在施工合同中发包人的义务通常包括
7月监理考试题
客站指挥部监理人员7月考试题单位：监理标段：姓名：专业：岗位：一、单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（）性质。
A．最高裁定B．最终裁定C．一般裁定D．行政裁定2.按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为（）。
A．特级、一级、二级、三级B．一级、二级C．甲级、乙级、丙级D．一级、二级、三级3.设计交底是保证工程质量的重要环节，设计交底应由（）主持。
A．监理单位B．建设单位C．设计单位D．施工图审查单位4.对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过（）鉴定。
A．当地劳动安全部门B．质量监督机构C．当地建设主管部门D．项目监理机构5.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（）。
A．10％B．20％C．25％D．30％6.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（）负责检查并做出检查结论。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．现场监理员D．施工单位质量负责人7.在单位工程的质量验收中，对于涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（）。
A．见证取样检测B．主控项目的复查C．抽样检测D．检验资料的抽查8.在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。
A．专业监理工程师B．总监理工程师C．施工单位项目负责人D．建设单位现场代表9.按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为（）质量事故。
A．一般B．严重C．重大D．特大10.施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应（）。
A．签发《监理通知》B．签发《工程暂停令》C．报告业主D．判断其严重程度11.施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的（）付诸实施。
建设工程施工合同的当事人包括
建设工程施工合同的当事人包括发包人和承包人。
发包人是指委托他人完成工程建设任务的委托人，承包人是指接受他人委托完成工程建设任务的受托人。
在建设工程施工合同中，发包人和承包人的权利、义务和责任是通过合同条款来约定的，而这些条款通常包括工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、付款方式、违约责任等内容。
一、发包人的义务和责任1. 提供施工图纸和技术资料发包人应按照合同约定提供施工图纸和技术资料，包括施工图、设计说明书、施工标准等，以便承包人按照图纸和标准进行施工。
2. 办理建设手续发包人应按照国家有关法律法规的规定，办理建设项目的各项手续，包括土地使用权证、规划许可证、施工许可证等。
3. 支付工程价款发包人应按照合同约定的时间和方式支付工程价款。
工程价款的支付方式可以是一次性支付、分期支付或按工程进度支付。
4. 保障施工所需的工作条件发包人应保障承包人施工所需的工作条件，包括提供施工场地、水电供应、交通保障等。
5. 协助承包人办理验收手续发包人应协助承包人办理工程验收手续，包括初步验收、竣工验收等。
6. 履行合同约定的其他义务和责任发包人还应履行合同约定的其他义务和责任，如提供原材料、设备、技术支持等。
二、承包人的义务和责任1. 按照约定完成工程建设承包人应按照合同约定的工程范围、建设工期和质量要求完成工程建设。
2. 保证工程质量承包人应对施工过程中的工程质量进行控制，确保工程质量符合合同约定的要求。
3. 保密技术资料承包人应对发包人提供的技术资料和商业秘密进行保密，不得泄露给第三方。
4. 遵守法律法规承包人应遵守国家有关法律法规，严格按照施工标准和规范进行施工。
5. 承担违约责任承包人应承担合同约定的违约责任，如工程延期、工程质量不符合约定等。
6. 履行合同约定的其他义务和责任承包人还应履行合同约定的其他义务和责任，如提供施工人员、设备、材料等。
三、建设工程施工合同的履行和管理1. 合同履行建设工程施工合同的履行应按照合同约定的内容和条款进行。
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)
2023年监理工程师之合同管理通关题库(附答案)单选题（共30题）1、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】 C2、维生素D缺乏病主要发生的地区是（）。
A.南方地区B.热带地区C.北方地区D.日光照射充足地区【答案】 C3、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。
A.最低投标价法B.经评审的最低投标价法C.最合理报价评审法D.综合评估法【答案】 D4、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】 D5、（2019年真题）在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）。
【2021版知识点修改】A.一般保证B.附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效【答案】 A6、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是( )。
A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工分包合同条件》D.《施工合同条件》【答案】 C7、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】 A8、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。
建筑施工合同试题及答案
建筑施工合同试题及答案一、选择题1. 建筑施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
