国内仲裁示范条款

国内仲裁示范条款1.推荐国内仲裁示范条款北京仲裁委员会：【国内普通仲裁条款】双方一致同意，如发生争议，不论争议金额大小，均提交北京仲裁委员会，适用北京仲裁委员会仲裁规则项下的普通程序进行仲裁。

【国际商事仲裁条款】因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请北京仲裁矮员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。

仲裁地在北京，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

上海仲裁委员会：因本合同发生的争议，应当协商解决，协商不成的，提请上海仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

特别提示：当事人签订的仲裁协议或在合同中约定的仲裁条款必须具有以下三项内容：(1)须有明确的请求仲裁的意思表示；(2)须约定明确的仲裁事项，且该事项不能超出法律规定的仲裁范围；(3)必须有选定的仲裁机构。

如果仲裁协议或仲裁条款缺少上述任意一项内容，将导致仲裁协议或仲裁条款无效，所选定的仲裁机构无权受理案件。

广州仲裁委员会：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

中国国际经济贸易仲裁委员会：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对双方均有效力。

任何与协议相关争议的仲裁都必须在（北京）中国国际经济贸易仲裁委员会( C1ETAC)，并根据其规则进行仲裁。

仲裁法庭必须有三名仲裁员。

协议双方均有权指定一名仲裁员，第三名仲裁员由协议双方指定的仲裁员选出并担任该仲裁的主席职务。

仲裁必须以中文进行。

仲裁裁决为终局裁决，并对本协议双方都具有约束力。

2.推荐涉外仲裁示范条款香港国际仲裁中心：凡因本合同所引起的或与之相关的任何争议、纠纷或索赔，包括违约、合同的效力和终止，均应根据提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》，在香港仲裁解决。

仲裁员为____名（一或三名）。

仲裁语言为________。

新加坡国际仲裁中心：凡因本合同而产生的或与本合同有关的任何争议，包括合同的存续、效力或终止等任何问题，应提交新加坡国际仲裁中心，并按现行有效的仲裁规则进行仲裁。

新加坡仲裁庭将由中心主席指定的仲裁员组成。

仲裁语言为________。

3.推荐争议解决方式条款之一因本合同引起的纠纷由双方协商解决，双方协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

之二因本合同引起的纠纷由双方协商解决，双方协商不成时，由本合同工程所在地有管辖权的人民法院管辖。

之三双方签订、理解、履行合同产生任何争议，应在20日内协商，协商不成时，任何一方均可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

之四双方认可合同履行地为甲方收货地，乙方负责交货前的运费，如果发生纠纷，由合同履行地的人民法院管辖。

4.推荐逾期付款滞纳金条款之一买方未按合同规定时间付款，每逾期一日应向卖方承担万分之五的滞纳金。

之二发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之五的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。

5.推荐鉴于条款之一鉴于：甲、乙双方为繁荣电影创作的需要，开拓市场并获得经济效益，双方本着资源共享、互利互惠的原则，决定在北京市共同投资成立有限公司（名称最终以工商行政部门核发的企业法人营业执照为准，以下称“公司”），经双方友好协商，根据《中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，达成如下一致协议，以资遵守。

之二甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及有关规定，双方本着平等互利、共同发展的原则，结成长期全面的战略合作伙伴关系，就乙方承揽甲方的相关事宜，经友好协商一致，双方特签订本战略合作协议，以资遵守。

之三鉴于：甲方是中国XX集团旗下承担动漫生产制作业务的公司，乙方是拥有XX系列知识产权形象及运营权的运营公司，甲、乙双方于2010年X月X日在北京签署的《XXX项目框架合作协议书》，乙方拟委托甲方创作50集动画电视剧《XXX漫游》和20集电视连续剧《XXX大道魔神》（暂命名）文学剧本（以下简称“剧本"）的创作，甲方同意接受乙方的委托。

甲、乙双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：……6.推荐不可抗力条款之一不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、台风、洪水、火山爆发等自然灾害及战争、暴乱、罢工、国家有关法律政策的改变等社会现象。

因不可抗力致使本协议无法正常履行的，甲、乙双方都不承担法律责任。

遭受不可抗力的一方应及时采取措施，防止对方损失扩大，否则将对损失扩大部分承担赔偿责任。

发生不可抗力时，遭受不可抗力的一方应以最快的速度通知对方，并采取相应的救济措施，防止损失的扩大。

之二如果双方任何一方由于不可抗力因素，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力对本合同履行所造成影响的时间。

受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起3个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给另一方。

如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同的协议。

之三(1)如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响，而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

