挂靠单位承诺书本
车辆挂靠承诺书
车辆挂靠承诺书
一、承诺内容
1.本人（以下简称“承诺人”）自愿将自有车辆挂靠于__________（以下简称“挂靠单位”），车辆品牌：__________，车辆型号：__________，车牌号：__________，车辆所有人：__________。
2.承诺人保证所提供的车辆手续齐全，车辆符合国家相关法律法规要求，具备道路运输资格。
3.挂靠单位应按照约定，为承诺人提供车辆挂靠服务，包括但不限于协助办理车辆年检、保险等相关事宜。
4.挂靠单位应在承诺人遵守规定的前提下，保障承诺人的合法权益，约定，享有车辆使用权和收益权。
2.承诺人有权要求挂靠单位提供车辆挂靠服务，并按照约定支付相关费用。
1.本承诺书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他
1.本承诺书一式两份，承诺人和挂靠单位各执一份。
2.本承诺书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。
承诺人（签名）：__________挂靠单位（盖章）：__________
3.承诺人同意按照挂靠单位的规章制度和管理要求，合法合规使用车辆，确保车辆安全、整洁、按时维护保养。
4.承诺人承诺在挂靠期间，如遇车辆年检、保险到期等情况，将及时办理相关手续，确保车辆正常运营。
二、挂靠单位的权利与义务
1.挂靠单位有权对承诺人的车辆进行定期检查，确保车辆符合运营要求。
2.挂靠单位有权要求承诺人提供车辆相关手续，并对车辆进行备案。
3.承诺人应遵守国家法律法规，合法合规使用车辆，确保车辆安全。
4.承诺人应按时足额支付车辆挂靠费用，如有违约，应承担相应的违约责任。
挂靠承诺书
挂靠承诺书
尊敬的合作伙伴：
兹有我方公司（以下简称“承诺方”）与贵方公司（以下简称“合作方”）就挂靠事宜达成一致，并在此郑重作出以下承诺：
一、资质保证
承诺方保证所提供的资质文件、营业执照等均为真实有效，且具有合法的经营权和相应的专业资质。
二、业务合规性
承诺方承诺在挂靠期间，所有业务活动将严格遵守国家法律法规及行业标准，不从事任何违法违规行为。
三、财务管理
承诺方将对挂靠期间产生的所有财务往来进行严格管理，确保资金流向清晰、合规，并按照约定及时与合作方结算。
四、信息保密
承诺方将严格保密合作方提供的商业秘密及其他敏感信息，未经合作方书面同意，不得向任何第三方披露。
五、责任承担
承诺方承诺在挂靠期间，对于因自身原因导致的任何法律责任或经济损失，将由承诺方独立承担，不牵涉合作方。
六、合作期限
本挂靠承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方约定的合作
期限结束。
七、违约责任
如承诺方违反上述任一条款，将承担由此产生的一切法律责任，并对
合作方因此遭受的损失进行赔偿。
八、其他
本承诺书未尽事宜，双方应本着诚信、公平的原则协商解决。
本承诺
书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
承诺方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
合作方（盖章）：
法定代表人或授权代表签字：
日期：
（注：以上内容为模板，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。
）。
挂靠免责承诺书
挂靠免责承诺书1. 前言挂靠是一种常见的商业模式，它指企业通过与其他企业进行合作，共享资源和管理，实现互惠互利的商业合作。
在挂靠的过程中，原则上合作双方承担各自的权利义务，但实际情况往往较为复杂。
为了避免由于挂靠而发生的纠纷和责任争议，需要在挂靠过程中签署免责承诺书，以明确各方的责任、义务和风险。
2. 免责承诺内容2.1 挂靠单位免责声明本承诺书中所述的挂靠单位为_________________(以下简称“甲方”)，甲方与_________________(以下简称“乙方”)在合作中达成以下共识：•乙方将甲方的业务纳入乙方的管理中，并按照双方商定的比例分成。
•甲方仍然拥有自己的法人资格和独立性，但在乙方的管理下，不再独立运营。
•乙方在协助甲方开展业务的过程中，需遵守相关法律法规，确保甲方不会遭受到任何不良后果。
•甲方对于乙方提供的服务质量、法律合规性等方面不负责任。
2.2 乙方免责声明本承诺书中所述的乙方为_________________(以下简称“乙方”)，乙方与_________________(以下简称“甲方”)在合作中达成以下共识：•乙方将协助甲方开展业务，并承担部分管理职责，但责任仍由甲方承担。
