工程索赔与索赔费用的处理
工程索赔的程序都有哪些？
工程索赔的程序都有哪些？工程索赔的程序是什么法律常识：工程索赔的程序：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。
法律依据《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
工程索赔程序法律常识：工程索赔程序为首先由发包人发出索赔意向通知，向工程师递交索赔报告；然后由工程师审核索赔报告并与承包人协商补偿；如果承包人接受较终索赔处理，达成协议；协商不成的，可以起诉处理。
法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》一百二十一条起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。
工程索赔的程序都有哪些？一、工程索赔的程序都有哪些工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。
1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。
如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。
2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。
如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。
工程费用索赔的处理方法
工程费用索赔的处理方法【原创版3篇】《工程费用索赔的处理方法》篇1工程费用索赔是指施工单位在工程合同履行过程中，由于非自身原因导致成本增加或收益减少，向建设单位提出补偿要求的行为。
以下是处理工程费用索赔的一般方法：1. 确定索赔事件和程序是否在合同中存在相应约定。
被索赔人需要仔细审查索赔要求，确认索赔事件和程序是否在合同中存在相应约定，以此来确认索赔提出的要求是否合理、合法。
2. 收集、整理有关工程费用的原始资料。
项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。
3. 审查费用索赔报审表。
需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。
4. 与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
5. 当施工单位的费用索赔要求与工程延期相关联时，项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并应与建设单位和施工单位协商。
《工程费用索赔的处理方法》篇2工程费用索赔是指施工单位在工程合同履行过程中，由于非自身原因导致成本增加或收益减少，而向建设单位提出的补偿要求。
以下是处理工程费用索赔的一般方法：1. 确认索赔事件和程序是否在合同中存在相应约定，以此来确认索赔提出的要求是否合理、合法。
2. 审查费用索赔报审表，需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。
3. 项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。
4. 与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
5. 当施工单位的费用索赔要求与工程延期相关联时，项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并应与建设单位和施工单位协商。
《工程费用索赔的处理方法》篇3工程费用索赔是指施工单位在工程合同履行过程中，由于非自身原因导致成本增加或收益减少，而向建设单位提出的补偿要求。
施工中的索赔和赔偿规定
施工中的索赔和赔偿规定在建筑施工过程中，由于各种原因可能会发生索赔和赔偿的情况。
索赔和赔偿是保障施工方和业主的权益，同时也起到了规范施工行为的作用。
本文将详细介绍施工中的索赔和赔偿规定。
一、索赔规定1. 索赔的定义索赔是指施工单位因未按照合同约定的合理期限或质量要求完成施工，导致业主遭受经济损失而要求补偿的行为。
索赔可以是由于施工方自身原因导致，也可以是由于业主的要求或指示导致。
2. 索赔范围索赔范围主要包括但不限于以下几个方面：（1）延误索赔：施工单位未按照合同约定的时间完成施工任务，导致业主遭受经济损失的，可向施工单位提出延误索赔。
（2）变更索赔：施工单位按照合同约定对施工项目进行变更，导致业主额外支付费用的，可向施工单位提出变更索赔。
（3）质量索赔：施工单位未按照合同约定的质量要求完成施工，导致业主遭受经济损失的，可向施工单位提出质量索赔。
3. 索赔程序（1）索赔通知：业主在发现索赔事由发生后，应当及时书面通知施工单位，并提供相关证据支持。
（2）索赔审核：施工单位收到索赔通知后，应当进行相关的审核和调查，并在合理的时间内对索赔事由进行答复。
（3）索赔协商：双方应当在诚信的基础上进行索赔协商，通过协商解决争议，达成补偿协议。
（4）索赔仲裁/诉讼：若协商不成，双方可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
根据合同的约定，选择适当的解决方式。
