2012年造价员基础考试 题库(上)
2012造价员考试《基础知识》强化练习及答案(1)
2012造价员考试《基础知识》强化练习及答案(1)1.根据我省清单计价法的规定，(B)不属于措施项目费的内容。
A.环境保护费B.低值易耗品摊销费C.临时设施费D.脚手架费2.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计(D)的现场管理人员的人工数确定。
A.2%B.3%C.5%D.0%3.我国进口设备采用最多的一种货价是(A)。
A.装运港船上交货价(FOB)B.目的港船上交货价(FOS)C.离岸价加运费(C&F)D.到岸价(CIF)4.某瓦工班组5人，砌。
5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为。
25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是(D)。
A.2.5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m35.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝㎜，其损耗率为。
5%，则00㎡地面地砖消耗量为(B)。
A.2475块B.253块C.2500块D.2462.5块6.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在(C)费用中考虑。
A.分部分项工程费B.零星工程项目费C.预留金D.措施项目费7.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是(C)。
A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一8.采用工程量清单计价，规费计取的基数是(D)。
A.分部分项工程费B.人工费本文C.人工费+机械费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费9.分部分项工程量清单项目编码为04040300300，该项目为(D)工程项目。
A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程10.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用(D)。
A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法1.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过(C)小时可调整合同价款。
2012年造价员精选试题(讲析)
2011造价员考试题库精选（一）一、单项选择题1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( )学时。
A. 20B.30C.40D. 602．工程造价咨询业的首要功能是( )。
A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( )。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( )。
A．中标人报价最低 B．经评审的合理低价C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D．经评审的合理低价且不低于成本5．工程造价的控制职能表现在( )。
A．对投资的控制 B．对工程质量的控制 C．对安全的控制 D．对进度的控制6．以下行为符合我国法律规定的是( )。
A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( )并颁发资格证书。
A．审批 B．注册 C．登记 D．备案8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是:具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专业人员分别不少于( )。
A．20人和10人 B．20人和8人 C．12人和6人 D．12人和4人9．工程造价咨询单位的资质要求，不包括( )。
A．技术力量 B．注册资金 C．成立时间 D．办公条件二、多项选择题《中华人民共和国担保法》规定的担保方式有( BCDE )。
A．保函 B．抵押 C．保证 D．留置 E．定金题库精选一、单项选择题1．除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前， ( )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
2012造价员考试试题《工程计价基础知识》
科目1：《工程计价基础知识》1、考试形式：闭卷。
2、试卷总分：140分。
3、考试时间：150分钟。
4、同时报考多专业的考生，任选一个所报考专业填涂（写）并对应作答。
5、考试题型：本科试卷分为两卷。
卷一客观题第一部分公共基础（所有考生均必须作答）一、公共基础单项选择题（共30题，每题1分，共30分。
每题有四个备选答案，只有一个最符合题意，请选出最符合题意的答案，并在答题卡上填涂）。
1、根据在再生产过程中的周转方式不同，投资可以分为( C )。
P2A．直接投资和间接投资B．生产经营性投资和非生产经营性投资C．固定资产投资和流动资产投资D．政府投资、企业投资和个人投资2、在下列有关工程造价的表述中，正确的是( C )。
P5A．工程造价就是建筑产品价格B．工程造价专指建筑安装工程费C．工程造价具有工程投资费用的含义D．不同工程的造价各个相同，体现了工程造价的一次性特点3、按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是( D )。
