万科商品房买卖合同补充协议及附件
商品房买卖合同补充协议书3篇
商品房买卖合同补充协议书3篇篇1商品房买卖合同补充协议书甲方：（出售方）身份证号：联系地址：电话：乙方：（购买方）身份证号：联系地址：电话：为了明确双方在商品房买卖合同中的权利和义务，我们在已签署的商品房买卖合同基础上，依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成以下协议：一、房屋基本信息1. 房产证号：房屋地址：2. 房屋总价：人民币（大写）3. 总面积：平方米户型：4. 产权情况：产权年限：5. 交房日期：交房标准：二、支付方式1. 乙方已支付首付款金额：人民币（大写）2. 乙方将于（日期）支付首期款：3. 乙方将于（日期）支付尾款：4. 乙方选择的支付方式：（一次性付清/按揭贷款等）三、协议约定1. 乙方购房履行完毕后，甲方应立即过户房产证到乙方名下并办理相关手续；2. 乙方购房如需按揭贷款，需提供相关贷款资料并配合甲方办理相关手续；3. 若乙方未在约定日期支付款项，甲方有权解除买卖合同，并扣除已支付的首付款；4. 买卖双方应遵守双方在商品房买卖合同中的约定，不得违约。
四、违约责任1. 任何一方违约造成对方损失的，应承担违约责任，并赔偿对方的损失；2. 若一方拒不履行本协议的约定，对方有权向法院起诉，并要求法院依法判决；3. 一方方违约造成损失的，应承担违约责任并赔偿对方的损失。
五、其他约定1. 本协议的任何变更或补充须经双方书面确认；2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至商品房买卖合同履行完毕止；3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：此为商品房买卖合同补充协议书，经双方确认无误后生效。
以上为商品房买卖合同补充协议书内容，双方应在签署前仔细阅读并审慎考虑。
如有任何疑问或异议，请及时沟通解决，以确保双方权益。
【以上仅供参考，具体内容以实际签署的协议为准】。
篇2商品房买卖合同补充协议书甲方（卖方）：_______________乙方（买方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确双方在商品房买卖合同中的权利义务，特制定本补充协议书，共同遵守。
商品房买卖合同补充协议范本5篇
商品房买卖合同补充协议范本5篇篇1一、协议前言鉴于甲、乙双方就购买位于__________（地址）的商品房已签署《商品房买卖合同》，为明确双方权益，补充相关事宜，特制定本补充协议。
二、协议主体及关系1. 甲方（出售方）：________________2. 乙方（购买方）：________________三、补充协议内容1. 房屋交付标准甲方应按照《商品房买卖合同》约定的交房标准，确保房屋质量、配套设施及附属设施等达到约定要求。
如因甲方原因导致房屋交付时存在质量问题，乙方有权要求甲方进行修复或承担相应的违约责任。
2. 付款方式及期限乙方应按照《商品房买卖合同》约定的付款方式和期限支付购房款项。
如乙方逾期付款，甲方有权按照合同约定收取违约金，并保留解除合同的权利。
3. 产权登记及办证甲方应在房屋交付后约定时间内，协助乙方办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担相应的违约责任。
4. 违约责任双方应严格遵守本协议约定，如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5. 保修责任甲方对出售的房屋承担保修责任，保修期限及保修范围按照《商品房买卖合同》及国家相关规定执行。
保修期间内，如因甲方原因造成房屋质量问题，甲方应负责修复。
6. 物业管理房屋交付后，乙方应遵守物业管理规定，按时缴纳物业管理费用。
甲方应确保物业管理的正常运行，维护公共秩序和居住环境。
7. 装修及改造乙方装修房屋时，应遵守国家相关法规及小区管理规定，不得擅自拆改房屋结构。
如因乙方装修导致房屋损坏，乙方应承担修复责任。
8. 风险承担房屋交付前，因不可抗力因素导致的房屋毁损、灭失风险由甲方承担。
房屋交付后，该风险由乙方承担。
9. 其他约定双方可就其他未尽事宜进行协商，达成一致意见后，可作为本补充协议的附件。
四、争议解决方式如甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
购房合同附件四_补充协议
一、背景鉴于甲方（以下简称“买方”）与乙方（以下简称“卖方”）签订的购房合同（以下简称“本合同”）中部分条款存在不明确或需进一步细化的情况，为明确双方的权利义务，保障双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下补充协议：二、补充条款1. 关于房屋交付：（1）卖方应在本合同约定的交付期限内，将房屋交付给买方。
如因卖方原因导致房屋无法按期交付，每逾期一日，卖方应向买方支付相当于房屋总价款的万分之一的违约金。
（2）买方应在房屋交付前对房屋进行验收。
如买方对房屋存在质量或其他问题，有权要求卖方整改。
卖方应在收到买方整改通知后七日内进行整改。
如卖方未在规定时间内整改，买方有权要求解除本合同，并要求卖方退还已付房款。
2. 关于房屋面积：（1）本合同约定的房屋面积以房地产权证登记的面积为准。
如实际交付的房屋面积与合同约定面积存在误差，超出合同约定面积3%以内的，由买方自行承担；超出3%以上的，卖方应退还买方超出部分的房款。
（2）如因设计变更等原因导致房屋面积发生变化，双方应协商一致，重新签订补充协议。
3. 关于房屋产权：（1）卖方保证所出售的房屋产权清晰，无任何权属纠纷。
（2）买方在办理房屋产权过户手续时，如因卖方原因导致无法办理，卖方应承担相应的法律责任。
4. 关于税费：（1）本合同约定的税费由卖方承担。
（2）如因政策调整等原因导致税费发生变化，双方应协商一致，重新签订补充协议。
5. 关于物业管理：（1）买方应遵守物业管理规定，不得擅自改变房屋结构及用途。
（2）物业管理费按物业管理公司规定收取，买方应按时缴纳。