•乙方在管理甲方业务的过程中，应当尽到必要的审慎和关注义务。
•因甲方原因导致的纠纷、投诉等问题，乙方只负有协助甲方解决的义务，对于甲方的损失不承担责任。
•乙方应当遵守相关法律法规，避免造成损害和不良后果，否则将承担相应的责任。
3. 保密条款本承诺书中所述的甲、乙双方应当保守商业秘密，不得泄漏、披露或将其用于其他目的。
保密期限为_________________。
在保密期限内，对于泄漏、披露或将商业秘密用于其他目的的一方，另一方有权要求其承担法律责任，并要求赔偿相应的经济损失。
4. 生效与变更本承诺书一经签署，即为双方共同的法律文件，具有法律效力。
如有内容变更，需经过双方协商一致，并签署书面变更协议。
个人车辆挂靠公司承诺书
个人车辆挂靠公司承诺书甲方（车辆所有人）：____________________身份证号码：__________________________联系电话：____________________________地址：________________________________乙方（挂靠公司）：_____________________统一社会信用代码/注册号：_____________联系电话：____________________________地址：________________________________鉴于甲方为车牌号为[车牌号码]的机动车的所有权人，并希望将该车挂靠至乙方名下以开展相关业务；经甲乙双方友好协商一致，现就有关事项达成如下协议：1. 挂靠条件-甲方同意将其所有的车辆（下称“该车辆”）按照国家法律法规及相关规定挂靠到乙方名下。
-乙方应确保其具备合法经营资质，能够依法接受甲方车辆挂靠。
2. 使用范围与目的-该车辆仅限用于[具体用途]，未经甲方书面许可不得擅自改变用途。
-乙方保证不将该车辆用于非法或违反道德的行为。
3. 费用承担-挂靠期间内产生的所有税费、保险费及其他必要开支由[甲方/乙方]负责支付。
- [如有特别约定，请在此处注明]4. 责任划分-因使用不当造成的一切损失和法律责任由实际使用者承担。
-如因乙方原因导致甲方遭受任何损失，乙方应当赔偿。
5. 合同期限-本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
-合同到期前[天数]日内，如无异议，则自动续期一年。
6. 其他条款-双方还约定了以下额外条款：[此处填写具体内容]7. 违约处理-任何一方违反本协议任一条款均视为违约行为。
-违约方需向守约方支付违约金人民币[金额]元，并赔偿由此造成的全部直接经济损失。
8. 争议解决-对本协议执行过程中发生的争议，首先应通过友好协商方式解决。
-协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
挂靠人承诺书
挂靠人承诺书
我，（姓名/公司名称），身份证号码/社会信用代码为（填写详细信息），在这里庄严声明承诺：作为挂靠人，我将严格遵守以下承诺内容，为了确保本次合作的安全和顺利进行。
一、承诺信息的真实性
作为挂靠人，我所提交的所有信息均为真实准确，并且不存在任何虚假情况。
在合作期间，如发现任何虚假信息，本人愿意承担相应的法律及责任责任。
二、严格遵守合同约定
作为挂靠人，我将严格遵守合同约定，不违反任何有关法律、法规，不侵犯任何第三方的合法权益。
对于本次合作中涉及到的一切事项、文件材料，我将严格保密，不对外泄露。
三、负责服务质量
作为挂靠人，我将保证所提供的服务质量，并严格按照合同约定的服务内容及标准进行服务，确保服务效果和服务质量达到预期目的。
四、及时履行细节承诺
作为挂靠人，我承诺在服务过程中会遵守行业规范，保持良好的职业道德，提高服务效率和服务质量，充分尊重委托方的合法权益，及时履行细节承诺。
鉴于以上承诺，本人确认并清楚知晓，如有违反承诺内容，愿意承担相应的法律及责任。
签署人（签字）：日期：年月日。
建筑挂靠承诺书
建筑挂靠承诺书
我们，作为建筑挂靠单位，生产生活在国家法律法规的约束下，承诺如下：
一、依法依规挂靠
我们将在依法依规挂靠的前提下，严格按照相关法律法规和规章制度的要求进
行操作、管理和服务，恪守商业道德，保障建筑市场秩序。
二、保护劳动者合法权益
我们将尊重和保障劳动者的合法权益，依据相关法律法规和劳动合同的约定，
全面落实各项劳动保障政策，保证劳动者实现合法权益。
三、保证规范和安全施工
我们将保证规范和安全施工，坚持“安全第一、预防为主”的方针，按照规定的
施工标准严格执行，保证建筑工程质量和安全。
四、落实社会责任
我们将积极履行社会责任，关注普惠事业、教育事业、环保事业、扶贫济困等
