建筑工程木工清包协议资料
木工清包工合同5篇
木工清包工合同5篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将木工工程清包给乙方施工，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：木工工程清包施工4. 工程造价：暂定[工程造价]元，具体以实际结算为准。
二、承包方式1. 乙方采用清包方式承包本合同工程，即乙方负责提供施工人员、施工设备、施工材料等，并承担施工过程中的一切费用。
2. 甲方负责提供施工场地、施工条件及必要的协助。
三、工期要求1. 本合同工程总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应合理安排施工进度，确保工期按时完成。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、质量要求1. 乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定。
2. 甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。
乙方应积极配合改进，确保施工质量符合要求。
五、付款方式1. 甲方应按以下方式向乙方支付款项：- 工程预付款：合同签订后，甲方应支付乙方工程预付款[预付款金额]元。
预付款在工程结算时扣除。
- 工程进度款：根据施工进度，甲方应按月向乙方支付工程进度款。
具体支付时间和金额由甲方根据施工实际情况确定。
- 工程结算款：工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程结算款。
结算款以实际结算为准，扣除预付款后支付。
2. 乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票。
否则，甲方有权拒绝支付款项。
六、违约责任1. 甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任。
具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
2. 如因乙方原因造成工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因造成付款延误，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
木工清包工承包协议书4篇
木工清包工承包协议书4篇篇1木工清包工承包协议书甲方：（委托方）联系地址：电话：身份证号：乙方：（承包方）联系地址：电话：身份证号：鉴于甲方拟对某项木工清包工进行承包，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的甲方有意请乙方承包进行木工清包工程，乙方同意承包。
双方依据自愿、平等、互利的原则达成本协议。
二、工作内容1. 木工清包工程项目名称为【具体项目名称】，包括但不限于木工工作、清洁工作等。
2. 工程结束后需要保证整体工程质量符合国家标准，并做好工程交接手续。
三、工程期限1. 工程开始日期：【具体时间】2. 预计完成日期：【具体时间】四、工程费用与结算方式1. 甲方应支付工程总费用为【具体金额】，包括但不限于工人工资、材料费用等。
2. 甲方应在工程完成后【具体天数】内将费用支付给乙方。
3. 如工程中有变更或增项，应另行协商费用支付方式。
五、工程保险1. 已按规定购买了工程保险，保障工程期间发生的意外事故。
2. 如乙方在工程期间受伤，由甲方负责支付相关医疗费用。
六、违约责任1. 如果一方未能按照合同履行义务，应承担违约责任。
2. 违约方应支付对方合同金额百分之【具体数字】的违约金。
七、协议变更1. 未经双方协商一致，不得擅自变更合同内容。
2. 如因工程需要变更内容，应重新协商确定后签署书面变更协议。
八、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；若协商无果，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方都具有约束力。
九、其他事项1. 本协议自双方签字生效，直到工程结束并支付清算款项后终止。
