工程招投标与合同管理试题2
建设工程招投标与合同管理综合检测卷试题2套及答案
《建设工程招投标与合同管理》（试卷一）一、单项选择题（每道题2分，共10道题，共20分）1、可以不采用．．．法定招标方式确定承包人的项目是（）A、涉及国家安全或者抢险救灾的项目B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目C、使用国际组织或外国政府资金的项目D、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目2、投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）A、要约B、要约邀请C、承诺D、承诺生效3、甲、乙、丙三家施工单位组成投标联合体进行投标，甲施工单位在A地，乙施工单位在B地，丙施工单位在C地，招标项目在D地，则该招投标项目必须在（）的建设工程交易中心进行交易行为A、A地B、B地C、C地D、D地4、除专用条款另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（）A、协议书，中标通知书，本合同通用条款，本合同专用条款B、本合同专用条款，本合同通用条款，标准、规范及有关技术文件，图纸C、工程量清单，图纸，标准、规范及有关技术文件，中标通知书D、图纸、标准、规范及有关技术文件，工程量清单，投标书及其附件5、投标单位取得投标资格，获得投标文件之后的首要工作是（）A、审核工程量清单B、编制施工方案或施工组织设计C、进行各项调查D、研究招标文件6、发包人供应的材料设备使用前，由（）负责检验或试验A、发包人B、承包人C、工程师D、政府有关机构7、国际工程承包合同的争议解决应该首选（）方式A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼8、采用工程总承包模式的建设项目，发包人可以将（）等一系列工作全部发包给一家承包单位A、勘察、设计、施工和监理B、设计、施工、材料和设备采购C、资金筹措、设计、监理D、可行性研究、资金筹措、勘察设计9、关于招标信息发布的说法，错误．．的是（）A、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出B、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C、招标人或其委托的招标代理机构应至少在2家指定的媒介发布招标公告D、招标人或其委托的招标代理机构在2个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容应当相同10、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（），向对方提出的补偿要求A、拖延工期后B、遭受损失后C、产生分歧后D、提起公诉后二、多项选择题（每道题2分，共5道题，共10分）1、建设工程的招标方式包括（）A、公开招标B、邀请招标C、议标D、联合招标E、国际招标2、投标有效期，实质上包括了招投标活动的（）环节A、招标B、投标C、开标D、评标E、中标3、招投标的主体，包括（）A、自然人B、事业单位法人C、社会团体法人D、合伙企业E、不具备法人资格的联营体4、建设工程施工合同争议的解决方式包括（）A、和解B、诉讼C、提交争端裁决委员会D、提交工程师裁决E、调解5、关于索赔，下列说法正确的有（）A、索赔是双方行为B、索赔是单方行为C、索赔是对立行为D、索赔是惩罚行为E、索赔是补偿行为三、判断题（每道题2分，共5道题，共10分）1、1892年在上海的江海关大楼工程招投标中中标，是我国招投标制度发展史上具有里程碑意义的事件。
17秋《工程招投标与合同管理》在线作业2满分答案
17秋《工程招投标与合同管理》在线作业2试卷总分:100 得分:100一、单选题1.《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
A. 额外服务B. 附加服务C. 延长服务D. 非监理服务正确答案:B2.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是()。
A. 主合同B. 从合同C. 独立合同D. 无条件地必须履行的合同正确答案:B3.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A. 因不属于自己的原因拒绝索赔要求B. 认为要求合理，先行支付后再向业主索要C. 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D. 不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告正确答案:C4. FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指()。
A. 工程保修期B. 承包商的施工期C. 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D. 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间满分：3 分正确答案:A5. 合同法律关系主要的是由法律规范调整的()。
A. 行政法律关系B. 民事权利义务关系C. 刑事法律关系D. 经济侵权关系满分：3 分正确答案:B6.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以()为准。
A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上的口头解答D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件正确答案:A7.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()。
A. 只限承包商向业主索赔B. 业主无权向承包商索赔C. 业主与承包商之间的双向索赔D. 不包括承包商与分包商之间的索赔正确答案:C8.业主在（）合同中承担的风险最小。
