交通设施工程施工合同(完整资料).doc
交通设施变配电安装工程施工合同
交通设施变配电安装工程施工合同1. 引言2. 合同约定事项2.1 工程描述本合同涉及的工程为交通设施变配电安装工程，地点位于（具体地点）。
工程的详细描述如下：安装新的配电箱及配电设备；进行电线电缆的敷设和连接；安装照明设备和紧急停电设备；安装接地及避雷装置；其他与交通设施变配电安装相关的工作。
2.2 工期2.3 工程造价2.4 工程质量设备选型合理，符合电力工程相关标准；施工过程符合工艺要求，工程质量合格；施工材料出厂合格证明齐全，并按要求进行检测。
2.5 工程保修根据国家法律法规的要求，乙方应为本工程提供（具体时间）的免费维修保养服务。
在保修期内，对于因施工导致的故障，乙方将承担维修和更换费用。
3. 合同履行3.1 业主责任为乙方提供工程所需的场地，确保施工顺利进行；提供工程所需的相关图纸、资料以及审批手续。
3.2 承包商责任按照国家相关标准和规定，设计、采购、施工本工程；保证施工安全，确保施工期间不影响周边设施的正常使用；向业主提供关于工程进度、质量和安全方面的信息。
3.3 合同变更和解除双方一致同意变更合同内容的，应以书面形式进行变更，并经双方签字或盖章确认；若发生不可抗力事件，影响工程正常进行的，双方应及时协商解决问题。
3.4 违约责任若业主未按规定时间支付工程款项或严重违反合同约定，则乙方有权暂停工程施工，直至问题解决；若承包商施工质量严重违反国家相关标准或无故停工，则应承担违约责任。
4. 合同争议解决对于因本合同产生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 合同生效及其他5.1 合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，合同经双方盖章、签字后生效。
5.2 其他其他事宜双方另行约定。
交通设施工程合同
发包人：邮政编码：地址：电话：传真：承包人：邮政编码：地址：电话：传真：供货安装合同根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好商议，就发包人XX 项目地下车库交通设施供货及安装事宜商议一致，订立本合同。
详见下页附表 1。
本合同为固定单价合同，以上价格是发包人根据本合同要求应向承包人支付的所有费用，包括所订产品的制作、供应、包装、运输(含保险费、损耗)、卸车、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、售后服务等费用，包含施工安装及相关验收费用。
承包人保证在该工程合同实施完毕之前按合同单价执行，发包人不承担任何因素引起的价格上涨的风险。
具体的产品信息详见招标图纸及下页附表 1。
交货地点：发包人收货人：联系方式：1.1 承包人应将货物运送至发包人指定机动车可以到达的交货地点，否则，发包人有权拒收货物。
1.2 产品在到达发包人所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由承包人办理，并由承包人自行承担验收合格前的一切费用和风险。
接到发包人通知后15 天，保证货物供到现场，根据工程交付要求制定详细的货物进场及施工安装时间。
3.1 交货时间以发包人的进场通知为准，发包人根据工程施工进度的需要提前15 天通知承包人。
发包人有权根据工程进度推迟交货时间。
承包人违反本合同规定擅自发货或者者提前到货的，发包人有权拒收货物，承包人对此承担一切责任。
3.3 如果无法按时按发包人要求组织供货，每逾期一天，向发包人支付逾期部份货款总额的 1％为违约金，并赔偿因此给发包人造成的其他一切损失；逾期交货超过 5 天的，发包人有权单方面终止本合同，并且承包人须向发包人支付未供货部份货款总额的10％为违约金。
3.4 本供货合同包括货物现场安装，工期为日历天 45 天，具体开工日期以发包人书面通知为准。
序号1 2 3 4 5 6 7 8 9101112产品实样见图纸项目名称减速台广角镜橡胶护角轮廓标车位划线车位编号车位定位器地面引导标线分道线引导指示牌出口导向牌龙门指示牌、区域导航牌、车位导航牌、楼梯出入口牌及其它提示标牌数量13081190100485483480601000201220单位米套根个个个组个米块块m2单价规格型号及特征描述(元)1000X350 X 50mm、抗老化橡胶270 度可视、抗撞击、Φ800mm800X100X80mm、反光膜优质塑料骨架，双面透苯材料反光片、180*50mm热熔道路专用标线漆、专业道路划线机、线宽 150mm冷喷漆2 个，天然高强橡胶材质长度 3000mm、线宽 150mm，热熔道路专用标线漆，机器划线线宽 150mm，热熔道路专用标线漆，机器划线800X300mm、铝板厚度 1.5mm、工程级反光膜600X400mm、铝板厚度 1.5mm、工程级反光膜、反面为禁止通行标志现场定尺寸、铝板厚度 1.5mm、汽车烤漆、工程级反光膜附表1合价(元)合计材料质量标准：应符合设计要求、国家现行材料质量验收规范要求。
地下车库交通设施施工合同