2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________日期：______________篇2木工清包工承包协议书甲方（承包人）：______________ 身份证号码：______________联系电话：______________乙方（清包人）：______________ 身份证号码：______________ 联系电话：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲、乙双方经友好协商达成以下协议：一、工程项目名称：_________________________工程地址：_________________________工程范围：_________________________工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止（共计_____天）二、价款约定1. 甲乙双方商定工程总价款为人民币（大写）______________元整（￥______________），其中：（1）甲方承包工程人工费：人民币（大写）______________元整（￥______________）（2）乙方提供清包工程材料费：人民币（大写）______________元整（￥______________）2. 甲、乙双方约定工程款支付方式：_________________________三、工程质量和工期保证1. 甲方承包工程应按照国家有关建筑标准和规定加工施工，并保证工程质量符合国家建筑标准。
2023年建筑工程木工清包协议
2023年建筑工程木工清包协议一、协议双方本协议由甲方（下称业主）和乙方（下称承包商）共同签订。
甲方为建筑工程的业主，乙方为建筑工程的承包商。
二、协议内容1.工程范围本次木工清包工程包括但不限于以下内容：（1）木制品的加工、制作及安装；（2）木质构件的定制；（3）木质装饰品的制作及安装。
2.工程进度（1）甲方与乙方约定工程完成的时间为2023年。
（2）乙方应按照工程进度计划的要求，保质保量地完成木工清包工程。
3.工程质量要求（1）乙方应严格按照相关标准和规范进行木工清包工程的施工，保证工程的质量符合国家标准及甲方的要求。
（2）乙方应使用符合要求的优质木材及其他相关材料，并按照甲方的要求进行验收。
4.工程费用（1）工程费用共计_______（具体金额），由甲方承担。
（2）工程费用应按照合同约定的付款方式进行支付，甲方应按时支付工程进度款项。
5.工程安全（1）乙方应严格按照建筑工程安全作业规程进行施工，并保证工程安全。
（2）甲方负责提供必要的工作保护设施和工作环境，确保乙方的施工安全。
（3）乙方应对其施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员的安全意识。
6.违约责任（1）若乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权要求乙方支付相应的违约金。
（2）若甲方逾期未支付工程款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并要求支付滞纳金。
7.争议解决双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他条款（1）本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
（2）本协议自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
甲方：（业主）乙方：（承包商）签字：签字：日期：日期：。
建筑工程木工清包协议(2篇)
建筑工程木工清包协议发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)本协议按照《中华人民共和国经济合同法和《建筑安装工程承包合同条例》本着平等互利的原则，为了完善项目部管理责任制，确保工程质量，施工进度、安全生产，文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把模板工程分项承包给乙方施工，经双方协商，签订以下条款共同信守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：10____、11____、12____、13____、14____、3____配电房、4____配电房、5____开闭所所有模板工程。
(详见施工图)4、施工时间：________年____月____日5、质量标准：合格6、承包形式：木工清工二、责任承包范围1、模板分项工程：开工前乙方应对照图纸对本工程的模板进行翻样，对图纸范围内的模板制作安装提前预控。
材料到场乙方负责卸料及场内运输。
甲方负责提供机械，乙方出人工。
工程使用机械、使用工具、铁丝、钉、三级以下配电(含三级)电线电缆、电箱、焊机、焊条)等由乙方负责。
2、甲方以包清工形式承包给乙方，乙方不得以任何理由和借口转包。
如有转包情况，一经发现，甲方有权无条件将乙方清退出场。
3、如乙方中途无故自动退场，甲方不支付任何费用。
