延期协议(通用版)
申请合同延期协议书范本
申请合同延期协议书范本尊敬的合同相对方：根据双方于____年__月__日签订的编号为____的《____合同》（以下简称“原合同”），双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就原合同的延期事宜达成如下协议：一、延期请求甲方/乙方（以下简称“请求方”）基于以下原因，特向合同相对方（以下简称“被请求方”）提出合同延期请求：1. 项目实施过程中遇到了不可抗力因素，如自然灾害、社会事件等，导致合同无法按期履行；2. 项目实施过程中出现了特殊技术问题，需要额外时间进行研究和解决；3. 双方在合同履行过程中，经协商一致，认为需要延长合同期限。
二、延期期限1. 双方同意将原合同的终止日期延长至____年__月__日（以下简称“延期后终止日期”）；2. 延期后的合同期限自原合同终止日期____年__月__日起至延期后终止日期止。
三、延期后的合同内容1. 除非本协议另有规定，原合同的其他条款在延期后继续有效；2. 双方应按照原合同的约定，继续履行各自的义务；3. 延期后的合同金额、付款方式、付款时间等条款，双方可另行协商确定。
四、费用及赔偿1. 由于请求方的原因导致合同延期，请求方应承担由此产生的额外费用，并按原合同约定向被请求方支付赔偿；2. 由于不可抗力因素导致合同延期，双方互不承担赔偿责任；3. 双方应协商确定因延期产生的其他费用的承担方式。
五、合同的变更和解除1. 本协议生效后，原合同即被视为延期；2. 如双方同意解除原合同，本协议失效，双方应按照原合同的约定办理相关手续；3. 本协议的变更或解除，需经双方协商一致，并签订书面协议。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；3. 本协议未尽事宜，双方应本着公平、诚实、信用的原则予以协商解决。
通用版借款协议延期补充协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX通用版借款协议延期补充协议版本合同目录一览第一条协议主体1.1 借款方1.2 贷款方第二条延期事由2.1 延期请求2.2 延期条件第三条延期期限3.1 延期后的还款期限3.2 延期期限的计算方式第四条延期利息4.1 延期期间的利息计算4.2 利息支付方式第五条还款方式5.1 延期后的还款计划5.2 还款金额和还款日期的调整第六条担保条款6.1 担保的有效期6.2 担保的变更或解除第七条违约责任7.1 借款方的违约行为7.2 贷款方的违约行为第八条争议解决8.1 争议的解决方式8.2 争议解决的时效第九条合同的生效、变更和解除9.1 合同的生效条件9.2 合同的变更9.3 合同的解除第十条合同的履行地点和履行方式10.1 履行地点10.2 履行方式第十一条合同的保密条款11.1 保密信息的范围11.2 保密信息的泄露责任第十二条合同的继承和转让12.1 合同的继承12.2 合同的转让第十三条法律适用和争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决第十四条其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附加条款的效力第一部分：合同如下：第一条协议主体1.1 借款方1.2 贷款方第二条延期事由2.1 延期请求甲方因特殊情况，需延长《通用版借款协议》约定的还款期限的，应当在还款期限届满前书面提出延期请求。
2.2 延期条件乙方有权根据甲方提交的延期请求，按照乙方的信贷政策和风险管理要求，决定是否同意甲方的延期请求。
乙方同意延期的，甲乙双方应当签署本补充协议，并明确延期后的还款期限、利息等事项。
第三条延期期限3.1 延期后的还款期限乙方同意甲方延期请求的，甲方应当在延期协议约定的还款期限内还清借款本息。
延期后的还款期限不得超出乙方的信贷政策和风险管理要求规定的最长期限。
3.2 延期期限的计算方式延期后的还款期限自《通用版借款协议》约定的还款期限届满之次日起计算。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
工期延期补充协议书(完整文档)正规范本(通用版)
工期延期补充协议书(完整文档)1. 背景本协议书旨在就项目工期延期进行补充协商，以解决由于特殊情况导致工期延期的问题。
双方通过友好协商并达成一致意见，以确保项目顺利进行。
2. 协议内容根据项目实际情况和特殊问题的发生，双方达成补充协议：2.1 延期原因详细阐述导致工期延期的原因，包括但不限于情况：•自然灾害，如地震、洪水等；•疫情爆发或重大疫情防控措施；•政府政策调整；•原材料供应不稳定；•人力资源不足等；2.2 工期延期由于上述原因导致项目工期延期，双方一致同意将原定工期延长（X个月/周/天），具体延长的时间根据项目实际情况确定。
2.3 工期补偿双方同意根据工期延长的时间，进行相应的工期补偿。
具体补偿形式可以包括但不限于：•停工期间免除租金；•工期延长期间提供免费维护服务；•延长期间按日支付一定的违约金；2.4 协议变更本协议生效后，任何一方需变更协议内容的，应当提前通知对方并经过双方协商一致达成书面补充协议。
2.5 协议解除若由于工期延期导致项目无法正常进行，双方均有权解除协议。
解除协议的一方应提前书面通知对方。
3. 生效与争议解决3.1 生效本协议经双方合法代表在日期为（填写日期）签署后生效，作为原项目合同的补充协议。
3.2 争议解决双方如因协议的履行发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，应当依法提交相关争议到协议签订地的人民法院解决。
4. 其他条款4.1 本协议仅适用于项目工期延期相关事宜，不涉及其他合同条款的修改。
4.2 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.3 本协议的任何修改、补充或变更，均须经双方协商一致，并在相应的补充协议中进行明确。
4.4 本协议自双方代表签字之日起生效，并终止于项目完工日期或提前解除协议的日期。
4.5 本补充协议的未尽事宜，双方可依据原合同约定进行补充协商并签订书面协议。
5. 协议签署甲方（全称）：____________（签字）乙方（全称）：____________（签字）日期：____年____月____日。
通用范文(正式版)延期合同协议书范本
延期合同协议书范本合同概述本合同由甲方（延方）与乙方（被延方）签订，就原有合同编号为 [合同编号]的合同（简称“原合同”）进行延期协商。