A. 可调总价B. 不可调总价C. 单价D. 成本加酬金满分：3 分正确答案:B9.在工程建设监理活动中，监理单位是()。
A. 业主的代理人B. 业主的委托人C. 施工合同的当事人D. 绝对独立的第三人正确答案:A10.自中标通知书发出（）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
工程招投标及合同管理试题库与答案
工程招投标及合同管理试题库与答案一、单选题1. 工程成本实报实销，但酬金是事先商量好的一个固定数目，此种承包方式称为(B)。
A. 成本加固定百分数酬金B. 成本加固定酬金C. 成本加浮动酬金D. 目标成本加奖罚2. 工程监理企业资质分为______个等级。
(B)A. 1B. 2C. 3D. 43. 建设工程招标投标总的特点是(D)。
A. 交易公开B. 优胜劣汰C. 公平公正D. 以上三种都是4. 甲级、乙级工程招标代理机构资格证书的有效期为______年。
(C)A. 2B. 3C. 4D. 55. 招标人应按规定的时间和地点向经审查合格的______发售招标文件及有关资料，并收取一定数量的投标保证金。
(A)A. 投标人B. 代理人C. 银行D. 中标人6. 中标人应当由______确定。
(D)A. 投标人B. 项目主管部门C. 行政监督部门D. 招标人7. 投标人在______可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
(B)A. 招标文件要求提交投标文件截止时间后B. 招标文件要求提交投标文件截止时间前C. 提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D. 招标文件规定的投标有效终止之前8. 根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的(C)。
A. 5B. 10C. 20D. 259. 中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的(B)天内发出中标通知书。
A. 5B. 7C. 10D. 1510. 关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是(B)。
A. 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B. 评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处C. 评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D. 评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况11. 由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则(A)。
A. 业主承担相应的费用B. 业主从监理费中支付给承包商C. 监理工程师承担相关费用D. 承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝12. 需要对施工图设计进行修改时，应经(D)批准。
《工程招投标与合同管理》期末试题有答案 (2)
《工程招投标与合同管理》期中检测题一一、填空题（每空1分，共20分）1.按照承包人所处的地位，可以将建设工程招标发包承包方式分为__________、_______、__________、____________和_____________。
2.按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标__________________________、_____________________、_______________________、__________________。
3.一个招标项目只编制____个标底。
4.承包商的投标班子应该由如下三种类型的人才组成: 一是________________；二是__________________；三是______________________。
5. 工程投标报价的编制方法有__________和__________。
6. 评标就是指评标委员会对投标人递交的投标文件进行_______、________、_______和_________，以确定中标候选人或直接确定中标人的过程。
7. 确定评标委员会的专家成员一般应当采取______________的方式。
二、单选题（每题1分，共10分）1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为（）。
A.包工不包料B.统包C.包工部分包料D.包工包料2.（）承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本(直接费)，加上商定的企业管理费(间接费)、利润和税金来确定工程总造价。
它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚、工程量不详(如采用设计一施工连贯式的承包方式，签约时尚无施工图纸及详细设计文件)的情形，如紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等。
A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同3.承包人只负责提供施工所需的全部人工和一部分材料，其余部分则由建设单位或总包单位负责供应，此种承包方式称为（）A.包工包料B.包工部分包料C.包工不包料D.包清工4.施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的工程项目，必须进行招标。
建筑工程项目招投标与合同管理综合练习题及参考答案
建筑工程项目招招标与合同管理综合练习题一一、判断题（每题 2 分，合计 20 分。
将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误）1．建筑市场在很多方面不一样于其余产品市场。