地下车库交通设施施工合同本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）于日期签订，双方就地下车库交通设施的施工事宜达成如下协议：一、工程内容：1.1 乙方委托甲方负责地下车库交通设施的施工工作，包括但不限于道路铺设、标线划设、照明系统安装等。
1.2 甲方应按照国家相关标准和规定，保证施工质量，确保工程的安全、美观和耐用。
二、工期安排：2.1 工程的施工周期为开始日期至完工日期，具体工期由双方协商确定。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工期延长，双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
三、施工费用：3.1 乙方应按照工程进度及时支付工程款项，具体支付方式和金额见附件《工程款项支付计划表》。
3.2 如有工程变更，需另行协商确定变更费用，并签订书面变更协议。
四、施工标准：4.1 甲方应按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 完工后，甲方应提供工程竣工验收报告，由双方共同进行验收确认。
五、保修责任：5.1 工程竣工验收合格后，甲方提供一定期限的免费保修期，具体期限由双方协商确定。
5.2 保修期内，如发现工程质量问题，甲方应及时进行维修，直至问题完全解决为止。
六、违约责任：6.1 若一方未能按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
6.2 违约一方应向对方支付违约金，违约金的具体数额由双方在合同中约定。
七、争议解决：7.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁机构仲裁。
7.2 仲裁裁决是终局的，对双方当事人具有法律约束力。
八、其他条款：8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：___________ 签订地点：___________。
交通工程施工合同协议书
交通工程施工合同协议书在撰写交通工程施工合同时，需要明确几个关键要素：首先是合同双方的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（承包方）的名称、地址及法定代表人或授权代表；其次是工程的具体内容，如工程名称、位置、规模、技术要求等；第三是合同金额，包含工程总价款及支付方式；第四是施工期限，即工程开工和竣工的时间；第五是质量要求，对工程质量标准进行具体约定；最后是违约责任，明确双方违反合同条款时应承担的责任。
以下是一个简化版的交通工程施工合同协议书范本：h2交通工程施工合同/h2p甲方（业主）：___________（全称）p地址：_________________________p法定代表人（或授权代表）：___________p乙方（承包方）：___________（全称）p地址：_________________________p法定代表人（或授权代表）：___________p鉴于甲乙双方就_____________（工程名称）达成如下协议：p一、工程内容及要求p1. 工程地点：___________p2. 工程规模及技术要求：_______________p3. 施工图纸及相关资料由甲方提供，乙方负责审核确认。
p二、合同金额p1. 工程总价款为：人民币（大写）_________元。
p2. 付款方式：_________________________p三、施工期限p1. 开工日期：____年__月__日p2. 竣工日期：____年__月__日p四、质量要求p1. 工程质量必须符合国家及行业标准。
p2. 乙方应保证工程质量，并对不合格部分负责无偿修复。
p五、违约责任p1. 如乙方未按合同约定完成工程，应按每日未完工程价款的_____％向甲方支付违约金。
p2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应赔偿乙方相应的损失。
p六、争议解决p合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁。
交通设施施工合同3篇
交通设施施工合同3篇篇1交通设施施工合同一、合同双方甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）二、合同背景为了更好地改善交通设施，提高城市交通运行效率，经双方协商一致，达成如下合同：三、工程内容1. 乙方承担在甲方指定地点进行交通设施施工的责任，并按照甲方的要求进行施工；2. 施工内容包括但不限于：道路修复、交通标志安装、交通信号灯安装等；3. 按照甲方提供的设计图纸和规范要求进行施工，确保施工质量；4. 在施工过程中，乙方要保证施工现场的秩序和安全，确保不影响交通正常运行，并负责现场卫生环境的维护；5. 在竣工验收时，乙方要按照甲方要求，出具相关的施工报告和验收资料；四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部完成并经甲方验收合格之日止。