三、争议解决如本补充协议与购房合同发生冲突，以本补充协议为准。
双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
四、其他本补充协议作为购房合同附件四，与购房合同具有同等法律效力。
本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________签订日期：____________________。
商品房买卖合同补充协议5篇
商品房买卖合同补充协议5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事宜已签订《商品房买卖合同》，现根据双方自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下补充协议，以明确双方权益，保障买卖双方的合法权益。
一、总则1. 双方一致同意，本补充协议是对《商品房买卖合同》的修改和补充，若存在冲突，以本补充协议为准。
二、物业交付1. 交付期限：甲方应当在合同约定的交付日期前将符合本合同约定的商品房交付给乙方。
如甲方遇特殊原因未能按期交付，须及时书面通知乙方，并说明原因。
2. 交付条件：商品房应当通过竣工验收并符合合同约定条件。
甲方应在交付前书面通知乙方验收的日期和地点。
乙方应在收到通知后的约定时间内对商品房进行验收。
三、付款方式及期限1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付购房款项。
如乙方未按约定时间付款，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。
2. 若乙方选择贷款方式支付购房款项，应自行办理贷款手续并承担相关费用。
如因乙方原因导致贷款未能及时到账，甲方有权顺延交付日期。
四、产权登记1. 甲方应在商品房交付后约定时间内办理产权登记手续。
如因甲方原因导致产权登记延误，甲方应承担违约责任。
2. 乙方应配合甲方办理产权登记手续，提供所需资料。
如因乙方原因导致产权登记延误，乙方应承担相应责任。
五、质量保证及保修1. 甲方应保证商品房的质量符合国家标准和合同约定。
如乙方发现商品房存在质量问题，应书面通知甲方，甲方应按照约定进行修复或调整。
2. 甲方应对商品房的保修期限和保修范围做出明确承诺，并在交付时向乙方提供《质量保证书》。
六、违约责任1. 甲乙双方如违反本合同约定，应承担违约责任。
具体违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。
2. 如因甲方原因导致不能按时交付商品房或产权登记延误，甲方应按照约定支付违约金。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
万科认购书补充协议模版
万科认购书补充协议模版《北京市商品房认购书》补充协议（优惠期）出卖人：买受人：出卖人与买受人经协商一致，订立如下补充协议，作为对《北京市商品房认购书》（以下简称认购书）的补充：1、买受人于年月日签署了项目号楼单元室（以下简称本房屋）的认购书。
在北京市建设委员会网络签约系统正常运行的情况下，买受人可于认购书签署之日起 1 个工作日以后凭密码（买受人身份证号码后六位）在北京市房地产交易管理网上查询到本房屋的销售情况。
由于销售现场客户人数较多，网上录入信息所需时间较长，为节约客户等待时间，特签署认购书及补充协议，由出卖人代买受人办理网上录入信息手续。
2、买受人在年月日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》，可享受认购总房价款%的优惠。
3、买受人在年月日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》且选择一次性付款，可享受认购总房价款%的优惠。
3、买受人在年月日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》，且付款方式非一次性付款，如首付款比例达以上（含%），可享受认购总房价款%的优惠。
3、买受人在年日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》且选择银行按揭付款，可享受认购总房价款%的优惠。
4、买受人在年月日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》，可享受的其他优惠额度为：。
5、买受人在年月日(含日)前签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》且属于北京万客会会员购房，可享受相应级别会员的购房折扣优惠（详情填写《北京万客会会员购房折扣及积分证明》）。
6、第 2 条至第 5 条优惠可以累计，所有优惠额度都在签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》时从认购总房价款中直接减免，不得兑换为现金。
月日之后签订《北京市商品房预售合同》/《北京市商品房现房买卖合同》的不再享受第 2 条至第 5 条所有优惠措施。
商品房买卖合同补充协议范本6篇
商品房买卖合同补充协议范本6篇篇1甲方（卖方）：__________________乙方（买方）：__________________鉴于甲乙双方就商品房买卖事项已经签订了主合同，现根据双方的共同意愿，就相关未尽事宜达成以下补充协议：一、协议目的本协议作为甲乙双方所签订的主合同的补充，旨在明确双方在商品房交易过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
二、房屋基本情况1. 房屋地址：__________________。
2. 房屋面积：建筑面积为______平方米，套内面积为______平方米。
3. 房屋布局：详细布局图见本协议附件。
三、交易价格及支付方式1. 房屋总价：人民币______元（大写：______）。