(2)受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内，通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后3日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及本协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。

声称不可抗力事件导致其对本协议的履行，在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力减轻或消除此等不可抗力事件的影响。

(3)不可抗力事件发生时，各方应立即通过友好协商，决定如何执行本协议。

不可抗力事件或其影响终止或消除后，各方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。

如不可抗力及其影响无法终止或消除致使本协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则各方可协商解除本协议或暂时延迟本协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(4)本协议所称“不可抗力”，是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。

此等事件包括但不限于自然灾害，如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件，如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工、政府行为或法律规定等。

7.推荐限制条款之一（设计合同）由于设计人员错误设计造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，双方商定赔偿金为实际损失的%。

设计人应保护发包人的知识产权，不得自己使用或向第三人泄露、外借或转让发包人提交的产品图纸、设计成果等技术经济资料。

之二由于设计人原因延误了设计文件交付时间，每延误一天应减收500元，减收最大限额不超过合同价款的千分之二。

之三(1)本合同义务乙方不得转让第三方履行。

(2)任何一方不得向第三方泄露本合同内容。

(3)乙方不得擅自使用、复制甲方的商标、标识、域名、商业信息、技术资料。

(4)乙方不得转授权给协议以外任何第三方使用。

之四乙方应自行完成合同工程所规定的全部施工任务，不得转包，如有转包行为，甲方可以立即解除合同。

之五双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。

如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

之六设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三方泄露、外借或转让本合同第3条所约定的资料和本合同设计成果。

如发生以上情况并给发包人造成经济损失的，发包人有权向设计人索赔。

之七甲方提供的稿件只供乙方在《XXX报》上使用。

乙方在使用时：(1)不在本协议未列明的子报、子刊和其他媒体上使用甲方的稿件。

(2)不向任何第三方转让或许可其使用甲方稿件。

(3)乙方《XXX报》网站（网址：）登载的PDF格式的报纸电子版上使用的甲方稿件，不得超出乙方己在其媒体刊登或播出的内容。

(4)不得将甲方稿件以任何形式传输到乙方本地局域内部工作网络和《XXX报》网站（网址：）登载的PDF格式的报纸电子版之外的任何网络和网址。

如乙方需向其他网址发布甲方的稿件，应与甲方另行签署网络供稿服务协议。

(5)甲方提供给乙方的新闻信息产品仅限于乙方在协议规定的范围内规范使用，未经甲方许可不得将甲方提供的新闻信息产品用于（包括但不限于）短信、彩信、WAP等无线互联业务，乙方如需使用，须与甲方另行签订相关合作协议。

(6)不得向第三方转让或许可其使用甲方稿件、图片、图表的检索权，不得复制、解密检索软件。

乙方应当对进入甲方系统的密码保密，若因乙方过错导致密码被第三方获悉，乙方应及时以书面方式通知甲方更改密码，并确保不再发生类似事件。

(7)在本协议规定的使用范围内，乙方再次使用甲方稿件时，应征得甲方的书面同意。

8.推荐违约责任条款之一(1)甲方不按第X条规定支付工程进度款，每超过一日，应承担未付款额的万分之三违约金。

(2)乙方不能按照合同约定的日期竣工，每超过一日，应承担合同额万分之三的违约金。

(3)工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方应承担合同总额20%的违约金，如果违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应补齐不足部分。

(4)乙方不履行合同其他义务，应承担合同额10%的违约金。

(5)违约金在双方结算时进行清算。

之二(1)甲、乙双方任何一方违反本协议约定时，另一方均有权向其提出口头或书面交涉，并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任，或依照法律的规定追究其侵权责任。

(2)若甲方不能按时供稿，乙方应书面通知甲方。

若甲方接到乙方书面通知后仍未恢复供稿超过7天，应按不能供稿部分供稿费用的30%承担违约责任。

(3)如乙方未按照本协议规定的范围使用甲方的新闻产品，甲方有权要求乙方支付本协议供稿服务费用的赔偿金，并有权提前解除协议，甲方已收取的费用不予退回。

(4)若在甲方完全履行其于本协议项下义务的前提下.乙方未按本协议约定按时向甲方履行付款义务，则应按支付金额每日万分之五的比例向甲方支付滞纳金，如乙方迟延履行付款义务十天以上，则甲方有权利立即停止向乙方提供供稿服务或提前解除协议，甲方己收取的费用不予退回，并且甲方有权向乙方收取不低于本协议标的供稿费用50%的赔偿金。

之三凡因承包人原因造成的施工质量不合格，承包人应在发包人规定的时间内无偿返工达到工程质量验收标准。