五、合同报酬1. 甲方应按照工程造价支付施工款项，具体付款方式及时间由双方协商确定；2. 如因乙方原因导致工程质量不符合规范要求，甲方有权拒绝支付相应的款项；六、违约责任1. 如果一方未按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力等不可预见情况导致工程无法完成，双方应及时协商解决，并可暂停合同执行；七、争议解决双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或诉诸法律途径解决；八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部完成并经甲方验收合格之日止；甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________篇2交通设施施工合同一、双方约定甲方：（甲方全称，住所）乙方：（乙方全称，住所）为明确双方的权利和义务，保障工程质量和工程进度，特订立本合同。
二、合同的目的本合同系为了就交通设施的施工事项达成一致意见，确立责任和义务，保障施工的顺利进行，维护双方的权益。
交通设施安装工程施工合同
交通设施安装工程施工合同合同编号：____________签订地点：____________甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行交通设施安装工程施工的事宜，经充分协商一致，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________交通设施安装工程1.2 工程地点：____________1.3 承包范围：包括但不限于交通标志、交通标线、安全设施、监控设备等的设计、采购、安装、调试及验收等。
1.4 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工。
1.6 工程质量：乙方应按照甲乙双方确认的设计方案、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。
1.7 合同价款：本工程合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），其中包括工程款、材料款、人工费、设备费、管理费、利润等。
二、甲方责任2.1 甲方应向乙方提供完整的施工图纸、设计方案、技术规范等相关资料，并确保乙方在施工过程中能够顺利使用。
2.2 甲方应负责办理施工所需的各种审批手续，并配合乙方进行施工。
2.3 甲方应指派专人与乙方联系，协调解决施工过程中出现的问题。
2.4 甲方应按照合同约定支付合同价款，并承担合同约定的其他费用。
三、乙方责任3.1 乙方应按照甲乙双方确认的设计方案、技术规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应严格按照施工组织设计进行施工，确保工程进度。
3.3 乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工过程中的安全生产。
3.4 乙方应承担因施工原因造成的第三人损害赔偿责任。
四、合同价款的支付与结算4.1 甲方应在本合同签订后____日内，向乙方支付合同总价款的____%。
交安工程施工合同范本
交安工程施工合同范本在当今社会，随着城市化进程的加快和交通设施的不断完善，交通安全工程的重要性日益凸显。
为了确保交通安全工程的质量与进度，签订一份详尽的施工合同变得尤为关键。
本文将提供一个交通安全工程施工合同的范本，帮助读者理解其结构和内容要点。
合同开篇明确了双方当事人的基本信息，包括甲方（业主）和乙方（承包商）的名称、地址及法定代表人或授权代表人的信息。
这一部分是合同的基础，确保了合同双方的合法性和可识别性。
随后，合同详细描述了工程的范围和要求。
这包括工程的具体地点、规模、设计标准、技术规范以及预期的完工时间。
还应当明确工程的质量标准和验收标准，确保最终成果符合国家和地方的相关法规及行业标准。
价格条款是合同中的核心内容之一。
在这一部分中，应详细列出工程的总造价、付款方式、付款时间表以及可能涉及的税费和附加费用。
通过明确的经济条款，可以避免未来在财务方面的不必要争议。
为了保证工程顺利进行，合同还应包含工期与进度的规定。
这包括工程的开始日期、各阶段的完成时间以及最终的交付日期。
同时，应设定延期赔偿条款，以约束双方按时履行合同义务。
安全管理是交通安全工程中不可忽视的部分。
合同中应规定乙方必须遵守的安全规章制度，以及在施工过程中应采取的各项安全措施。
还应明确双方在发生安全事故时的法律责任和处理办法。
变更与索赔条款也是合同中的重要内容。
在实际施工过程中，可能会因为设计调整、现场条件变化等因素导致工程变更。
合同应提供变更工程的处理流程和费用调整机制。
同时，若一方未能履行合同义务导致另一方损失，应明确索赔的条件和程序。
合同应包含违约责任条款，规定若一方违反合同约定，应承担的赔偿责任。
这有助于维护合同的严肃性和约束力，保障双方的合法权益。
交通设施施工合同6篇