社会公益事业的发展。
同时，我们也会广泛地参与各项公益活动，为社会、为人民、为企业作出我们的贡献。
五、自律和诚信
我们将坚持集体自律和个人诚信，自觉遵守法律法规、规章制度和伦理道德，
尊重客户、维护客户利益、坚守承诺、保障合作伙伴关系的持续稳定和发展。
六、接受社会监督
我们将接受社会监督，遵法守纪，依据法定程序接受有关部门和社会各界的监督，公正执行建筑挂靠业务，确保业务服务的质量。
我们承诺，以上准则是我们在生产和服务中的法律、道德和商业行为的准则，
我们将一如既往地按照这些行为标准，全面协调各相关方利益，为我们的客户提供安全、高效、优质的服务。
如有违反此承诺，愿接受法律制裁和社会舆论监督。
此致
敬礼！
签订方（本人或公司名）：_____________
日期：_____________。
挂靠单位承诺书（范文）
挂靠单位承诺书挂靠单位承诺书挂靠单位承诺书**公司：本人以贵公司名义承建的项目，现特向贵公司作出如下承诺：1、凡涉及项目的人工工资、材料款、租赁费、外欠工程款等一切款项和该工程可能引起的相关责任自今天起均由我本人全权负责承担，若由此造成的一切问题和法律责任均由我本人负全责，与贵公司无涉。
2、本人一定守法承建项目，严格履行该工程合同和内部承包协议的全部约定，在未经贵司授权的情况下不私自刻制贵司任何部门和管理、经营方面的任何印章，若贵司一经发现本人或本工程对外有使用过私刻的贵司印鉴，有权向有关向公安机关报案，追究相关法律责任，追偿因此造成的经济损失和名誉损失。
特此承诺。
承诺人：承诺人身份证粘贴处 201X年X月X日工程挂靠承诺书致公司：根据与贵公司签订的建设工程施工合同内容，该工程项目仅名义上归贵公司承建，实际上归我本人承包、开发、经营、管理。
为明确你公司与我本人的权利义务关系，特作出如下承诺和保证：一、工程项目实际上由我承建、开发、经营，为此，该项目的资金、经营、管理、盈亏均由我本人独自负责。
若由于该项目引起你公司经济损失，你公司享有对我本人的追偿权，包括但不限于你公司的垫付款、诉讼费、保全费、差旅费、住宿费、司法鉴定费、律师费等合理开支。
二、本承诺书所指项目若因质量、安全事故或对第三人造成财产、人身损害引起你公司赔偿，我本人保证该赔偿费用依法享有对我本人的追偿权。
三、若因本项目引起未支付民工工资、工程款、材料款等造成你公司代为垫付损失，你公司可以向我本人追偿付款和其他实现债权的费用。
四、若因该项目引起政府或政府有关部门行政处罚你公司，我同意对你公司承担全部行政处罚责任，包括其他合理性开支。
五、若因该项目引发的所有经济纠纷与法律责任，均由我本人承担，与你公司无关。
个人挂靠单位收款承诺书
个人挂靠单位收款承诺书
尊敬的挂靠单位：
我（个人姓名），身份证号码为（身份证号码），作为挂靠单位下的个人挂靠人员，特此向挂靠单位郑重承诺：
一、收款义务
本人在挂靠单位的岗位职责包括接受与挂靠单位相关的各类收入以及其他相关款项，包括但不限于工资、津贴、奖金、福利、赔偿金等等。
二、遵守规定
本人保证接受的所有款项均严格按照挂靠单位的规定进行处理和使用，并且不违反相关法律法规，确保收入的合法性和合规性。
三、保密义务
本人承诺对挂靠单位的相关经济事务和收入信息保密，不泄露给他人或单位，避免造成损害。
四、返还义务
如本人收到与挂靠单位无关的款项或者错误支付的款项，本人将及时返还挂靠单位，并妥善处理相关事宜。
五、法律责任
本人承诺若发生违反以上承诺的情况，将承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、其他事项
本人同意按照挂靠单位的相关规定和要求，提供必要的身份证明、银行账户等信息，以确保收款的准确性和及时性，配合挂靠单位进行相应的工作。
联系方式：
电话号码：（联系电话）
邮箱：（联系邮箱）
特此承诺，我保证以上内容的真实性，并愿意承担相关责任。
挂靠单位（盖章）：个人挂靠人员签字：
日期：年月日日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
挂靠单位承诺书-版本————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：承诺书诸暨市中港设备安装有限公司：贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为（附总包合同）。
由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺：一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。