二、赔偿规定1. 赔偿的定义赔偿是指施工单位在施工中出现的破坏或损失，由业主按照合同约定进行经济补偿的行为。
赔偿可以是因为施工方自身的原因导致，也可以是因为业主的要求或指示导致。
2. 赔偿范围赔偿范围通常包括但不限于以下几个方面：（1）设备损坏：若业主在施工过程中的设备遭到施工方人为造成的损坏，施工方应承担相应的赔偿责任。
（2）财产损失：若施工方的施工行为导致业主财产的损坏或损失，施工方应向业主进行相应的赔偿。
（3）人身伤害：若施工方的施工行为导致任何人员的人身伤害，施工方应承担相应的赔偿责任。
如何处理总包工程中的索赔事项
如何处理总包工程中的索赔事项在总包工程中，索赔事项是不可避免的一部分。
索赔的成功与否，不仅关系到项目的经济效益，还可能影响到项目的进度和各方的合作关系。
因此，如何妥善处理总包工程中的索赔事项，是项目管理者必须掌握的重要技能。
一、索赔事项产生的原因要处理好索赔事项，首先需要了解其产生的原因。
常见的原因包括以下几个方面：1、合同变更在项目执行过程中，由于业主的需求变化、设计变更等原因，导致合同内容发生变更。
如果这些变更没有得到及时、合理的补偿，就可能引发索赔。
2、工期延误工期延误可能由多种因素造成，如业主提供的施工条件不满足、不可抗力事件、承包商自身的管理不善等。
当工期延误给一方带来损失时，就可能产生索赔。
3、业主违约业主未按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未提供必要的施工许可等，承包商有权提出索赔。
4、物价波动在项目周期较长的情况下，原材料价格、人工成本等可能发生较大波动。
如果合同中没有相应的价格调整条款，或者调整不充分，承包商可能会因为成本增加而提出索赔。
5、法律法规变化国家或地方出台新的法律法规，可能导致项目的费用增加或工期延长，从而引发索赔。
二、索赔的依据和证据在处理索赔事项时，必须有充分的依据和证据支持。
索赔的依据主要包括合同文件、法律法规、工程惯例等。
证据则包括各种书面文件、照片、录像、证人证言等。
1、合同文件合同是索赔的最主要依据。
合同中的条款，如工程范围、工期、质量标准、价格调整、违约责任等，都可能成为索赔的依据。
因此，在签订合同时，双方应仔细审查合同条款，确保其明确、合理、公平。
2、法律法规国家和地方的法律法规对工程项目也有一定的约束和规范作用。
如果法律法规的变化导致项目成本增加或工期延长，承包商可以依据相关法律法规提出索赔。
3、工程惯例在工程建设领域，存在一些被广泛认可的惯例和做法。
如果合同中没有明确规定，而这些惯例和做法对索赔事项有参考价值，也可以作为索赔的依据。
4、证据收集为了支持索赔主张，必须收集充分的证据。
工程索赔流程及工程索赔流程图
工程索赔流程及工程索赔流程图工程索赔程序五步工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？工程索赔程序五步11、承包商递交索赔意向书在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
建筑工程分包中的索赔与赔偿规定
建筑工程分包中的索赔与赔偿规定在建筑工程分包过程中，索赔与赔偿是不可避免的事情。
本文将探讨建筑工程分包中的索赔与赔偿规定。
一、索赔规定1. 分包商索赔权利在建筑工程分包中，分包商拥有合理的索赔权利。
当发生以下情况时，分包商可以提出索赔要求：（1）业主提供的设计图纸、技术要求存在错误或瑕疵，导致施工过程中产生额外费用；（2）总包商没有按照合同约定支付款项或超出合同约定的支付期限；（3）合同变更导致分包商增加了额外工作量；（4）其他因为业主或总包商原因导致的损失。
2. 索赔要求的程序分包商在提出索赔要求时，应当按照合同规定的程序进行，具体包括：（1）书面通知：分包商应当书面通知总包商或业主，明确索赔要求以及索赔金额；（2）证据提供：分包商应当提供充足的证据，证明索赔要求的合理性；（3）协商解决：双方应当进行充分协商，寻求妥善解决方案；（4）争议解决：如果协商无果，可以通过仲裁、诉讼等方式解决争议。
二、赔偿规定1. 赔偿责任在建筑工程分包中，赔偿责任是由造成损失的一方承担的。
具体包括：（1）分包商损失：如果总包商或业主的行为造成了分包商的损失，总包商或业主应予以赔偿；（2）总包商损失：如果分包商的过错导致了总包商的损失，分包商应予以赔偿；（3）业主损失：如果分包商或总包商的行为导致了业主的损失，相应的一方应予以赔偿。
2. 赔偿金额的确定在确定赔偿金额时，需要考虑以下因素：（1）实际损失：根据实际损失进行评估，包括直接损失和间接损失；（2）合同约定：合同中对于赔偿金额的约定；（3）争议解决：通过仲裁、诉讼等方式解决争议。
三、索赔与赔偿的注意事项1. 合同约定的重要性索赔与赔偿的具体规定应当在合同中明确约定，双方应当详细考虑各种可能发生的情况，并在合同中规定赔偿的责任、时间、方式等方面的事项。
2. 证据的重要性在索赔与赔偿过程中，提供充足的证据是非常重要的。
双方应当保留好相关的文件、照片、账目等证据，以便在争议解决时使用。
工程审计中的工程索赔处理流程
工程审计中的工程索赔处理流程工程审计是指对工程项目进行全面审查和评估的过程，它旨在确保工程质量、控制成本并遵守相关法规和标准。
在工程项目中，由于种种原因，可能会出现索赔情况，即承包商或业主要求进行经济或法律上的补偿。
本文将介绍工程审计中的工程索赔处理流程。