4、做好承包范围内的安全生产和文明施工工作，做好工程周边及施工道路的裸土覆盖及扬尘治理等方面的其他工作。
(本项不发生点工)。
5、工程完成后，乙方按甲方指定地点整齐堆放材料，做到工完场清、无多余料;如未按甲方要求施工，甲方有权组织另外人员整改，___元/工日从乙方工程款中扣除。
三、工程质量l、本工程必须保证工程质量合格，按照国家施工规范、项目部的技术交底内容进行施工。
不得有跑模、胀模现象;模板支撑系统(如立杆间距、扫地杆、剪刀撑、扣件等)严格按照搭设规范要求进行施工;不能按照相关规范要求施工造成质量问题，所需其他班组修整而产生的费用由乙方自付。
建筑木工清包工合同书样本(精选5篇)
建筑木工清包工合同书样本（精选5篇）建筑木工清包工合同书样本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及相关的行政法律、法规，遵循公平、自愿平等和互惠互利的原则，发挥各自优势，现就宁夏太阳镁业新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房工程的清包工责任承包事宜，经双方共同协商一致，统一意见的基础上特签订本协议，作为双方在合作的过程中，共同守信的依据，具体统一事项如下：一、承包名称______新建机修车间成品库、机修车间、零星工程水池、水泵房等工程的模板制作、安装、支撑搭拆工作。
二、承包范围：施工图纸范围内的所有模板工程。
从基础垫层至主体封顶等施工全过程的现浇、预制的模板制作安装，各种机械基础模板制作安装、预埋件处预留，支模架搭拆，原材料搬运、垂直运输、收集清理、除钉、上油，指定地点分类堆放等一切与木工工种相关的工作。
三、承包单价：经双方商定：木工工班清包工承包价格按照本工程施工图纸构件展开面积每平方为50元；（此费用包括安全保障费为施工图纸设计构件展开面每平方2元/m2，进度措施费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，文明施工费为施工图纸设计构件展开面每平方为2元/m2，乙方若有违背以上三项规定的条例，甲方有权扣除违背事项其中的费用，乙方无条件服从）四、结算方法：双方协定，按照施工图纸计算设计砼构件需要制作安装模板的展开面积乘以合同规定单价。
五、施工工期：乙方应严格按照甲方项目部编制的工程施工计划，应积极配合和服从项目部管理人员、业主、监理领导的指导和督促，协调好各工种的安全、质量、进度方面的各项关系。
应根据进度计划和特殊情况及时组织劳动力进场的分配工作，加强管理措施和管理力度，必须无条件执行项目部制定的项目总体和月、周完成计划，如有违被合同本条列规定，甲方需要扣除本合同第三条规定的进度措施费用，乙方无条件服从。
六、质量要求：在施工期间，乙方应认真熟悉施工图纸及会审变更内容仔细翻样，根据实际所需正确上报，计划用材，严格按照模板工程验收规范要求施工，不得偷工增料，在技术操作上作好技术交底和技术复核关节，杜绝发生质量上的轴线偏位、移位、偏斜、截面不足、变形及支撑不牢固引起的炸模等。
建筑工程木工清工承包协议书
建筑工程木工清工承包协议书一、协议双方甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：二、协议背景甲方拟在（详细地址）进行建筑工程，现委托乙方承担该工程的木工清工任务。
为明确双方权益和责任，特订立本协议。
三、工程内容1. 乙方承担以下木工清工任务：（列出具体任务，如：木工拆除、修补、安装等）2. 工程开始日期：工程预计结束日期：四、工程报酬1. 乙方完成上述木工清工任务后，甲方向乙方支付的报酬为：（具体报酬数额，可以是总价或按工作量计算）2. 甲方应在工程结束后的（具体天数）内支付报酬给乙方。
五、工程要求1. 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行工作，并保证施工质量符合国家相关标准和规定。
2. 乙方应按时完成工程任务，不得拖延工期。
3. 乙方应妥善保管施工现场的工具和材料，确保施工过程中的安全。
4. 乙方应保证工程期间的环境整洁，施工完毕后清理施工现场。
六、违约责任1. 若乙方未按时完成工程任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额为合同总价的（具体比例）。
2. 若甲方未按时支付报酬，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按照逾期天数计算，每逾期一天按合同总价的（具体比例）支付。
七、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到商业秘密和机密信息，双方应互相保密，不得向第三方透露。