二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。
三、本承诺为不可撤销承诺。
如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。
若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。
四、本承诺系我真实意思表示。
特此承诺！承诺人：担保人：联系电话：联系电话：身份证号码：身份证号码：施工企业内部承包合同发包方（一下简称甲方）：承包方（一下简称乙方）：第一条订立本合同的宗旨甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。
甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。
第二条工程概况2.1 工程名称：2.2工程地址：2.3建设单位：2.4工程范围：2.5建筑面积：2.6工程造价：2.7工程质量：合格2.8安全文明标化：无2.9工期：日历天；开、竣工日期：自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。
第三条承包方式及承包范围3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。
实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。
在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。
3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。
施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。
甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文件规定的内容）。
乙方必须严格按照建设单位提供的设计图纸及国家、省、市相关法律法规、文件要求进行施工。
第四条承包款、工程进度款的支付、工程结算及保证金预扣、承包指标及其他4.1乙方按本工程竣工结算总价的 %上缴承包款，在工程进度款汇入甲方时，甲方按 %的比例扣缴，余款待工程竣工结算总价确定后一次缴清。
该承包款不含国家的各项税金、政府有关部门的规费、办理银行保函的费用等一切费用，税金、政府规费和办理银行保函的费用等由乙方承担。
4.2乙方应在每月日前向甲方书面报送工程进度款申请书，经审核后再报送建设单位。
健建设单位拨付给甲方的工程进度款，除留下甲方的工程承包款和代扣国家税金和有关规费外，其余款项拨付给乙方。
乙方的工程款必须专款专用，不得挪作他用。
4.3甲方对乙方承包施工的工程实行预扣履约保证金制度，预扣的履约保证金为工程施工合同总价的 %（预扣的履约保证金的支付方式为：按汇入工程款数额的 %扣除）。
其中：工程质安保证金为工程施工合同总价的 %；民工工资保证金为工程施工合同总价的 % 。
如工程所在地另有规定时，按当地有关规定执行，甲方在不重复扣除（预扣的履约保证金不计息）。
本工程在施工期内未发生质量、安全事故和违约计划生育的，于竣工验收半年后在交齐工程结算、备案资料及按本合同约定应提交给甲方的其他资料情况下，经公司工程部审核及相关领导签字后予以退还工程质安保证金。
经公司劳务部门调查核实无拖欠民工工资的，则退还民工工资保证金。
如发生拖欠民工工资，在公司劳务部门调查核实并催促后仍不予支付的，甲方有权直接从该预扣的工资保证金或工程款中支付，不足支付部分由乙方承担全额赔偿责任。
4.4根据当地政府规定，建设单位向有关部门缴纳的劳动保险金待条件成就退回时则归甲方享受。
4.5资金运作方式：4.5.1工程借款：乙方承包项目所需资金原则上乙方自行解决，若乙方前期投入资金比较大，后续施工过程中因建设单位工程进度款支付不足而出现资金缺口，经乙方努力后仍无法解决的，由乙方书面报告甲方借款，在甲方财务负责人报总经理并经董事会决定同意后，出借所需资金，并按公司财务制度规定支付借款利息。
4.5.2借款流程：乙方根据工程需要资金出具借款报告，报公司财务部门审核并报公司董事会批准后，以项目部实际承包人本人名义出具书面借据给公司财务部门（或按公司要求出具借据），并按相关借款担保规定出具担保书。
公司同意后由财务拨款，款项按项目需求全数或分批转入项目部帐户。
4.5.3借款归还：建设单位支付工程进度款后，乙方根据项目实际资金运转情况进行还款。
归还款项直接转入甲方指定帐户。
还款时间及额度视工程实际资金运转情况灵活处理，原则上当建设单位工程进度款付至 %后需全部还清。