以下哪项不是建筑施工合同的主体？A. 发包人B. 承包人C. 设计师D. 监理人答案：C2. 建筑施工合同中，以下哪个条款不是必备条款？A. 工程名称、地点、规模B. 工程质量标准C. 工程进度D. 工程保修期答案：D3. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的期限完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的期限？A. 合同约定的工期B. 发包人要求提前完成的期限C. 发包人要求延后的期限D. 工程实际完成的期限答案：D4. 建筑施工合同中，承包人应当按照约定的质量标准完成工程。
以下哪个选项不是承包人完成工程的质量标准？A. 国家相关法律法规规定的质量标准B. 发包人要求的高于国家标准的质量标准C. 发包人要求的低于国家标准的质量标准D. 行业标准答案：C5. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，应当按照约定的方式进行验收。
以下哪个选项不是工程验收的方式？A. 发包人组织验收B. 承包人组织验收C. 设计单位组织验收D. 监理单位组织验收答案：B二、填空题1. 建筑施工合同是发包人与承包人之间关于建筑施工的协议，是双方履行_____的依据。
答案：合同义务2. 建筑施工合同中，发包人应当按照约定支付工程价款。
工程价款的支付方式包括_____和转账支付。
答案：现金支付3. 建筑施工合同中，承包人完成工程后，发包人应当及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付工程价款。
验收不合格的，承包人应当按照_____承担修复、返工等费用。
答案：约定4. 建筑施工合同中，工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
工程质量保修期一般为_____年。
答案：25. 建筑施工合同中，承包人应当在合同约定的期限内完成工程。
如承包人未按照约定的期限完成工程的，应当按照_____承担违约责任。
答案：违约金三、简答题1. 建筑施工合同中，发包人的主要义务有哪些？答：发包人的主要义务包括按照约定支付工程价款、提供施工场地、协助承包人完成工程施工等。
建设工程合同双方义务
建设工程合同是指发包人和承包人之间，就完成一定建设任务，实现一定建设目标，明确双方权利义务关系的协议。
在建设工程合同中，发包人和承包人各有特定的义务。
本文将从双方的主要义务入手，详细分析建设工程合同中的双方义务。
一、发包人的义务1. 提供基础资料和技术的义务发包人应向承包人提供开展工作所需的基础资料和技术要求，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
这些基础资料和技术要求包括：工程项目的设计文件、施工图纸、技术规范、工程量清单、施工场地、施工环境等。
发包人应确保提供的资料准确、完整、合法，以便承包人按照要求进行施工。
2. 提供必要的工作和生活条件的义务发包人应为承包人提供必要的工作和生活条件，包括：施工场地、施工道路、水电供应、安全防护设施等。
发包人应确保这些条件符合国家有关法律法规、标准和合同约定，以保证承包人能够顺利进行施工。
3. 支付价款的义务发包人应当按照合同约定的时间、地点、方式等，向承包人支付价款。
支付价款的具体数额和时间安排，应当在合同中予以明确。
发包人如不按照约定支付价款，应向承包人承担责任。
4. 维护工程成果的义务发包人应维护承包人的工作成果，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用。
发包人应当对工程成果进行妥善保护，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
5. 及时验收的义务建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时进行验收。
发包人应组织有关方面专家对工程质量、安全、进度等方面进行综合评估，对符合合同约定的工程，应当及时办理验收手续。
6. 增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包人就应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
二、承包人的义务1. 施工的义务承包人应当按照合同约定，全面履行施工义务。
这包括：按照施工图纸、技术规范、工程量清单等要求进行施工；保证工程质量、安全、进度等方面的要求；接受发包人和监理人对施工过程的监督和管理。
施工合同主客体
施工合同的主客体是指合同双方的权利和义务，以及合同所涉及的工程项目的实施和管理。
在施工合同中，主体一般指发包人和承包人，客体则是指合同所涉及的工程项目。
本文将从施工合同的主体、客体以及它们之间的权利义务关系等方面进行详细探讨。
一、施工合同的主体1.发包人发包人一般是指承担工程项目投资、组织建设和管理的一方，可以是企事业单位、政府机关、社会团体等。
在施工合同中，发包人主要有以下权利和义务：（1）提供施工场地：发包人应确保施工场地符合国家法律法规和工程建设标准，提供施工所需的土地、场地、道路、供水、供电等基础设施。
（2）支付工程款项：发包人应按照合同约定及时支付工程进度款和竣工结算款。
（3）协调关系：发包人应负责协调施工过程中与地方政府、企事业单位、居民等方面的关系，保障工程的顺利进行。
（4）验收工程：发包人应按照合同约定对工程进行验收，确保工程质量、安全、进度等方面符合要求。
2.承包人承包人一般是指承担工程项目施工的一方，可以是具有相应资质的的建筑企业、施工单位等。
在施工合同中，承包人主要有以下权利和义务：（1）施工质量：承包人应按照合同约定和国家工程建设标准，确保施工质量符合要求。
（2）施工安全：承包人应建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人员安全和工程安全。
（3）工程进度：承包人应按照合同约定完成施工任务，确保工程进度不受影响。
（4）保修责任：承包人应承担工程质量保修责任，按照合同约定履行保修义务。
二、施工合同的客体施工合同的客体是指合同所涉及的工程项目，主要包括以下内容：1.工程范围：客体应明确工程项目的建设内容、规模、投资等。
2.工程质量：客体应符合国家法律法规、工程建设标准和合同约定，满足使用功能和美观要求。
3.工程安全：客体应确保施工过程中的人员安全和工程安全，防止事故发生。
4.工程进度：客体应按照合同约定完成工程项目的建设，确保工程进度不受影响。
三、施工合同主体与客体的关系施工合同主体与客体的关系主要体现在以下几个方面：1.权利义务关系：施工合同主体之间的权利义务关系是相互的，发包人应按照合同约定履行自己的权利和义务，承包人也有权要求发包人履行合同约定的义务。
建设工程合同里的发包人