2. 甲乙双方应采取必要的措施，确保施工现场的安全，避免发生意外事故。
八、争议解决1. 本协议的履行和解释应遵循中华人民共和国的相关法律法规。
2. 若因本协议发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
九、协议生效及变更1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程结束之日。
2. 本协议如需变更，须经双方书面同意并签署变更协议。
十、其他条款1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：。
木工清包工合同范本三篇
木工清包工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________身份证号码：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细说明木工工作范围，如模板制作与安装、木结构搭建等]二、工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______日历天三、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范以及甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合格标准。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内整改直至合格，整改费用由乙方承担。
四、合同价款及支付方式1. 本工程木工清包工费用为人民币______元/平方米（或按具体工程量计算，总价为人民币______元）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，计人民币______元；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价的______%，计人民币______元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的______%，计人民币______元；（4）剩余合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任（1）提供施工所需的材料、设备及场地等必要条件。
木工承包清包协议书范本
木工承包清包协议书范本承包人：（甲方）______________联系方式：____________________被承包人：（乙方）______________联系方式：____________________根据双方自愿达成以下协议：一、项目基本情况：1. 项目名称：____________________2. 项目地址：____________________3. 工程描述：____________________二、承包内容：1. 承包人将负责提供木工材料、施工设备，并进行木工工程施工。
2. 被承包人将提供施工现场，保证工程施工期间的安全和秩序。
三、工程施工期限：1. 工程开工日期：______________2. 工程竣工日期：______________四、费用支付：1. 被承包人应在工程竣工后进行结算，支付合同约定的工程费用。
2. 如工程发生变更或增加项目，双方应重新商定费用。
五、质量保证：1. 承包人应保证施工质量符合相关标准和要求。
2. 施工过程中如发生质量问题，承包人应承担相应责任。
六、违约责任：1. 如因一方原因导致工程无法按时完成，应承担相应的违约责任。
七、解决争议：1. 若双方在工程过程中出现纠纷，应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解。
以上协议自双方签字生效，如有争议，应依法处理。
承包人（甲方）：__________ 被承包人（乙方）：__________签字日期：_______________ 签字日期：_______________地址：__________________ 地址：__________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程木工清包协议发包人：_____________________________（以下简称甲方）承包人：_____________________________（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法和《建筑安装工程承包合同条例》本着平等互利的原则，为了完善项目部管理责任制，确保工程质量，施工进度、安全生产，文明施工，实现项目管理目标，结合本工程特点，把钢筋工程分项承包给乙方施工，经双方协商，签订以下条款共同信守。
