试验检测合同(范本)
试验检测委托合同范本
试验检测委托合同范本甲方（委托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方需要对具体项目名称进行试验检测，乙方具备相应的试验检测资质和能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方进行试验检测事宜达成如下协议：一、委托检测项目1、详细列出甲方委托乙方进行检测的具体项目，包括但不限于材料性能检测、工程质量检测等。
2、对每个检测项目的具体要求、检测标准和预期结果进行明确说明。
二、检测标准和方法1、双方约定采用的检测标准，包括国家标准、行业标准或双方共同认可的其他标准。
2、明确乙方进行检测所采用的具体方法和流程，确保检测的科学性和准确性。
三、检测时间和地点1、约定乙方开始检测的时间和完成检测并出具报告的时间。
2、明确检测的具体地点，如甲方指定的工地现场、乙方的实验室等。
四、检测费用及支付方式1、详细列出各项检测项目的费用明细，包括单价、总价等。
2、约定检测费用的支付方式，如一次性支付、分期支付等，并明确支付的时间节点。
3、说明在检测过程中，如因甲方原因导致检测工作量增加或重复检测，费用的调整方式。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权了解检测工作的进展情况，提出合理的意见和建议。
2、按照合同约定及时提供检测所需的样品、资料和必要的协助。
3、按时支付检测费用。
（二）乙方的权利和义务1、有权按照合同约定收取检测费用。
2、严格按照检测标准和方法进行检测，确保检测结果的准确性和公正性。
3、在约定的时间内完成检测工作，并向甲方出具检测报告。
4、对甲方提供的样品和资料进行妥善保管，保证其机密性。
六、检测报告1、明确检测报告的内容和格式要求，包括检测项目、检测结果、结论等。
2、约定检测报告的提交方式，如纸质报告、电子报告等。
3、规定乙方对检测报告的真实性和准确性负责，如有错误或遗漏，应及时更正。
2024年试验检测委托合同例文（六篇）
2024年试验检测委托合同例文甲方与乙方于____年____月____日，依据《民法典》及重庆市关于建设工程试验管理的相关法规，经友好协商，就甲方委托乙方承担并完成其工程试验项目事宜，达成如下协议：一、任务概述1. 承包范畴：乙方负责约定平方米工程建筑面积内的原材料、成品及半成品构件等试验工作。
2. 试验内容：详见附表，乙方需按表内所列内容为甲方提供服务。
二、合同价款1. 合同单价为元/平方米，基于总建筑面积平方米，合同总价款为元人民币（大写：____元整）。
2. 本合同为总价包干合同，非经甲方同意增加试验项目，价款不予调整。
如有增加，需签订补充合同，其价款将并入原合同总价。
三、质量要求1. 试验须符合施工技术要求及国家、政府关于建设工程试验的规范。
2. 试验报告需满足重庆市的相关规定。
四、甲方职责1. 甲方应依据重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度执行相关操作，乙方检测时，甲方需提供必要协助及资料。
2. 甲方需确保现场试验条件符合国家和重庆市标准，试验用房亦需达标。
3. 甲方需按规范标准分批取样、成型试块，并办理试验委托手续，确保原材料复验合格后方可使用，同时遵循上道工序试验合格后进入下道工序的原则，为乙方预留合理试验时间。
4. 甲方负责提供需试验的建材、焊件等试件样品，并对样品的代表性、全面性、真实性负责。
5. 进场原材料检验由甲方物资负责人向乙方委托，并填写《试验委托单》。
6. 甲方应按合同约定支付试验费用。
7. 甲方需指定专人负责试验资料的收集整理，确保资料与工程进度同步。
五、乙方职责1. 乙方负责为甲方提供部分取样指导。
2. 接收甲方样品后，乙方应及时组织试验，确保在国家及行业标准规定的时限内完成任务。
3. 乙方需按重庆市规定提交试验报告。
六、试块、试件运输本合同涉及的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室。
七、试验费用支付方式甲方应于年月底支付合同款，金额为人民币____元（大写：____元整）。
试验检测委托合同范本6篇
试验检测委托合同范本6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据有关法律法规，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方进行试验检测事宜，达成以下协议：一、合同背景及目的甲方因业务需要，委托乙方进行试验检测工作。
乙方具备相关资质和专业技术能力，同意接受甲方委托，按照合同约定完成试验检测任务。
二、委托事项1. 试验检测内容：____________________（具体检测项目）。
2. 试验检测地点：____________________。
3. 乙方应根据甲方的要求，按照相关标准、规范进行试验检测，确保数据的准确性和可靠性。
三、合同双方的责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）甲方应提供试验检测所需的样品、资料等。
（2）甲方应明确试验检测要求，确保乙方能够充分了解并完成任务。
（3）甲方应按约定支付试验检测费用。
2. 乙方的责任与义务：（1）乙方应按时、按质完成试验检测任务，确保数据的准确性和可靠性。
（2）乙方应保护甲方的技术秘密和商业秘密，不得泄露。
（3）乙方应为甲方提供必要的试验检测报告及相关技术支持。
四、试验检测费用及支付方式1. 试验检测费用：____________________元人民币。
2. 支付方式：____________________。
3. 付款期限：甲方应在乙方完成试验检测任务并提交报告后____天内支付费用。
五、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至试验检测任务完成并验收合格之日止。
2. 进度安排：双方应根据实际情况，共同协商确定试验检测的进度安排。
六、保密条款1. 双方应保护对方的商业秘密和技术秘密，不得将相关信息泄露给第三方。
2. 乙方在完成试验检测任务后，应销毁或返还甲方提供的样品、资料等，确保不留下任何副本或复印件。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付试验检测费用，乙方有权终止任务，并保留追究甲方违约责任的权利。
试验检测合同范本
试验检测合同范本甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方有关实验检测需求，双方本着互利互惠、平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行试验检测，并乙方同意接受委托，提供相应的服务。
