门窗制作和安装，部分装修。
消防园林及绿化另计)。
2、工程量:约2万平方米。
工程名称: 。
3、中介费计算方式:乙方按乙方与业主方鉴定施工合同完成工程总造价的 %支
付给甲方，作为甲方的中介劳务费用工程总造价约3500万，最后按乙方与业主方
完成实际工程量的工程款计算。
4、支付中介费方式:?、乙方与业主方签订工程承包合同时:即付给甲方:3万元(30000.00元),乙方施工队伍进入业主方工地开始干工时，乙方再付给甲方中介
费:7万元(70000.00元)其余款项则按业主方付给乙方工程进度款时,乙方再按相应的百分比例付给甲方中介费,依此类推,直到付完为止,(甲方不负责中介费的税款).
5、甲方不承担乙方与业主方施工期间的一切事项(如:安全事
故，质量事故，材料款及人工工费等事项)。
6、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字，按手印，并在乙方与业主
方的本工程承包合同生效后开始生效。
并复印双方身份证，均具有法律效力。
如本合同生效后有争议，双方可协商解决，如协商不成，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
甲方(代表):乙方(代表):
联系电话: 联系电话:
合同签订时间:
年月日
篇二:介绍费协议书
协议书
为了共同发展，、二人经友好协商，达成共识，由介绍将凤翔县路家村3?处蔬菜大棚建设工程含(材料、人工费)共计100个大棚每个大棚总造价80000.00元(捌万元整)人民币，所有结构物与承包，双方协商介绍费为每个大棚提取13000.00元(壹万叁仟整)人民币，共计1300000(壹佰叁拾万元整)人民币。
此款在每两个大棚工程完工之前按实支付完毕。
否则视为违约。
注:蔬菜大棚工程合同与本协议签订后如乙方悔约，将按愿工程合同的造价百分之五赔偿介绍人。
介绍人:
承包人:
年月日
篇三:项目工程中介协议
项目工程中介协议
甲方:
乙方:
乙方委托甲方中介工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。
一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中运作筹划，且帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。
二、中介成功后，合同签定3日内，乙方付给甲方中介费总额(按项目合同总金额的 %)的50%;项目施工
单位预付乙方工程款5日内，乙方再付给甲方中介费50%。
三、甲方给乙方联系中介业务过程中所发生的一切费用由乙方承担，甲方不再承担。
四、甲方协助乙方联系业务成功并签定了有关工程承包协议后，乙方不能按协议规定按时支付中介费用的情况下，乙方同意甲方从项目单位拨付的工程款中代为扣除。
五、此协议一式四份，双方各执两份。
协议从签定之日起生效。
未尽事项，另行协商。
若有争议，提请市中级人民法院仲裁。
甲方代表签字乙方代表签字
年月日年月日。