主要表此刻：交易方式为买方向卖方间接订货，并一般以招招标为主要方式。
（）2．建筑业公司资质年检不合格或许连续三年基本合格的，建设行政主管部门应该从头审定其资质等级。
新审定的资质等级应该低于原资质等级。
（）3．建设工程的招标招标主体包含：招标人、招标人、招标招标行政监察部门。
（）4．招标实行阶段是整个招标过程的本质性阶段。
主要包含：编制招标有关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（）5. 招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有固定总价合同、单价合同和成本加酬劳合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
（）6．编制招标文件的中心工作是计算标价，而标价计算又与施工方案及施工组织计划亲密相关，因此在计算标价前一定编制好施工计划。
（）7．招标标价的花费一般由工程成本（直接工程费、间接费）、收益、其余花费和保险费等组成。
（）8．建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详尽评审、编写评标报告。
（）9．单价合同拥有合理分摊风险等特色，其合用范围较宽。
成本加酬劳合同中，发包人基本上肩负了所有的风险，承包商所得的酬劳也就较低。
（）10．承包商在自己的索赔报告中应付花费索赔部分进行详尽计算，索赔花费的计算方法主要有分项计算法和总花费法。
（）二、单项选择题（每题 2 分，合计 20 分，将选择结果填入括弧内）1．建筑市场是以进行建筑商品和有关因素互换的市场，其主体不包含（）。
A ．政府主管部门 B. 业主C. 承包商D. 咨询服务机构2．建设工程的招标分为公然招标和邀请招标，此中公然招标又称为（A．有限竞争性招标 B.C. 选择性招标）。
无穷竞争性招标D.拜托代理招标3．建设工程项目的（）是招标人招标活动的前提。
建筑工程项目招标与合同管理作业2
《建筑工程项目招投标与合同管理》作业2及参考答案说明：本次作业包括第3章工程施工招标的内容，请于8周之前完成。
一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）1.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。
2.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
3.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。
4.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。
5.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。
二、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分）1.招标机构主要职责是_拟定招标文件_，组织__投标、开标、评标和定标工作等。
2.招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。
计价方式主要有_固定总价_合同、_单价_合同和成本加酬金合同，同时规定合同价的调整范围和调整方式。
3.标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
编制标底时，首先要_保证其准确_，其次要做好__保密工作__。
4.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：发布招标公告或投标邀请书，，组织资格预审_，召开标前会议，开标、评标和定标。
5.有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以_标底_作为基准对投标单位的报价进行考评。
三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。
认为对的，在题后的括号内画“√”，认为错的画“ⅹ”。
错划或漏画均无分）1．工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。
（√）2．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、确定招标方式、发布招标公告等。
《工程招投标与合同管理》模拟试题 (二)
《工程招投标与合同管理》模拟试题(二)一、选择题（1 至20 题为单项选择题；21 至25 题为多项选择题）（共 50 分）1、合同订立过程中，承诺自（）时生效。
A、发出B、要约人了解其内容C、合同生效D、达到要约人2、一般由一个或几个大承包商或开发商牵头联合金融界组成财团，，就某个工程项目向政府提出建议和申请，取得建设和经营该项目的许可。
这些项目一般都是大型公共工程和基础设施，如隧道、港口、高速公路、电厂等。
政府若同意建议和申请，则将建设和经营该项目的特许权授予财团。
财团负责资金筹集、工程设计和施工的全部工作；竣工后，在特许期内经营该项目，通过向用户收取费用回收投资、偿还贷款并获取利润；特许期满将该项目无偿地移交给政府经营管理，此种方式称为（）A、建设全过程承包B、阶段承包C、建造—经营—转让承包D、分包3、在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和（）两个阶段。
A、履约B、承诺C、要约邀请D、违约4、法人是指具有权利能力和民事行为能力独立享有民事权力和承担，民事义务的（）。
A、自然人B、公民C、领导者D、组织5、在合同订立过程中有（）行为的，给对方造成损失的，行为人应当承担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的B、合同订立过程中因情况变化而退出谈判的C、合同谈判缺乏诚意D、故意隐瞒与合同有关的重要事实6、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同A、当事人的意思表示。