一、索赔的定义和类型索赔是指在工程项目中出现争议或纠纷，承包商或业主基于一定的事实和法律依据要求进行经济或法律上的补偿的权利。
索赔通常分为以下几种类型：1. 工期索赔：由于工程项目的变更、意外事件、不可抗力等原因导致工期延误，承包商要求业主进行相应的赔偿。
2. 造价索赔：由于工程项目发生变更、设计不合理、市场价格波动等原因，使得工程造价超出原合同约定的范围，承包商要求业主支付额外费用。
3. 质量索赔：由于设计、施工或材料问题导致工程质量不符合合同要求，业主要求承包商进行修复或支付相应费用。
二、工程索赔的处理流程1. 通知和备案：当发生索赔事件时，承包商应及时向业主提交索赔通知，并向相关部门备案，确保索赔要求合法有效。
2. 资料准备：承包商在提出索赔要求时，应准备充分的证据和相关资料，包括合同、工程变更的文件、施工记录、设计文件、质量检测报告等。
3. 初步评估：业主收到索赔通知后，将对索赔要求进行初步评估，确定是否符合索赔的条件和合同约定。
如果满足条件，进入下一步处理流程。
4. 协商和谈判：业主和承包商在索赔处理中应保持积极的沟通和合作态度，通过协商和谈判解决纠纷，并达成双方认可的赔偿方案。
5. 仲裁和诉讼：如果协商和谈判无法达成一致，双方可以选择仲裁或诉讼的方式解决争议。
在这一阶段，法律和专业知识将起到重要的作用。
6. 结案和支付：当赔偿方案最终确定后，业主应按照约定的方式和时间支付相应的赔偿款项，并结案处理。
三、工程索赔处理的注意事项1. 协议和合同：索赔处理应基于合同约定和双方的协商一致，确保索赔要求的合法性和合理性。
2. 证据和资料：承包商在提出索赔要求时应提供充分的证据和相关资料，确保索赔要求的有效性和可信度。
工程合同索赔支出会计处理
工程合同索赔支出会计处理
一、索赔事项确认
项目管理部门应在发现可能导致索赔的情况时，及时与业主或相关方进行沟通，并收集必要的证据材料，如变更通知单、现场签证单、影响报告等。
确保所有索赔事项都有充分的证据支持。
二、索赔金额计算
在确认索赔事项后，项目管理部门的预算人员应根据合同约定和实际情况，对索赔金额进行详细计算。
计算过程应透明、合理，确保索赔金额的准确性。
三、内部审批流程
计算出的索赔金额需提交给公司内部的相关部门进行审核。
通常包括项目经理、成本控制部门、财务部门等。
各部门应根据自身的专业领域对索赔金额进行审查，并提出意见和建议。
四、提交索赔报告
经过内部审批无误后，应由项目管理部门整理成正式的索赔报告，提交给业主或相关方。
索赔报告应包括索赔事项的详细说明、索赔金额的计算依据、相关证据材料等。
五、会计处理
一旦索赔报告被业主或相关方接受，财务部门应根据最终确定的索赔金额进行会计处理。
具体步骤如下：
1. 确认收入：将批准的索赔金额确认为其他业务收入，记入相应的会计科目。
2. 成本核算：如果索赔涉及已经发生的成本，应将这些成本从原来的成本科目转移到其他业务成本中。
3. 发票处理：根据索赔金额开具相应的发票，并进行账务处理。
4. 税务处理：根据税法规定，对索赔收入进行申报和纳税。
六、文档归档
所有与索赔相关的文档，包括索赔报告、审批文件、通信记录、发票副本等，都应妥善保存，以备日后查询或审计使用。
结语。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总计请求顺延工期：21天
15
2.费用索赔：
a.窝工机械设备费：
一台塔吊
14×860=12040（元）
一台混凝土搅拌机
14×340=4760（元）
一台砂浆搅拌机
7×120=840（元）
小计：17640元
b.窝工人工费：
扎筋
35×60×14=29400（元）
砌砖
30×60×3=5400（元）
知书和索赔报告。
3
物价上涨
4
异常恶劣天气影响工期
地震延误工期
5
（1）当事人违约，甲供材料不及时或质量不合格，地质 条件变化，图纸晚到、错误，工程复检时质量合格，一 周内非承包商责任造成停水、停电累计超过8小时等。
（2）不可抗力：包括不可抗力期间和清理现场两个阶段 ，可分段讨论。不可抗力期间的工期可顺延，费用各自 承担。工程实体的损坏、运进现场主体材料的损失、业 主方或第三方人员的伤亡属于业主承担。窝工费、施工 方机械的损坏、周转性材料的损失、施工方人员的伤亡 、施工方临建设施等属施工方承担。清理现场的工期和 费用由业主承担。
（3）共同延误情况下的工期与费用损失由责任事件发生 在先者承担。
6
(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内向 发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的理由。 承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人 正式提出索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和 要求，并应附必要的记录和证明材料。
差，超出部分可索赔； （2）费用：一般是业主的责任，合理的费用可索赔。
特别说明： 1）人工费的工作状态与窝工状态的区别； 2）机械费先区分自有机械还是租赁机械，再分别计算
机械费的工作状态与闲置状态。 注意：取费基数的选取。如果属于窝工或闲置状态只
考虑合理的人、材、机、规费、税金，不计取管理费、利 润；而工作状态则应计取管理费、利润、规费、税金。
8