建设工程合同里的发包人发包人，即委托方，是指依法设立，具有独立法人资格和相应资质等级的建设单位或其它组织。
发包人在合同中承担着提供建设条件、支付工程款、验收工程成果等重要职责。
发包人应当按照合同约定，及时提供建设用地使用权、施工图纸及相关资料。
这些资料的准确性直接关系到工程建设的质量与安全，因此，发包人必须保证所提供资料的真实性和合法性。
发包人需要负责工程款项的支付。
这包括预付款、进度款以及竣工后的结算款。
发包人应按照合同约定的支付方式和时间节点，及时足额支付款项，以保证工程的正常进行。
发包人在工程实施过程中，有权对工程进度和质量进行监督。
这不仅是对自身权益的保护，也是对承包方工作的一种督促。
发包人可以指派专人或委托第三方机构进行监督检查，并要求承包方对发现的问题进行整改。
在工程完成后，发包人的职责还包括组织验收。
验收工作应严格按照国家有关标准和规范进行，确保工程质量达到合同要求。
一旦发现不合格的情况，应及时通知承包方进行修正或重做。
同时，发包人还应当履行保修责任。
在工程交付使用后，对于承包方负责维修的部分，发包人应按照合同约定，协调解决相关保修事宜。
值得一提的是，发包人在合同中还应明确自身的违约责任。
如果因发包人原因导致工程延期或质量问题，发包人应承担相应的赔偿责任。
发包人在建设工程合同中的角色不容小觑。
他们不仅是资金的提供者，更是工程质量和安全的守护者。
通过严格的合同管理和责任履行，发包人能够有效地推动工程项目的顺利实施，同时也为自身的权益提供了坚实的保障。
2022年-2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案
2022年-2023年监理工程师之合同管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共40题）1、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。
A.招标人发出中标通知书B.发承包双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知【答案】 B2、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。
A.按照承包人完成的实际工程进行计量B.只对承包人完成的合格工程进行计量C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】 B3、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）。
A.发布招标公告.开标.审查投标人资格B.发出投标邀请书.开标.审查投标人资格C.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件D.发出投标邀请书.审查投标人资格.发售招标文件4、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。
A.5%，加上B.5%，减去C.20%，加上D.20%，减去【答案】 A5、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。
则承包商的实际竣工日应为()A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】 A6、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
竭诚为您提供优质文档/双击可除在施工合同中发包人的义务通常包括
篇一：建设工程总承包合同中,发包人一般承担的义务
不包括()。
A.按照约定
一、整体解读
试卷紧扣教材和考试说明，从考生熟悉的基础知识入手，多角度、多层次地考查了学生的数学理性思维能力及对数学本质的理解能力，立足基础，先易后难，难易适中，强调应用，不偏不怪，达到了“考基础、考能力、考素质”的目标。
试卷所涉及的知识内容都在考试大纲的范围内，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容，体现了“重点知识重点考查”的原则。
1．回归教材，注重基础
试卷遵循了考查基础知识为主体的原则，尤其是考试说明中的大部分知识点均有涉及，其中应用题与抗战胜利70
周年为背景，把爱国主义教育渗透到试题当中，使学生感受
到了数学的育才价值，所有这些题目的设计都回归教材和中学教学实际，操作性强。
2．适当设置题目难度与区分度
选择题第12题和填空题第16题以及解答题的第21题，都是综合性问题，难度较大，学生不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力，以及扎实深厚的数学基本功，而且还要掌握必须的数学思想与方法，否则在有限的时间内，很难完成。
3．布局合理，考查全面，着重数学方法和数学思想的考察
在选择题，填空题，解答题和三选一问题中，试卷均对高中数学中的重点内容进行了反复考查。
包括函数，三角函数，数列、立体几何、概率统计、解析几何、导数等几大版块问题。
这些问题都是以知识为载体，立意于能力，让数学思想方法和数学思维方式贯穿于整个试题的解答过程之中。
篇二：合同法试卷及答案
工程合同法律制度课程考试（A）卷
专业学号姓名
一、单项选择题(共30题，每题1分，共30分。
）1.不属于《合同法》调整范围的合同是（）。
A.技术合同b.买卖合同c.委托合同D.监护合同
2.《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履
行过程中是指（
）享有的中止履行义务的权利。
A.业主b.承包商c.监理工程师
D.业主和承包商
3.某建设单位与设备供应公司签订购买20台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货5台空调，其余15台交付承建其工程的施工单位。
这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的
()。
A.债权转让b.合同变更c.债务转移D.合同转让
4.合同一方缺乏经验因重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）。
A.单方面宣布合同无效b.拒绝履行合同义务
c.向行政主管部门申请撤消合同D.向法院请求裁定撤消合同
5.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则（）。
A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