4.5.4借款利率：借款利率按公司相关政策规定执行，每月一结算。
当月产生的利息次月底前付清，有乙方负责把相应的利息转入甲方指定帐户。
4.6承包指标：4.6.1工程质量：按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》中的质量标准执行。
确保工程一次验收合格，确保创杯，争创杯。
杜绝影响甲方信誉的质量投诉。
4.6.2工期：乙方必须在按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同中》约定的工期内完工。
由乙方原因造成工期延误的，其工期罚款，由乙方自行承担。
4.6.3消防、安全、文明施工：乙方应严格执行国家和工程所在地的相关法律法规以及甲方的有关规定，建立和健全安全事故管理和防范监控体系，达到甲方与建设单位订立的工程施工合同约定要求。
确保安全事故率控制在 %以下，杜绝重大事故安全、设备、火灾、工伤死亡事故的发生，确保创文明标化工地。
4.5.4计划生育：乙方必须确保项目部人员无计划外生育。
4.6.5职业健康：乙方必须严格按照国家、省、市相关规定执行，确保项目部人员的职业健康。
4.6.6CI标准实施：按甲方CI标准实施，并统一进行现场管理。
4.6.7信息化实施：按甲方信息化管理要求组织实施。
4.6.8工资管理：不发生因民工工资未及时发放而引起的农民工集体上访和投诉事件。
如有发生，乙方必须尽快处理解决，因此而给甲方造成损失的，其损失均由乙方承担及赔偿。
4.7其他：乙方承包该项目所遵守的公司相关制度，一律按《诸暨市中港设备安装有限公司管理制度汇编》执行，如需甲方提供相关建造师及现场管理人员岗位证书，则按公司《岗位证书聘用管理制度》规定收取相关费用。
如遇上级检查或办理相关手续上述人员到场时，其差旅费及相关补贴由乙方负责支付。
第五条甲方的责任和义务5.1甲方根据有关施工安全、工程质量、消防、文明施工、环境、财务、材料采购、合同、工程结算、行政公章管理文件，对乙方工作进行全面的指导、监督、检查、考核和奖励，上述管理文件对项目部具有全面约束力。
5.2提供政府主管部门和甲方的有关文件、CI规范等，举办业务培训、协调与建设单位的业务关系，及时反馈对工程管理的检查和整改意见。
5.3凡有关与建设单位的施工合同、补充协议及经济承诺等实质性意思表示，均由甲方与建设单位签订合作出表示。
5.4审查乙方项目部的管理人员配备及持证上岗情况；协助乙方对专业人员进行岗位培训。
有权对项目部技术人员、其他工作人员进行考核，经考核不能够胜任相应职务的人员将根据公司规定处理。
5.5甲方有权对本工程项目的总体施工进行监督管理；资金支出使用进行监控；对不符合质量安全要求的工程有权终止工程承包。
造成工程损失由乙方承担全部负责。
以投标预算或标底为基础确定内部工程进度款支付预算，结合建设单位工程进度款的拨付情况和工程进度情况审核后，拨付工程进度款。
5.6负责度工程专业分包、劳务分包、材料采购合同、设备租赁合同等工作进行审查。
纠正乙方违法违规行为，对乙方不按甲方要求执行的行为拥有处理权。
当项目部资金收支倒挂严重时，取消承包人资格，同时终止项目承包合同，已发生的亏损额用工程保证金冲减，不足部分由承包人承担全额赔偿责任。
5.7根据工程的进展和乙方的申请，对招投标、法律事务等工作提供有偿服务，并向乙方收取相关费用。
如发生经济纠纷案件的，由甲方负责参与调解、仲裁、诉讼，在处理纠纷过程中发生的诉讼费、仲裁费、代理费及其他费用计入工程成本由乙方承担。
5.8负责监督乙方就本次工程过程中的各种合同、协议的审定工作并建立起工程文件备案程序；乙方遇到紧急问题需要协调时，应立即以书面或其他能够使甲方知悉的方式通报甲方，甲方接通知后及时协调解决。
5.9甲方为本工程提供的建筑材料，在接到乙方通知的日内，甲方保证及时提供。
（5.9成立物资公司后执行）第六条乙方的责任和义务6.1乙方应切实履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及本内部承包合同中的所有条款。
在符合甲方相关管理规定和要求的前提下，乙方具有本工程的管理人事权、劳动指挥权和寻找工程施工队伍进行劳务分包，项目部内部各种形式承包自主权和经济分配权，对本工程的质量、安全、工期、文明施工、成本控制等承担全部责任。
要坚决执行本合同和甲方公司的《岗位责任制》、《工期及质量承诺书》、《安全及文明施工承诺书》等项目部已经承诺的文件内容，认真履行项目部门的应尽职责。
6.2在本工程项目中，项目部原则上自行寻找相应的施工队伍参与施工，但要经过甲方确认并与有资质的劳务公司签订劳务分包施工合同方能进场施工。