第二条试验检测内容具体试验检测内容及要求详见附件1《试验检测项目清单》。
第三条合同期限本合同有效期为___年/月/日至___年/月/日，甲乙双方可协商一致续签。
第四条试验检测费用1. 试验检测费用为人民币________元。
2. 试验检测费用的计算标准详见附件2《试验检测费用计算标准》。
第五条付款方式甲方应于试验检测服务开始前向乙方支付____%的费用作为预付款。
剩余费用应在试验检测报告出具后___日内支付。
付款方式详见附件3《付款方式说明》。
第六条试验检测报告1. 乙方应在试验检测项目完成后，向甲方提交相应的试验检测报告。
2. 试验检测报告内容包括但不限于试验检测结果、分析、结论等。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对本合同涉及的商业、技术以及其他保密信息保密，并承诺不将此信息泄露给任何第三方。
2. 在本合同有效期内和终止后，双方应继续履行保密义务，不得擅自使用、复制、传播、披露涉及保密信息。
第八条违约责任1.如甲方未按时付款，甲方需向乙方支付每延迟一天的款项____%作为违约金。
2.如因乙方原因导致试验检测无法按合同约定进行，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为甲方已支付的试验检测费用的____%。
第九条合同解除与终止1.本合同未到期前，任何一方未经对方同意，擅自解除或终止合同，应承担相应的违约责任。
2.本合同可因不可抗力因素导致无法履行而解除，但应提前书面通知对方。
第十条争议解决本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。
如因合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的法院进行解决。
第十一条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
试验检测技术服务合作协议范本最新8篇
试验检测技术服务合作协议范本最新8篇第1篇示例：试验检测技术服务合作协议范本甲方（以下简称“甲方”）：___________________乙方（以下简称“乙方”）：___________________鉴于甲、乙双方均有从事试验检测技术服务的能力与资质，并愿意在合作前明确各自的权利义务，现就双方合作达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方为乙方提供试验检测技术服务，包括但不限于：___________________第二条服务期限2.1 本合作协议自双方签字之日起生效，至双方共同认定服务完毕之日终止。
第三条服务标准3.1 甲方应按照双方约定的技术标准和要求，对试验检测项目进行准确、细致的检测与分析。
第四条技术支持4.1 甲方应提供必要的技术支持和指导，确保检测结果的准确性与可靠性。
第六条保密协议6.1 双方在合作过程中应遵守保密协议，不得泄露对方的商业机密与技术机密。
第七条协议变更7.1 双方如有任何修改合作协议的需求，应经双方书面协商一致后方可变更。
第八条违约责任8.1 如一方未按照合作协议的约定履行义务，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第九条合作终止9.1 合作协议期满后，双方如无其他合作意愿，可协商终止合作关系。
第十条法律适用与争议解决10.1 本合作协议适用中华人民共和国法律，双方如就本协议内容产生争议，应通过友好协商解决。
第十一条其他11.1 本合作协议未尽事宜，可由双方另行协商达成一致意见。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________第2篇示例：试验检测技术服务合作协议范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）电话：（联系电话）鉴于甲乙双方为深化合作，共同开展试验检测技术服务项目，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就双方合作事宜达成如下协议：一、合作内容1. 乙方将提供试验检测技术服务，保证服务的准确性和可靠性。
试验检测委托合同模板(4篇)
试验检测委托合同模板合同编号：甲方（委托人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。
本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）住所：__________ 法定代表人：__________法定代表人：_____委托代表人：委托代表人：开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 单位电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 联系人：_____ 联系人：_____ 联系人手机：_____订立时间：____年____月____日合同订立地点：试验检测委托合同模板（二）合同编号：甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：_____250098R根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：______4_11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
工程试验 检测合同范本3篇
工程试验检测合同范本3篇篇一工程试验检测合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________鉴于甲方委托乙方进行工程试验和检测工作，为确保双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、工程试验和检测项目1.1 工程试验和检测项目名称：________________1.2 工程试验和检测项目地点：________________1.3 工程试验和检测项目内容：________________二、合同期限2.1 合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工程试验和检测标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的工程设计文件进行工程试验和检测。
3.2 乙方应保证检测数据的真实、准确、完整，对检测结果负责。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：4.1.1 甲方应向乙方提供完整的工程资料、设计文件及其他相关资料。