不真实B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益D、违反法律强制规定的7、仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。
A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、（）是合同当事人双方权利义务公同指向的对象，即合同法律关系的客体。
A、标的B、货物C、质量D、数量9、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（）。
招投标试题二
华南理工大学网络教育学院2010– 2011学年度第一学期期末考试《招投标与合同管理》试卷（模拟试题二）注意事项：1. 本试卷共五大题，满分100分，考试时间120分钟，闭卷；一、单选题（共30分）1、CM模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不理想的是( )的工程。
(A)设计变更可能性较大 (B)时间因素最为重要(C)质量因素最为重要 (D)因总的范围和规模不确定而无法准确定价2、投标人以行贿的手段谋取中标违背招标投标法基本原则中的（）原则。
（A）公开（B）公平（C）公正（D）诚实信用3、根据《招标投标法》的规定，招标人采用邀请招标方式，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。
（A）3 （B）4 （C）5 （D）74、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1000万，设计费为40万。
依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，该工程（）。
（A）全部不用招标（B）建筑安装工程、设备购置、设计均必须实行招标（C）仅建筑安装工程必须实行招标（D）建筑安装工程、设备购置必须实行招标、设计可不实行招标5、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
（A）可以采用直接委托方式发包（B）可以自行招标，但应当备案（C）可以自行招标，无需备案（D）必须委托中介机构代理招标6、根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的是（）。
（A）合作投标（B）同投标（C）协作投标（D）联合投标7、根据《招标投标法》的规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（）。
（A）赔偿责任（B）连带责任（C）一般责任（D）民事责任8、《招标投标法》规定投标人不得以低于成本的报价竞标。
这里的成本应指（）。
（A）根据市场价格及定额算出的成本（B）根据预算定额算出的成本（C）招标文件的标底（D）投标人的个别成本9、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否重新发包，下列说法中，正确的是（）A．评标委员会可以否决全部投标，招标人员应当重新招标B．评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C．评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D．评价委员会必须否决全部投标，招认人可以直接发包10、世界银行贷款项目中，关于暂定金额，不合理的是（）。
招投标与合同管理试卷二及答案
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（A）服务。
A.工程咨询B.工程管理C.工程监督D.工程策划2、建筑市场的进入，是指各类项目的（B）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。
A.业主、承包商、供应商B.业主、承包商、中介机构C.承包商、供应商、交易机构D.承包商、供应商、中介机构3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B）家。
A.2B.3C.4D.54、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B.办理报建登记手续C.选择招标代理机构D.发布招标信息5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（A）。
A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目C.商品住宅，包括经济适用住房D.科技、教育、文化等项目6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（B）资质确定等级。
A.一级B.二级C.三级D.特级7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。
结算拨付工程款时以（B）为依据。
A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量共10页第1页8、根据相关规定，对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。
对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收(A)。
A.押金B.成本费C.手续费D.租金9、投标文件正本（A），副本份数见投标人须知前附表。
正本和副本的封面上应清楚地记“正本”或“副本”的字样。
当副本和正本不一致时，以正本为准。
A.1份B.2份C.3份D.4份10、《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B）。
《建筑工程招投标与合同管理》网上形成性考核参考答案(二).