b.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
6.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经
催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无须通知对方b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方
7.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。
A.物b.财c.行为D.智力成果
8.A.b.
c.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。
该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（）的规定。
A.债权转让b.债务承担
c.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务
10.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金
b.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金
c.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用
D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿
11.建设工程合同应采用（）形式订立。
A.口头b.书面c.口头或书面D.口头、书面或其他
12.中医院与某施工单位签订了一份建筑工程承包合同，约定由施工单位为医院建造住院大楼，合同总价款300万元，医院支付了预付款150万元。
在合同履行期，因土地使用权问题，医院被上级主管部门通知停建。
医院及时向施工单位通知停建。
施工单位此时已支付了200万元的建筑费，不愿停工，便继续修建。
因未停工，给医院造成10万元损失。
根据有关法律规定，下列表述哪项正确？()
A．施工单位有权继续修建b．施工单位有权要求医院给付150万元
c．施工单位有权要求医院给付50万元D．施工单位有
权要求医院给付40万元
13.陈某以信件发出要约，信件未载明承诺开始日期，
仅规定承诺期限为10天。
5月8日，陈某将信件投入信箱；邮局将信件加盖5月9日邮戳发出，5月11日，信件送达受要约人李某的办公室；李某因外出，直至5月15日才知悉
信件内容。
根据《合同法》的规定，该承诺期限的起算日为
（）。
A.5月8日b.5月9日c.5月11日D.5月15日
14.甲准备将房屋租给乙使用，在双方签订的租赁合同中约定：如果甲的儿子大学毕业留在当地工作，则乙在10天内腾出房屋。
这一协议属于（）。
A.附解除条件的合同b.附停止条件的合同
c.附延缓期限的合同D.附解除期限的合同
15.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（）。
A.违反国家限制经营规定而订立的合同b.恶意串通，损害第三人利益的合同
c.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同
16.甲、乙公司于20XX年3月10日签订买卖合同，3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合同。
下列表述中，符合《合同法》规定的是（）。
A.合同自3月10日起归于无效b.合同自3月15日起归于无效
c.合同自3月20日起归于无效
17.甲欠乙2
请求行使代位权的是（）。
A.甲有2万元到期存款，甲一直不去取
b.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取
c.丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨
D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁
18.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（）。
A.招标公告b.投标书c.寄送的价目表D.招股说明书
19.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
A.未成立b.补签后成立c.成立D.备案登记后成立
20.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋b.提供夜间施工使用的照明设施
c.提供施工现场的工程地质资料D.提
供工程进度计划
21.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。
A.索赔目的b.索赔起因c.索赔的合同依据D.索赔事件的性质
22.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()。
A.索赔意向通知b.索赔报告c.施工现场的记录D.索赔依据
23.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()。
A.承包人必须接受b.不具有强制性的约束力
c.仲裁机构应予以认可D.排除了法院的诉讼管辖
24．下列施工合同文件中，解释顺序优先的是（）。
A．中标通知书b．投标书c．施工合同专用条款D．规范
25．某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。
当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
A．向发包人索赔b．向乙施工单位索赔c．向监理单位索赔D．自行承担
26．某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。
A．发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延
b．发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延
c．承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延
D．承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延
27．某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师。