一、工程概况1、工程名称：宿州市人民路12号地块旧城改造四标段项目2、工程地点：长征路与大王庙路交口3、工程内容：框剪结构，建筑面积约80000平方米左右。
4、施工时间：2015年11月8日，施工总工期480日历天。
5、质量标准：本工程创宿州市优。
6、承包形式：木工清工含材料二、责任承包形式：范围1、木工分项工程：开工前乙方应对照图纸对本工程的模板进行翻样；图纸范围内的模板制作按装及墙面打磨；另含（模板、方木、对拉螺杆、扇形扣、螺母、步步紧、PVC套管、使用机械、使用工具、铁丝钉、三级以下配电（含三级）电线电缆、电箱、焊机、焊条）等；各楼层安全通道、外架槽钢层硬防护材料及人工；吊篮口、人货电梯口、卸料平台的铺设人工及材料；后浇带施工，侧边网片封堵及拆除、止水条止水钢板的安装；楼层内所有预留洞孔、放线孔的制作安装及封堵；构造柱及所有预留钢筋的打孔；后浇带防护覆盖人工及材料；及本工程所有人工费；图纸及图纸变更的一切内容（包括二次结构）；以上一切材料及费用均由乙方支付。
2、甲方以包清工形式承包给乙方，乙方不得以任何理由和借口转包或分包。
如有转包或分包情况，一经发现，甲方有权将乙方清退出场，按已完成的图纸建筑面积每平方单价100元/㎡(按成品比率计算)。
3、如乙方中途自动退场，甲方不支付任何费用。
4、做好承包范围内的落手清，安全生产和文明施工工作(本项不发生点工)。
5、工程完成后，乙方按甲方指定地点整齐堆放材料，做到工完场清、无剩料；如没按甲方要求施工，甲方有权组织另外人员整改，按400元／工日从乙方工程款中扣除。
三、工程质量l、本工程确保创宿州市优，争取优质工程；以优质工程为目标进行管理和操作。
乙方必须按优质土程标准。
国家施工规范、项目部为技术交底进行施工。
不得有跑模、涨模现象；扫地杆、剪刀撑严格按照施工规范要求进行施工；不能按照相关规范要求施工造成质量问题，监理验收不合格的没处付款1000元。
所需其他班组修整的，产生的费用由乙方自付。
乙方必须配备新的优质模板、方木和其他铺助材料；旧材料不允许使用；三栋主楼±0.0000以上必须重新配置三套新模板周转；三栋主楼在15层必须更换一套新的墙柱模板。
2、施工过程中严格按照国家规范和图纸要求进行施工，楼层标高、平整度、垂直度严格要求达到规范要求；墙柱、梁柱接头表面要求平整不允许有错鎈现台现象；模板接口不平整感观不好的要求进行打磨；墙柱下脚要求封堵严密不允许有漏浆现象；按合理的工序进行施工。
各楼层安全通道、外架槽钢层硬防护；吊篮口、人货电梯口、卸料平台的铺设及；后浇带施工，侧边网片封堵、止水条止水钢板的安装；楼层内所有预留洞孔封堵覆盖；后浇带防护覆盖；及本工程所有图纸变更的一切；甲方监理验收不合格，耽误工期，返工等一切后果由乙方自负。
5、对质量达不到要求而需要整改的，甲方有权按以下方法处理：①、拆除②、组织班组外人员整改；按400元/工日，在乙方当月份工程款中扣除。
③、罚款处理④、中止合同⑤、由于乙方整改不及时造成工期延误的损失费用由乙方负责。
四、协议价款及支付方式1、结算依据：按国家建筑计算规则结算；2、结算单价：①、达到项目部，甲方质量要求并能确保各阶段进度的，本工程所有工作内容按图纸建筑面积元/㎡结算;上诉单价为固定单价，甲乙双方不得以任何理由调整。
②、工程造价：约壹仟万元，此造价为暂定数，决算按本条款（1）和（2）方法据实计算。
③、付款方式：地下室结构完成后按结构完成量的付款；±0.00以上每十层主体结构完，分别付已完工程量的工程款，主体封顶后付已完成工程量工程款；内外粉完、室外散水完付以完成工程量的，竣工验收合格后付以完成工程量的，待工程量核算完成后付至单项价款的，竣工验收合格后三个月内付至总价的余款竣工验收合格后半年内一次性付清（无息）。
④、乙方职工不得以任何理由和借口向甲方要求发放工资。
如有发生，甲方按所发生的金额的双倍对乙方进行罚款。
如乙方职工发生向上级主管部门投诉事件时对乙方处以罚款（罚款数额按公司对项目部处处罚）。
⑤、每月付款应由甲方管理员、质量员、安全员及总施工签字后报财务审批。
3、其他约定保证金：合同签订后内，乙方承诺将工程质量保证金万打入甲方指定的账户内。
保证金退还方式：根据公司退还甲方保证金方式进行退还。
五、工期要求：本工程12#楼2015年月日主体结构封顶，10#、11#楼2015年月日主体结构封顶。
幼儿园2005年月日主体结构封顶延误工期给予每天2000元处罚。
六、材料及落手清要求：1、甲方负责提供乙方材料场地，卸车及场内二次搬运由乙方自理；安全帽、安全带、雨衣、太阳灯、所有使用工具等及其他劳保用品均有乙方自行解决。
2、乙方在施工过程中做到节约材料，合理配料；每层施工完，在浇筑混凝土之前，必须把多余的材料分别按项目部要求清理堆放整齐。