4.1.2 甲方应协助乙方完成工程试验和检测工作，提供必要的施工条件。
4.1.3 甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督和检查。
4.2 乙方权利和义务：4.2.1 乙方应按照合同约定进行工程试验和检测，确保检测数据的真实性、准确性和完整性。
4.2.2 乙方应遵守国家相关法律法规，保证检测工作的安全和环保。
4.2.3 乙方应及时向甲方报告检测过程中发现的问题，并提出解决方案。
五、费用及支付5.1 工程试验和检测费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
5.2 甲方支付乙方工程试验和检测费用的时间为合同签订后____个工作日内。
5.3 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行支付。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总额的____%。
6.2 由于乙方原因导致工程试验和检测数据失实，乙方应承担相应法律责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
试验检测咨询服务合同3篇
试验检测咨询服务合同3篇篇1甲方（委托方）：__________统一社会信用代码：__________注册地址：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________试验检测中心统一社会信用代码：__________注册地址：__________联系电话：__________鉴于甲方需要乙方提供专业的试验检测咨询服务，双方在平等、自愿、公平的基础上，按照诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容乙方同意向甲方提供以下试验检测咨询服务：1. 对甲方提交的样品进行试验检测；2. 根据试验结果，提供分析报告和技术建议；3. 协助甲方解决与试验检测相关的技术问题；4. 提供技术咨询和人员培训。
二、服务期限本合同的服务期限为签订之日起至__________止。
期间，乙方应根据甲方的需求，及时提供所需的试验检测咨询服务。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应支付乙方的服务费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包含但不限于试验检测费、咨询费、人员培训费等。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后__________内支付服务费用的50%作为预付款，即人民币__________元（大写：__________元整）。
剩余50%在服务完成后一次性支付。
3. 乙方在收到全款后，应向甲方提供正式的发票。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保提供的样品真实、完整；（2）按照约定支付服务费用；（3）尊重乙方的知识产权，不泄露乙方提供的商业秘密和技术秘密。
2. 乙方责任与义务：（2）确保服务质量，及时提供分析报告和技术建议；（3）尊重甲方的知识产权，不泄露甲方的商业秘密。
五、保密条款1. 双方应对在本合同执行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于合同内容、试验数据、分析结果等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
试验检测合同
甲方：
乙方：
为保证的顺利进行，甲乙双方本着实事求是、平等互利、有利工作的原则，经甲乙双方协商达成＜试验检测合同＞及条款如下：
第一条：试验内容
1.1甲方委托乙方对该工程进行常规自检试验（压实度检测、标准击实试验等
的常规检测）。
本工程量价都为大包干。
第二条：甲方责任
2.1 各工序严格按照设计图进行施工并及时报检；
2.2提供检测所需的设计图纸，原始技术资料、竣工资料等，并保证提供资料
的真实性；
2.3协助检测方做好现场检测工作，提供现场技术准备服务和部分劳务支持，
协助检测方完成场地准备，设备安装（提供设备所需房屋、水、辅组工）等工作。
负责现场检测所需的人工、接水及安全防护工作，负责检测后的恢复工作；
2.4安排人员做好现场检测前的相关准备工作，并协助乙方进行现场检测。
第三条：乙方责任
3.1现场常规试验检测所需设备由乙方提供；
3.2真实、及时的进行试验并出具试验报告，在试验方面配合甲方对工程质量
和进度进行控制；
3.3根据现行有效施工标准、规程、规范及施工进度进行检测。
并对检测数据
及检测报告负责。
第四条：费用及支付
4.1本合同工期以业主签订的主合同为准，试验检测总费用为壹万陆仟圆包
干。
4.2检测费用的支付，在工程开工之日起次月15日起支付，在每月支付肆千
元，当支付到壹万贰千元时，剩余肆千元在工程现场验收合格，资料完善后全部付清所有余款。
4.3根据业主2014年4月11日召开的工作联系会，因现场两处暂无法施工，
有可能延误工期或二次进场施工，业主要求停工期间不算延期费用。
第四条：其他
1、本合同双方签字，单位盖章后生效，费用付清本协议终止。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。
3、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时，由协议履约地市级劳动仲裁部门仲裁或通过人民法院诉讼。
甲方：（签字盖章）
代表：电话：日期：
乙方：（签字盖章）
代表：电话：日期：
代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。
甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。
因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限：年月至年月，付款方式：每，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元；年月日合计收取元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。
本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况
等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、
保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方：乙方：
联系人：联系人：联系电话：联系电话：电子邮件/ QQ: 地址：。