P3A．基本预备费B．设备购置费C．建设期贷款利息D．土地使用费4、已知某建设项目的设备及工、器具购置费为2000万元，建设安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价和总投资分别为( C )万元。
P3 A．5980，6380 B．5580，5980C．3780，4180 D．4180，37805、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号），在下列各项费用中，属于建安工程直接费中的材料费是( D )。
P4 A．周转材料摊销费B．搭设临时设施所消耗材料费C．施工机械安装及拆卸年耗材浪费D．进行建筑材料质量一般性鉴定检验所消耗材料费6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定，工程量清单的准确性和完整性由( A )负责。
2012年安徽造价员考试基础知识真题与答案
2012年安徽造价员考试基础知识试题与答案试题一单项选择题（共60题，每题1分。
每题备选项中，只有一个最符合题意）1.大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，按照有关规定申请领取施工许可证的单位是（ A ）。
A．建设单位 B．设计单位 C．施工单位 D．监理单位2. 根据《中华人民共和国建筑法》规定，大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工，但因故未能按期开工，其开工时间超过（ D ）个月，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。
A．1 B．2 C．4 D．63.《中华人民共和国建筑法》规定的建筑工程发包方式是（ B ）。
A．招标发包和邀请发包 B．招标发包和直接发包C．公开招标和邀请招标 D．公开招标和直接招标4.全国建设工程造价员（B ）同时受聘于两个或两个以上单位登记执业。
A．可以 B．不得 C．经主管部门同意后可以 D．经两个单位同意后可以5. 依据《中华人民共和国合同法》规定，在格式条款和非格式条款不一致的应当采用（ C ）条款。
A．格式 B．固定 C．非格式 D．非固定6.具有独立的设计文件，可以独立组织施工，建成后可以独立发挥生产或效益的工程是（）。
A．分部工程 B．分项工程 C．单位工程 D．单项工程7.在建筑工程承包中，同一专业两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级（ D ）的单位业务许可范围承揽工程。
A．高 B．次高 C．次低 D．低8.建设工程项目管理的核心任务是（ B ）。
A．控制项目成本 B．控制项目目标 C．控制项目风险 D．控制项目质量9.要约人在要约发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示是（ C ）。
A．承诺 B．新要约 C．要约撤回 D．要约撤销10.在合同履行过程中，如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化，处理的原则是（ C ）。
A．无论价格上涨还是下降都按新价执行 B．无论价格上涨还是下降都按原价执行C．遇价格上涨，按新价执行，价格下降，按原价执行D．遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行11.建筑安全生产管理，应建立健全安全生产的责任制和（ D ）制度。
2012全国造价员考试试题(基础知识部分)
2012全国造价员考试模拟试题（一）一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意的）1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。
A.建设单位B.施工单位C.建立单位D.设计单位2.开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。
A.发起设立工程造价咨询企业B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。
A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%D.企业注册资本不少于人民币100万元5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。
下列不属于项目管理三大目标的是（）。
A.规定的时间B.规定的预算费用C.规定的质量标准D.规定的安全标准6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。
A.次序可以颠倒，但不能交叉B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉C.次序不能颠倒，也不能进行交叉D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉7.建设工程项目组成中的最小单位是（）。
A.分部工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（）。
A.进度控制和质量控制B.造价控制和进度控制C.质量控制和造价控制D.造价控制和风险控制9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。
A.风险事件发生的概率B.风险清单C.风险事故对项目目标的影响程度D.风险等级10.当事人订立合同，必须经过的程序是（）。
A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公正11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（）。
2012年造价员考试《基础知识》权威试卷及答案1