清理完成后和该分项主管人员与其他班组做好互检、交接手续。
如有浪费及不合理利用情况按项目部相应管理条例处理；七、机械及工具：该项项目施工中乙方使用的各类机械及工具、配电箱、电缆（包括3级配电箱、做到一机一箱一闸一保护）由乙方自行解决，甲方不予提供.八、安全责任1、由于乙方不按甲方和项目部规定或2011—99标准做。
安全事故责任：本工程壹万元以内的由乙方负责；伍万以外的甲方承担75%，乙方承担25% 。
2、乙方确保搞好班组人员的稳定工作，保证甲方支付的工程款用在本工程上，不挪他用，每次发工人工资列表签字，附身份证和当事人亲手签名，经甲方核对后方可发放，甲方有权根据乙方提供的民工任务单直接发放民工工资，乙方无条件服从；乙方确保民工不上访，不闹事，出现一次罚款五万，直接从工程款中扣除。
九、双方责任甲方：1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任：2、提供乙方住宿，公用食堂、道路、宿舍每间住7人，统一床铺，严禁个人在宿舍内分隔小房间，杜绝夫妻同居现场占领房间，以经发现每月每间2000元处罚，严禁在寝室内私自开伙烧饭、使用电炉、电磁炉、热得快等电器如经发现没收电器、并处1000元罚款；空调工作需要要用装计量表收费，保持寝室及寝室周边卫生清洁、派专人定期打扫；代办乙方职工的暂住证和劳务证保险等，费用由乙自理，3、及时提供工程所需的材料，如遇设计变更及时通知乙方。
4、随时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督，如发现问题有权提出纠正整改，并作相应处理，处罚款在工程款中扣除。
5、协调各班组之间的配合工作。
6、乙方工人进场甲方提供完整图纸一套。
7、合同范围外甲方需要使用乙方工种的，乙方必须无条件服从；劳动报酬按每工日200元结算；由甲方现场管理人员当天签字确认过期不补。
所产生的工程量与当月工程量一起结算。
乙方：1、乙方必须无条件遵守项目部的各项管理制度。
2、乙方进场前与项目部后勤签订后勤责任书，带家属住房由乙方自理（房间每间住7人）。
3、乙方必须严格按本协议第二条精心组织施工，接受甲方正确指挥，完成各项工作。
特别是平时应配合施工员一起进行放样。
放线。
4、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种班组，保证做好工期、质量、文明施工：等各项工作；同意接受甲方的管理和处罚条例。
5、班组在工地内如发生打架、斗殴事件，不论对错乙方每次罚款1000元，并对当事人处以罚款每人500元，且送公安机关处理。
6、严格用工制度，在职工进场后及时把各人的身份证、务工证、就业证、计生证、暂住证、照片交到项目部登记。
乙方应设专兼职安全员一名，负责安全生产及上述工作和配合项目部安全员做好各项安全生产工作。
7、乙方承包人每天必须有半天以上时间在工地（到位情况须经甲方考核）。
特殊情况须向甲方先请假；如不事先请假生发现一次罚款100元，例会乙方承包人必须每次参加，有事必须请假经同意后，由现场班组长代表参加。
8、在乙方施工范围内，由甲方统一负责技术管理、质量管理以及原材料的调整和幢号间的协调工作。
同时乙方必须设专兼职质量员1名做到密切配合其他工种施工。
放样、弹线、水平抄测等工作，乙方必须派专人配合幢号施工员，不另计报酬。
9、乙方施工管理人员确保3人以上，并由为常住工地代表。
十、违约与罚款1、乙方违返治安管理条例或项目部规章制度的，甲方有权作出处罚处理，情节严重者送公安机关处理。
2、乙方对各施工面的安全防护、电梯井、脚手架、人货电梯安全门、呼叫器、接料平台、安全网、宣传标识、监控、用电设施等各种设施不得随意拆除和挪用，以经发现按20倍扣罚当事人和班组。
3、如果乙方人员与其它班组发生斗殴事件应及时通知项目部处理：如属乙方人员造事，处罚外其误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。
4、乙方人员家属不得在工地内住宿，(如有必要须经项目部同意)，如违反，甲方损失应由责任乙方负责赔偿。
5、每个寝室公用财产全部以书面形式移乙方班组长，如有损坏则按照赔偿清单单价从班组承包款中扣除。
(床每张300元、门500元、窗200元。
其他按市场价陪尝。
)6、对表现极差、违法乱纪和不佳人员，甲方指明者，乙方及时负责清退。
对中途离开工地的职工，甲方不负责预支工资、生活费，一切由乙方负责人自行解决。
十一、其它1、末尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决；2、本协议一式肆份，甲方执2份，乙方执1份，1份交由公司备案。
3、本协议自双方面签字或盖章时开始生效，完工结算付清后自动失效；甲方代表：乙方：甲方电话：乙方电话：乙方身份证号：签订日期：年月日。