本协议为原合同的延期协议，并对于延期协议的具体条款进行约定。
延期协商原因甲方与乙方经友好协商，就原合同所涉及的项目（简称“项目”）双方存在无法按原定时间完成的情况，因此一致同意将原合同的履行期限进行延期处理。
延期条款1. 履行期限延期根据双方的协商一致，原合同中约定的履行期限将延期至[延期日期]。
（注：此处填写具体延期日期）2. 延期项目及履行细则根据项目的实际情况，双方在原合同的基础上进行如下调整：•延期项目：将原合同中约定的项目 [项目名称] 的履行期限从[原履行期限] 延期至[延期履行期限]。
（注：此处填写具体项目名称、原履行期限和延期履行期限）•履行细则：（注：此处根据具体情况填写延期项目的具体履行细则，包括具体任务和时间安排等）3. 延期期限及效力本协议延期期限为原合同所确定的履行期限延长 [延期时长] 天。
（注：此处填写具体延期时长）其他条款1. 原合同其他条款有效除本协议外，原合同中的其他条款继续有效。
2. 争议解决本协议适用的法律。
如甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不能达成一致，则双方同意将争议提交由甲方所在地的人民法院解决。
3. 合同变更如需对本协议进行任何变更或补充，双方应书面共同签署补充协议。
变更或补充协议应具有与本协议相同的法律效力。
4. 全部协议本协议构成延期合同协议的全部内容，甲乙双方以自愿的意愿签署本协议，并同意遵守协议中约定的各项条款和条件。
签署人甲方（延方）：_____________________乙方（被延方）：_____________________日期：_____________________在上述日期，甲乙双方确认对本延期合同协议的各项条款和条件达成一致，并作为合同的一部分，双方签名盖章视为确认同意，并具有法律效力。
工程延期补充协议（通用5篇）
工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。
1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。
乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。
2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。
延期还款协议通用版8篇
延期还款协议通用版8篇篇1甲方（借款人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________乙方（出借人）：_________________________身份证号码：_________________________联系方式：_________________________鉴于甲方因某些原因无法按照原定计划偿还借款本金及利息，经双方友好协商，就延期还款事宜达成如下协议：一、协议背景及目的本协议基于双方共同意愿，旨在明确延期还款的相关事项及双方权利义务，确保交易双方的合法权益。
二、协议内容1. 借款延期原因：甲方因_________________________原因，无法按照原定计划还款。
2. 延期还款金额：借款总额为人民币________元（大写：_________________________元整），已还金额为人民币________元，剩余未还金额为人民币________元（大写：_________________________元整）。
3. 延期期限：自原定还款日期起至延期后的新还款日期止，共计______个月/天。
4. 利息及费用：延期期间的利息为______%/年，利息总计人民币______元（大写：_________________________元整）。
此外，甲方需支付乙方因延期产生的相关费用，包括但不限于手续费、管理费等。
5. 还款方式：甲方应于延期期限到期前一次性偿还借款本金及利息。
如甲方资金状况允许，可提前偿还部分或全部借款。
6. 保证事项：甲方需提供相关证明材料，确保延期还款原因真实可靠。
乙方有权对甲方的资信状况进行调查，甲方应配合并提供相关材料。
7. 违约责任：如甲方未能按照本协议约定的期限偿还借款本金及利息，乙方有权采取法律手段进行催收，并追究甲方的违约责任。
延期协议书（通用17篇）
延期协议书延期协议书（通用17篇）随着社会一步步向前发展，很多场合都离不了协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。
拟起协议来就毫无头绪？以下是小编整理的延期协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。
延期协议书篇1借款人：（身份证号：）（以下简称“甲方”）出借人：（身份证号：）（以下简称“乙方”）甲方因生意需求资金周转，于年月日向乙方借款人民币元整，借款期限年，时间从年月日至年月日止，借款月利息为，若逾期还款甲方愿支付借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）。
截止年月日，甲方已支付乙方一年利息计元整，但因资金确有困难，无法按时全部归还本金整，为更好明确双方权责，就借款延期事宜达成如下一致意见，签订此合同。
一、借款金额及延期还款时限：借款金额仍为原借款整，不另行增减。
借款期限延长个月，时间从年月日至年月日止，借款月利息，本延期合同签订后甲方先行支付给乙方年月日至年月 8日三个月利息元整。
借款期限内提早还款的，利息按月利息折算成天数计取。
若再次逾期还款甲方愿双倍支付乙方借款总额5%的赔偿及借款总额10%的违约金，并承担乙方为实现债权所支出的一切费用（包括律师诉讼代理费）及相关法律责任。
二、还款方式：借款到期之日甲方应按照本合同规定主动一次性偿还乙方全部本金及利息，乙方收到还款后将原借据及本合同原件交还甲方。
三、强制执行条款与还款时间：1、甲、乙双方经慎重考虑，共同确认：双方同意本合同签订后，赋予本合同强制执行效力。
2、此笔借款到期时间为年月日，从年月日起开始计算诉讼时效，如果甲方到期不还款，乙方有权依据本合同向人民法院申请强制执行甲方应向乙方支付的全部未付款项。
甲方愿意接受人民法院的强制执行。
四、第三方担保：本合同由提供全额担保，担保责任期自借款期限截止之日起二年内有效。
五、合同争议的解决方式：本合同履行过程中发生的争议由双方友好协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。