1．索赔必须以合同为依据 2、及时、合理地处理索赔 3、加强主动控制，减少工程索赔
9
(1)真实性。 (2)全面性。 (3)关联性。 (4)及时性。 (5)具有法律证明效力。
10
(1)招标文件、施工合同、施工组织设计、图纸、规 范等；
(2)设计交底、会议纪要、图纸变更、签证等等；
12
3、计算部分。该部分是以具体的计算方法和计算 过程，说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。
4、证据部分。证据部分包括该索赔事件所涉及的 一切证据资料，以及对这成功的。
13
案例1背景： 某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC
17
答案： 问题1： 答：承包商提出的工期索赔不正确。 （1）框架柱绑扎钢筋停工14天，应予工期补偿。这是
由于业主的原因造成的，且该项作业位于关键线路上。 （2）砌砖停工，工期不予补偿。因为该项停工虽属于
业主原因造成的，但该项作业不在关键线路上，且未超 过工作总时差，对工期没有影响。 （3）抹灰停工，不予工期补偿，因为该项停工属于承 包商自身原因造成的。 同意工期补偿：14+0+0=14（天）
抹灰
35×60×4=8400（元）
c.保函费延期补偿：15000000×10%×6%/365）×21=5178.08（元）
d.管理费增加： （17640+4320+5178.08）×15%=9902.71（元）
e.利润损失：（17640+4320+5178.08+9902.71）×5%=3796.04（ 元）
《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同 《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现 场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的 钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（ 该项作业的总时差为零）。 10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工 （该项作业的总时差为4天）。 10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层 抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。
1
索赔是指由合同的双方，在履行合同的过程中有损 失发生，无过错、无责任、不应承担风险的一方要 求另一方补偿的一种经济行为。
2
（1）与合同相比，已造成实际的额外费用或工期损失； （2）造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起
的； （3）造成费用增加或工期损失不是应由承包商应承担的风
险； （4）承包商在事件发生后的规定时间内提交了索赔意向通
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索 赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。
(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人 提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的 记录和证明材料。
7
包括工期与费用。 （1）工期：业主的责任且延误的时间超出其工作的总时
14
为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索 赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用
索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主 要内容如下：
1.工期索赔：
a.框架柱扎筋：10月3日至10月16日停工 计14 天
b.砌砖：10月7日至10月9日停工，
计3天
c.抹灰： 10月14日至10月17日迟开工， 计4天
11
一般来说，完整的索赔报告包括四个部分：总论部 分、根据部分、计算部分、证据部分。
1、总论部分。应概要地论述索赔事件发生的日期 与过程；施工单位为该索赔事件所付出的努力和附 加开支；施工单位的具体索赔要求。
2、根据部分。主要是说明自己具有的索赔权利， 这是索赔能否成立的关键。一般地说，根据部分应 包括以下内容：索赔事件的发生情况；已递交索赔 意向书的情况；索赔事件的处理过程；索赔要求的 合同根据；所附的证据资料。
16
问题： 1、承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的
工期索赔为多少天？ 2、假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按
台班单价的60%；考虑对窝工人工应合理安排工人 从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每 工日35.00元计；保函费计算方式合理；管理费、 利润损失不予补偿。试确定费用索赔额。