《建筑工程招投标与合同管理》网上形成性考核指导（一）03任务_0006一、判断题（共 10 道试题，共 30 分。
）1. 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（）A. 错误B. 正确2. 投标文件中的每项要求填写的空格都必须填写，不得空着不填，否则被视为放弃意见；重要数字不填写，可能被作为废标处理。
（）A. 错误B. 正确3. 所编制的投标文件“正本”只有一份，“副本”则按招标文件附表要求的份数提供。
正本与副本若不一致，以正本为准。
（）A. 错误B. 正确4. 投标文件必须严格按照招标文件的规定编写，可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。
（）A. 错误B. 正确5. 建设工程评标程序分为：评标的准备、初步评审、详细评审、编写评标报告。
（）A. 错误B. 正确6. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。
中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。
（）A. 错误B. 正确7. 详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。
（）A. 错误B. 正确8. 经评审的最低投标价法的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。
（）A. 错误B. 正确9. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，应当重新再发新的中标通知书。
（）A. 错误B. 正确10. 不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期即不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。
（）A. 错误B. 正确二、单项选择题（共 15 道试题，共 45 分。
）1. 招标文件规定的评标标准和方法是评标委员会成员在（）阶段应当认真研究的招标文件的内容。
A. 评标的准备B. 初步评审C. 详细评审D. 编写评标报告2. （）是投标报价的重要基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
浙江省2009年4月自考工程招投标与合同管理试卷
课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务，此种承包方式称为( )
A.包工不包料
B.统包
C.包工部分包料
D.包工包料
2.下列哪项属于建筑市场的客体?( )
A.业主
B.承包商
C.工程咨询服务机构
D.建筑产品
3.投标是投标人获悉招标人提出的条件和要求后，以订立合同为目的向招标人作出愿意参加有关任务的承接竞争，在性质上属( )
A.要约邀请
B.要约引诱
C.要约
D.承诺
4.建设工程自行招标人具备编制招标文件和组织评标的能力是指( )
A.具有项目法人资格或法人资格
B.有从事同类工程招标经验
C.有与招标项目规模和复杂程度相应的专业技术力量
D.以上三种都是
5.公开招标工作程序中,资格后审是在( )
A.开标后
B.评标后
C.发中标通知收后
D.签完合同后
6.投标人申报参加资格预审应在( )
A.获取投标信息后
B.前期投标决策后
C.确定施工方案后
D.报价决策后
7.在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价,又在中标后满足资金周转的需要,获得理想的经济效益,这种投标技巧称为( )
A.多方案报价法
B.扩大标价法
C.不平衡报价法
D.突然降价法
8.国际工程招标可以分为全过程招标、勘察设计招标、材料设备招标、工程施工招标和________五个过程。
( )
A.交钥匙工程招标
B.单位工程招标
C.专业工程招标
D.管理招标
9.________是指受要约人同意要约的意思表示。
( )
A.要约
B.承诺
C.留置
D.定金
10.属于业主总体规划的主要内容有( )
A.合同种类的选择
B.投标策略
C.投票技巧
D.投票决策
11.属于合同文本分析的主要内容有( )
A.投票策略分析
B.后果性分析
C.工程技术文件分析
D.招标文件的总体检查
12.承包商对合同总体分析是在( )
A.开标后
B.评标后
C.决标后
D.合同签订后，实施前
13.FIDIC通用合同条件共分为________条。
( )
A.10
B.15
C.20
D.25
14.在某工程的施工过程中，由于发包方未能及时提供所需设计文件，造成工程施工拖延近一周的时间，承包人对此( )
A.可以提出外部条件索赔
B.可以提出工期拖延索赔
C.可以提出工程变更索赔
D.可以提出工程终止索赔
15.某工程由于不可抗力因素被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于( )
A.不可预见的外部障碍或条件索赔
B.工程变更索赔
C.工程终止索赔
D.其他索赔
二、填空题(本大题共9小题，每空1分，共18分)
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分。
1.建设工程招标投标的主体包括：建设工程招标人、建设工程________、工程建设招标代理机构、建设工程招标投标________机关。
2.我国规定，国内建设工程招标应采用________招标和________招标两种方式。
3.建设工程评标定标活动应当遵循公平、公正、________、________的原则。
4.履约保函主要有________和________两种形式。
5.合同法规定，合同的订立必须经过要约与承诺两个阶段。
招标人的招标公告、投标邀请书和招标文件均属于________；招标人通过评标，向投标人发出中标通知书属于_____
......。