交通设施施工合同6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方交通设施施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________交通设施施工工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括交通标志牌、交通信号灯、护栏、道路划线等交通设施的施工。
二、工程期限工程开工日期：____年__月__日。
工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款：（1）工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款。
（2）工程进度款：工程完成__%时，甲方支付乙方工程进度款。
（3）工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在收到通知后的__日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复并承担由此造成的损失。
五、工程安全及保障措施1. 乙方应制定安全措施，确保施工现场的安全生产。
在施工过程中，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应确保施工现场的整洁，妥善保管施工材料，防止环境污染。
3. 甲乙双方应严格遵守施工现场的消防安全规定，确保施工现场的消防安全。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
逾期超过__日，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付逾期交付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【最新整理，下载后即可编辑】
交通设施工程施工协议
发包人：芜湖杉杉新明达置业有限公司（以下简称：甲方）
承包人：芜湖胜旭交通设施工程有限公司（以下简称：乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律，就乙方承包甲方的杉杉名都交通设施工程的施工安装项目，在平等互利原则的基础上，经双方友好协商，为明确各自责任、确保其工程按质按期完成，结合本工程的具体情况，现达成以下条款，双方共同遵守：
一、工程概况：
1、工程名称：B区地下停车库相关设施施工工程
2、工程地点：杉杉名都小区B区地下停车库
3、工程内容：按设计图纸及工程部要求的部位施工，包工、包料（其中定位器为甲供）。
二、工程造价及结算方式：
1、工程量按实结算，综合单价详见下表，总价按同等比列下浮结算，工程验收合格支付合同总价的95%，其余5%为质保金，一年后无质量问题，一次付清无息。
2、合同总价暂定为人民币大写：肆万捌仟伍佰元整（￥48500元），工程量按实计算，工程量实际发生如有偏差按同等比列下浮。
三、施工期限：
合同签订生效后，乙方接到甲方书面施工通知第二日起，10日内完成。
但因地湿、甲方原因影响工程进度和不可抗力的因素影响工程进度，经甲方同意工期顺延。
四、进度款支付方式
本工程无预付款，施工完成验收合格后，支付合同总价的95%；剩余5%为质保金，1年保修期满后无质量问题，一个月内无息支付。
五、施工质量、安全及做法：
1、本合同工程质量执行《道路交通标志和标线》标准（GB5768-1999）。
2、乙方在施工中应注意安全，如因操作不当发生安全事故，由乙方承担全部责任。
3、所有交通设施均执行国家标准有关规定。
六、质保期限
工程验收合格后的12个月内为保修期。
此期间正常合理使用的情况下（人为损坏除外），若因产品质量问题造成的损坏，乙方免费维修。
七、双方权责：
1、甲方在通知乙方进场施工前，确保地面基本清洁、干燥，提
供施工条件。
2、甲方对乙方进场施工期间，应提供人员进出及用电、用水等方便，并指派专人协助工作。
3、甲方应依合同及时支付款项；乙方应提供正规安装工程发票给甲方。
4、乙方进场施工人员，必须遵守甲方的相关规定，并在指定的区域内工作，不得随意作业。
并做好验收前的成品保护。
5、乙方应按双方确认的停车场平面图进行施工。
6、乙方负责施工人员的食宿，费用自理。
八、违约责任
1、除不可抗力的自然原因和社会原因外，需、供双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任；
2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付货款总额的3‰向乙方偿付违约金；
3、乙方逾期完工的，每逾期一日，按货款总值的10‰向甲方偿付逾期交货的违约金。
九、其它
1、合同自双方签字、盖章之日起生效，合同履行完毕自行终止。
合同有效期内，需供双方均不得随意变更或解除合同；
2、本合同未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力；
3、本合同一式肆份，乙方执两份，甲方执两份，每份均具同等法律效力；
4、本合同出现争议，双方协商解决，协商不一致时，提交芜湖市人民法院解决。
甲方：乙方：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
代表：代表：日期：日期：。