2012年造价员考试《基础知识》权威试卷及答案1一、单选题(共60题，每题1分，共60分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意)第1题工程造价信息管理中应遵循的原则是()。
A.高效处理原则B.定性化原则C.简洁原则D.优越性原则【正确答案】：A第2题编制扩大初步设计概算时计算和确定扩大分项工程的人工、材料、机械台班耗用量(或货币量)的数量标准的是()。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【正确答案】：B第3题通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿属于()索赔。
A.道义B.特殊风险C.合同规定D.非合同规定【正确答案】：A第4题项目可行性研究阶段的()，是项目投资决策的重要依据。
A.投资估算B.投资概算C.投资预算D.投资核算【正确答案】：A第5题工期确认时间根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款约定为()d。
A.7B.14C.15D.28【正确答案】：B第6题在完成项目风险分析与评价后，如果发现项目风险发生的概率很高，而且可能引起的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失是()。
A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移【正确答案】：A第7题已知水泥的净耗量为30 000 t，损耗率是2%，则水泥消耗量()t。
A.29 400B.60 000C.30 600D.15 000【正确答案】：C第8题在许多国家，开办费一般是在各分部分项工程造价的前面按()单独列出的。
A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【正确答案】：A第9题某施工企业施工时使用自有模板，已知一次使用量为1 200 m2，模板价格为30元/m2，若周转次数为8，补损费为10%，施工损耗费为10%，不考虑支、拆、运输费，则模板费为()元。
6_2012年广东省造价员考试基础知识习题一[1]
![6_2012年广东省造价员考试基础知识习题一[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/2e121ed50242a8956bece469.png)
2011年造价员考试基础知识习题一一、单选题:1、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。
合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为( )万元。
A.0.7B.3.7C.4.7D.5.2答案：B解析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。
所以该施工总包单位可索赔的费用=(30+10+7)×20/200=4.7(万元)。
所以正确答案应该是C。
2、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。
合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日。
合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5 000元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为( )元。
A.10 600B.10 200C.11 600D.12 200答案：B解析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。
因此，直接费=人工费+材料费+施工机械使用费。
因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的5天时间，也应予工期补偿。
因停电造成的窝工人工费=10×20=200元；窝工机械费=100×2=200元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用=5 000+800×5+40×20=9 800 元，共计200+200+9 800=10 200 元。
2012年造价员考试《基础知识》精选试题及答案-(1)
2012年造价员考试《基础知识》精选试题及答案(1)1.机械台班单价中的折旧费计算公式为( )。
A.台班折旧费=机械预算价格/耐用总台班数B.台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)/耐用总台班数C.台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×贷款利息系数/耐用总台班数D.台班折旧费=机械账面净值/耐用总台班数答案：C2.财务评价的实质是对基础数据进行加工，使其系统化、表格化、以最终计算( )来反映项目的本质情况。
A.效益指标B.费用指标C.价值指标D.评价指标答案：D3.概算造价是指在初步设计阶段，预先测算和确定的工程造价，它主要受( )控制。
A.投资估算B.合同价C.修正概算造价D.预算造价答案：A4.按《招标投标法》规定，招标文件自发放之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于( )天。
A.15B.20C.30D.45 答案：B5.确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及( )。
A.具有较强的带资能力B.与投标单位有良好的合作关系C.经济效益好D.技术准备好答案：C6.委托设计单位编制工程概预算的费用属于( )。