2. 支付方式：乙方按以下方式支付房价款：（1）合同签订后______日内支付定金______元；（2）房屋交付前支付房价款余额______元。
四、交付期限及条件1. 甲方应当在______年______月______日前将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：甲方应提供竣工验收备案表、房屋产权证书等相关文件。
五、违约责任1. 若甲方未按时交付房屋，应支付乙方违约金，违约金按房屋总价的日万分之______计算。
2. 若乙方未按时支付房价款，甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任。
六、产权登记及税费1. 甲方应在房屋交付后______个月内办理房屋产权登记手续。
2. 产权登记所需税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。
七、质量保证及保修1. 甲方应确保房屋质量符合国家标准，否则应承担相应责任。
2. 甲方自房屋交付之日起，对房屋实行保修责任，保修期限为______年。
八、其他约定事项1. 甲乙双方同意，本协议未尽事宜由双方另行协商补充。
2. 本协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
九、争议解决方式如甲乙双方在本补充协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
商品房买卖合同补充协议范本(完整版)-(带)
商品房买卖合同补充协议范本(完整版)【原】商品房买卖合同补充协议范本(完整版)甲方(卖方)：____________________乙方(买方)：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售、乙方购买商品房事宜，经协商一致，达成如下补充协议：一、合同主体1.1 甲方为依法取得房地产开发企业资质的法人或其他组织，具备出售商品房的合法资格。
1.2 乙方为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织，具备购买商品房的合法资格。
二、商品房基本情况2.1 商品房位于_______省(市、自治区)_______市(县)_______区(镇)_______路(街道)_______号，楼栋号为_______，单元号为_______，户号为_______。
2.2 商品房为_______室_______厅_______卫_______厨，建筑面积为_______平方米，套内建筑面积为_______平方米，共有分摊建筑面积为_______平方米。
2.3 商品房用途为住宅，土地使用年限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、价款及支付方式3.1 商品房总价款为人民币_______元(大写：_______元整)。
3.2 乙方选择以下第_______种方式支付商品房总价款：(1)一次性付款：乙方应于本补充协议签订之日起_______日内，将商品房总价款一次性支付给甲方。
(2)按揭付款：乙方应于本补充协议签订之日起_______日内，向甲方支付首付款人民币_______元(大写：_______元整)，剩余房款人民币_______元(大写：_______元整)通过向贷款银行申请个人住房贷款支付。
乙方未能获得贷款批准的，甲方有权解除本补充协议，并要求乙方支付违约金。
商品房买卖合同补充协议经典版(3篇)
商品房买卖合同补充协议经典版甲方（卖方）：乙方（买方）：甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。
一、买卖的标的及价款：甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计（人民币）元整。
（比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金）二、双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。
2甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。
3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。
4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。
三、违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。
在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商;协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。
四、其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房合同有不一致的地方以本补充协议为准。
本协议自签定之日起生效，一式二份;甲、乙双方各执壹份。
甲方：乙方：签约时间：商品房买卖合同补充协议经典版（二）甲方（出卖方）：_____身份证号码：_____乙方（买受方）：_____身份证号码：_____甲乙双方根据有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方房屋事宜订立本合同，以资共同信守执行。
1、甲方转让给乙方房屋基本情况：1_1、该房屋系座落在高密市齐鲁纺织城育龙公寓小区，____号楼____单元_____户____平米2、房屋转让价格（不包括按揭银行的余款）：2_1、经甲乙双方协商一致，现甲方以总价款____元整的价格将该房屋转让给乙方。
2_2、本合同2_1条款由双方所确定的转让价格包括以下费用：2_2_1、该房屋的价款：2_2_2、甲方对该房屋进行装修装饰施工时，对该房屋所建设和添置的与该房屋不可分离的附属物的价款：2_2_3、因该房屋转让所产生的交易税款不包括在内。