2021版的进村道路施工合同范本
农村道路施工合同范本(精选10篇)
农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。
一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。
具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。
三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。
具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。
其余工程款于整个工程完工后全部拨付。
四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。
五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。
遇雨天工期顺延。
六、安全责任：1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。
七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。
八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。
单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。
九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。
村级道路路基施工合同书
村级道路路基施工合同书
合同范本。
甲方，（施工单位名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方，（需施工的村级道路管理委员会）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方具有从事道路施工的资质和能力，乙方委托甲方进行村级道路路基施工，双方经友好协商，达成如下合同：
第一条项目内容。
甲方承诺按照乙方提供的施工图纸和技术要求，对村级道路进行路基施工，包括但不限于路基平整、填筑、夯实等工作。
第二条施工期限。
甲方承诺在合同签订后的（具体施工期限）内完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准。
第三条付款方式。
乙方应按照双方协商的付款方式和进度，按时足额支付施工款项。
第四条施工保障。
甲方应保证施工现场的安全，确保施工过程中不影响周边村民的正常生活和出行。
第五条合同变更。
如有必要对合同内容进行变更，必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
第六条违约责任。
任何一方未履行合同义务或违约，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第七条合同解释。
本合同如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方，（盖章）。
法定代表人签字：
日期：
乙方，（盖章）。
法定代表人签字：
日期：
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（合同附件，施工图纸、技术要求等）。
村道路施工合同(通用5篇)范本
村道路施工合同（通用5篇）Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligationsand reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________村道路施工合同（通用5篇）村道路施工合同（通用5篇）在人们愈发重视契约的社会中，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是笔者精心整理的村道路施工合同（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
村道路施工合同1 发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：__￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：__天。
即自年月日开工至年月日竣工；第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
2021年道路施工合同3篇
道路施工合同3篇经市府基建办施工处批准，本工程于_____年_____月_____日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《 ___经济合同法》、《建筑 ___工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条工程内容和承包范围(一)单项或单位工程类别、结构形式：______;层/幢;______;建筑 _______________;建筑 ___，道路：___________;给排水管道：____________;构筑物：____________。
(二)承包范围：承包按_____号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目：第二条工程造价及承包方式(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币______万元。
全部工程造价按下列办法 ___：(二)承包方式：1. 按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2. 按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
3. 工程质量标准要求：第三条工期(一)按定标(或双方)规定总工期______天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期：__________________竣工日期：__________________(三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1. 甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;2. 因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开始前三十天送达乙方签收而影响进度者;3. 由甲方提供的设备、成品或半成品等，未能按乙方计划进行或向乙方交验时发现有缺陷，需要更换而耽误施工进度者;4. 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等)造成停工者;5. 因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者;6. 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;7. 甲方财力不足导致停工窝工者;8. 甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
道路施工合同范本(2021律师整理版)精选3篇
道路施工合同范本（2021律师整理版）发包人：*** (以下简称甲方)承包人：****建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：***混凝土道路2、工程地点：***村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平;2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
铁路施工合同供方：一工厂地址：二工厂地址：商务部地址：邮编：电话：传真：需方：收货地址电话邮编收货人要求发货日期改变合同货运方式是否付费□同意□不同意合同内容:今向供方订购以下产品：产品名称规格、型号单位数量单价（元）金额（元）备注合计人民币：百拾万千百拾元角分整￥付款日期付款方式付款金额开票日期开票金额支、现、电汇、其它支、现、电汇、其它渠道部签字：商务部签字：财务部签字：营销中心主管签字：备注出库单号订货条款：1.本订单必须加盖单位公章，否则视为无效。
村道路建设合同3篇
村道路建设合同3篇篇1甲方（发包方）：____________村民委员会乙方（承包方）：____________建设有限公司鉴于甲方为改善本村交通状况，提升村民生活品质，决定实施村道路建设工程。
经公开招标，确定乙方为本次工程的承建单位。
现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次村道路建设工程签订本合同，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：_______村道路建设工程。
2. 工程地点：_______村辖区范围内。
3. 工程内容：道路建设，包括但不限于路基、路面、排水设施等。
4. 工程规模：_______村辖区所有需改造道路的总计工程量。
本工程自合同签订之日起开始，工期为______个月，如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定顺延工期。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额以实际工程量结算为准。
2. 支付方式：甲方应按照工程进度分期支付工程款。
工程完工并经验收合格后，支付至总造价的______%，余款作为质保金，待工程保修期结束后支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并报甲方验收，甲方应在接到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 如工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应及时返工或整改，并承担由此造成的全部损失。
工程保修期为本工程竣工验收合格后______年。
在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿维修。
保修期满后，如出现非人为因素造成的损坏，乙方应以优惠价格提供维修服务。
六、安全施工乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
因乙方安全措施不当导致发生安全事故的，所有责任和损失由乙方承担。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付总造价的______%作为违约金。
(模板)2021年道路施工合同范本
2021年道路施工合同范本2021年道路施工合同范本1甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
一、劳务分包人资质情况身份证号码：住址：二、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：甲方原有住宅院内3. 承包范围：土建、装饰、水电包工包料;三、使用的标准和适用法律：1. 运用法律法规：《中华人民共和国合同法》。
2. 运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。
四、甲乙双方责任和义务：1. 乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套;甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。
2. 甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。
3. 甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。
4. 乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。
5. 乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽;承担由于自身责任造成的`质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;6. 乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位;7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。
2021年2021年道路施工合同范文
合同编号：合同协议甲方：乙方：2021年03月07日2021年2021年道路施工合同范文【篇一】发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》、《_____市建筑市场治理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，结合本工程实际，为明确两方的负责、权利和义务，经甲、乙两方沟通同意，订立本协议。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：5、甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供给商。
乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目协议单价和总价作出调整的理由。
6、承包方式：本工程采纳“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境庇护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本协议范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。
第二条：协议工期1、乙方接甲方进场通知后___日内做好施工现场预备工作。
2、协议工期：本工程于____年____月____日开工，至____年___月___日竣工，共____个日历天。
3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的_____计算，按天累计。
4、如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。
5、发生不可抗力，乙方有负责积极组织抢补办法并相应调整计划，尽一切可能保证工期。
6、除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按协议工期竣工，乙方应负责违约负责。
7、对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包协议相关条款执行，包罗对不可抗力的处理办法。
同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确负责的部格外，其余部分均由乙方负责。
第三条：质量1、本工程质量等级为__________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
进村道路施工合同范本
发包人：xxx（以下简称甲方）
承包人：xxxx建筑安装工程公司（以下简称乙方）
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：xxx混凝土道路
2、工程地点：xxx村
3、承包范围：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求
1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3：7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平；
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%.工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
________年____月____日。