答案：CA.建设单位管理费B.建设单位开办费C.勘察设计费D.建设单位经费7.某新建项目，建设期4年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，以后各年贷款均为500万元，年贷款利率为6%，建设期内利息只计息不支付，该项目建设期贷款利息为( )万元。
A.76.8B.106.80C.366.30D.389.35 答案：C8.国外建筑安装工程费用中的暂定金额( )。
答案：AA.包括在合同价中，但只有工程师批准后才能动用B.不包括在合同价中，只有工程师批准后才能动用C.不包括在合同价中，只有业主批准后才能动用D.包括在合同价中，由承包商自主使用9.以同一性质的施工过程——工序作为研究对象，表示生产产品数量与时间消耗综合关系编制的定额是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009年《工程造价》500题一、选择题（单选题）1、下列不属于建筑安装工程“三算”的是( D )。
A、施工预算B、设计概算C、施工图预算D、竣工结算2、（ A ）是编制施工图预算及确定和控制建筑安装工程造价的依据。
A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额3、（）是施工单位编制施工预算的依据。
A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额4、（）是编制预算定额的基础。
A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额5、（）是编制概算定额的基础。
A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额6、（）是工程结算的依据。
A、施工定额B、预算定额C、概算指标D、概算定额7、 ( )是衡量工人劳动生产率的主要尺度。
A、施工定额B、劳动定额C、定额水平D、概算定额8、( )不是按照定额的用途来分的。
A、施工定额B、劳动定额C、预算水平D、概算定额9、预算定额是用来确定生产合格产品所需要的的数量，除了（）。
A、劳动力B、工期C、材料D、机械10、（）不是预算定额按照专业编制的？A、全国统一定额B、建筑工程定额C、市政工程定额D、安装工程定额11、（）不是建设工程定额的特点？A、科学性特点B、系统性特点C、统一性特点 D．定额的法令性12、工程建设定额具有权威性的客观基础是( )A、定额的经济性B、定额的科学性C、定额的统一性D、定额的系统性13、哪个不是定额编制方法？（）A、统计测量法B、经验估工法C、统计计算法D、比较类推法14、长期以来的工程价格形成采用（）模式。
A、估价B、定额计价C、清单计价D、其它计价15、在市场经济条件下，投标报价应该按照（）定额。
A、施工B、预算C、概算D、企业16、企业定额的编制要以（ B）为主的原则。
A、专家B、预算定额C、工人D、企业领导17、哪个不是材料按照用途划分的（D ）。
A、主要材料B、次要材料C、辅助材料D、周转性材料18、建筑工程概算指标是一种用建筑面积或体积或（A）为计量单位，以整个建筑物为依据编制的定额A、延长米B、万元造价C、平方米造价D、消耗量指标19、下列描述正确的有( )。
A、使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的面积总和B、使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的建筑面积总和C、使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的净面积总和D、使用面积是指建筑物各层平面布置中可直接为生产或生活使用的净居住面积20、下列哪个定额不是按生产要素分的（）？A、劳动消耗定额B、人工消耗定额C、企业定额D、机械台班使用定额21、不属于同一分项工程分布在不同部位时的计算顺序的是（）A、顺时针方向逐步计算B、按轴线顺序计算C、按编号顺序计算D、按施工顺序计算22、不属于同一分项工程分布在不同部位时的计算顺序的是（）A、顺时针方向逐步计算B、按轴线顺序计算C、按编号顺序计算D、按施工顺序计算23、工程建设定额具有权威性的客观基础是( )A、定额的经济性B、定额的科学性C、定额的统一性D、定额的系统性24、定额中的建筑物檐高是指（）至建筑物檐口底的高度。
A、自然地面B、设计室内地坪C、设计室外地坪D、原地面25、设计概算是由（）编制的。
A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、设计单位26、预算定额附录（三）中的主材施工损耗率是指主材的（）A、施工操作损耗B、场内运输损耗C、施工操作损耗和场内运输损耗D、场外运输损耗和仓库保管损耗27、《建筑工程建筑面积计算规范》规定，凡在（）以后的工程按照此规范执行。
A． 2002.2.28 B． 2003.7.1 C． 2003.10.1 D．2005.10.128、哪个不是《建筑工程建筑面积计算规范》适用范围（）？A．新建 B．改建 C．迁建 D．扩建29、建筑面积计算以层高（ D ）为全计或半计面积的界线。
A、 1.5ｍB、 2ｍC、2.1mD、2.2ｍ30、雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。
A、 1.5ｍB、 2ｍC、2.1mD、2.2ｍ31、门厅、大厅按照（）计算建筑面积。
A、一层B、一层的1/2C、建筑物的总层数D、总层数的1/232、门厅、大厅内设有回廊时按其结构底板（）计算建筑面积。
A、水平投影面积B、外围水平面积的1/2C、外围水平面积D、水平投影面积的1/233、有关下列叙述不正确的是（）A、坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2、20m及以上的部位应计算全面积；B、坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层，设计加以利用并有围护结构的，层高在2、20m及以上的部位计算l/2面积。
C、设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层按其利用部位水平面积的1/2计算；D、设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积。
34、利用坡屋顶内空间时净高在（）的部位应计算1/2面积；A、 1.2ｍ以下B、 1.20m至2.10mC、2.1ｍ至2.2mD、大于2.2ｍ35、利用坡屋顶内空间时净高超过（）的部位应计算全面积；A、 1.2ｍB、 2.1ｍC、2.2mD、6ｍ36、有永久性顶盖无围护结构的架空通廊的建筑面积按结构底板水平面积的（）计算。
A、0B、1/2C、1D、1/437、有永久性顶盖的架空通廊（）A、不计算其建筑面积B、按结构底板计算1/2建筑面积C、按结构底板计算建筑面积D、按投影面积计算38、无永久性顶盖的架空通廊（）A、不计算其建筑面积B、按结构底板计算1/2建筑面积C、按结构底板计算建筑面积D、按投影面积计算39、利用坡屋顶内空间时净高不足（）的部位不应计算面积。
A、 1.2ｍB、 2、1ｍC、2.2mD、6ｍ40、高低联跨的建筑物，应以（）为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。
A、高跨结构外边线B、高跨结构内边线C、高跨结构中心线D、变形缝中心线41、不计算建筑面积的有（）。
A、舞台、挑台B、独立柱雨蓬C、两个建筑物间有顶盖的架空通廊D、建筑物内的门厅、大厅42、以幕墙为维护结构的建筑物，按幕墙（）计算建筑面积。
A、内边线B、轴线C、外边线D、以上都不对43、外墙有保温层时，按保温层（）计算建筑面积。
A、内边线B、轴线C、外边线D、保温层不计44、建筑物的阳台面积按照水平投影面积的（）计算。
A、0B、1/2C、1D、1/445、上下两错层户室共用的室内楼梯，应选择（）自然层计算建筑面积。
A、上一层B、下一层C、平均层D、以上都不对46、工程量清单由（）提供。
A、设计方B、招标方C、投标方D、以上均可47、关于工程量清单，说法不正确的是( )。
A、工程量清单中的工程量是结算工程量的依据B、工程量清单中的工程量是投标报价的依据C、工程量清单一个最基本的功能是作为信息的载体D、工程量清单表是工程量清单的重要组成部分48、在清单计价时，工程数量的有效位数应遵守（）A、以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入B、以“t”为单位，应保留小数点后二位数字，第三位四舍五入C、以“m”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入D、以“m2、m3”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入49、分部分项工程量清单中，项目编码的第七、八、九位表示( )。
A．附录顺序码 B．分部工程顺序码C．分项工程项目名称顺序码 D．专业工程顺序码50、分部分项工程量清单中，项目编码的第三位、第四位表示( )。
A．附录顺序码 B．分部工程顺序码C．分项工程项目名称顺序码 D．专业工程顺序码51、分部分项工程量清单中，项目编码的第五位、第六位表示( )。
A．附录顺序码 B．分部工程顺序码C．分项工程项目名称顺序码 D．专业工程顺序码52、分部分项工程量清单中，项目编码的第一位、第二位表示( )。
A．附录顺序码 B．分部工程顺序码C．分项工程项目名称顺序码 D．专业工程顺序码53、清单报价基础上的（）是合同价的基础。
A．合同价 B．投标报价 C．协商价 D．综合价54、工程量清单计价采用（）计价方式。
A．单价合同价 B．总价合同价 C．包死价 D．其它55、综合单价不包括（）。
A．人工费 B．材料费 C．税金 D．管理费56、《建设工程工程量清单计价规范》于（）正式实施。
A． 2002.2.28 B． 2003.7.1 C． 2003.10.1 D．2005.10.157、下列（）不属于《计价规范》的特点？A．强制性 B．实用性 C．竞争性 D．统一性58、《计价规范》的附录分（）部分。
A． 2 B． 3 C．4 D．559、（）必须按照《计价规范》执行。
A．民间筹资项目 B．台商资助的项目C．全部使用国有资金的项目 D．私人资金项目60、《计价规范》规定，项目编码采用（）数字表示。
A． 6 B． 8 C．9 D．1261、措施项目指为完成项目，发生于工程施工前和施工过程中的（）方面的非工程实体项目。
A．技术 B．生活 C．安全 D．以上都是62、措施项目清单包括整体措施项目清单和（）措施项目清单。
A．分部工程 B．分项工程 C．专业工程 D．单位工程63、措施项目中属于周转材料、设备，均按（）报价。
A．一次使用量 B．单次摊销量 C．市场价 D．协商价64、预留金是（）为可能发生的工程量变更而预留的金额。
A．招标人 B．投标人 C．双方 D．监理方65、（）不是整体措施项目清单。
A．安全防护 B．环境保护 C．夜间施工 D．文明施工66、下列属于招标人部分的是（）A．总承包服务费 B．零星工作项目费 C．预留金 D．以上都是。
67、安全施工、文明施工等四项保证措施项目费用的投标报价总额不得低于《取费定额》（2003）规定的弹性费率中值计算所需费用总额的（）。
A．50％ B．70％ C． 80％ D．90％68、平整场地的清单工程量计算以建筑物的（）计算。
A、外墙轴线B、外墙内边线C、外墙外边线D、外墙外边线每边再加2米69、平整场地的定额预算工程量计算以建筑物的（）计算。
A、外墙轴线B、外墙内边线C、外墙外边线D、外墙外边线每边再加2米70、挖基础土方清单工程量按照（）乘以挖土深度计算。
A．基础底宽 B．垫层底宽C．基础底宽加2C D．垫层底宽加2C71、按照03定额，挖基槽土方工程量以（）为基础来计算。
A．基础底宽 B．垫层底宽C．基础底宽加2C D．垫层底宽加2C72、预制桩清单工程量以（）计算。
A．设计桩长（不包括桩尖） B．设计桩长（不包括桩尖）×断面积C．设计桩长（包括桩尖） D．设计桩长（包括桩尖）×断面积73、预制桩预算工程量以（）计算。