建筑工程索赔文件
工程施工索赔范文
工程施工索赔范文：一、背景介绍某建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）于2019年与某房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签订了一份建筑工程施工合同，合同编号为XXXX，工程名称为XXXX小区。
合同约定乙方负责该小区的建筑工程施工，合同总价款为人民币XXXX万元。
合同签订后，乙方按照约定开始了工程施工。
二、索赔事由在工程施工过程中，乙方遇到了以下不利因素，导致工程进度延误和额外费用产生，现根据合同条款向甲方提出索赔：1. 不可抗力因素：自2019年10月起，施工所在地连续遭受强降雨天气，导致施工现场积水严重，道路中断。
根据气象部门数据，该地区上述时间段内降雨量超过历年同期平均值的两倍。
由于降雨天气持续时间长，乙方不得不多次暂停施工，导致工程进度受到严重影响。
2. 设计变更：在工程施工过程中，甲方根据市场调研和销售需求，对建筑设计进行了多次变更。
累计变更次数达到五次，每次变更均导致工程量增加和施工难度提升。
乙方在接到变更通知后，均及时进行了调整和施工。
但由于变更频繁，导致工程进度受到进一步影响。
3. 甲方供应材料延误：根据合同约定，甲方负责供应工程所需的建筑材料。
然而，在工程施工过程中，甲方供应的部分材料多次延误，最长延误时间达到一个月。
由于材料延误，乙方不得不暂停施工，导致工程进度受到影响。
三、索赔依据1. 合同条款：根据合同通用条款第11.3条“不可抗力”规定，因不可抗力导致工程进度延误，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
本次降雨天气符合不可抗力的认定条件，乙方有权要求延长工期和赔偿额外费用。
2. 合同条款：根据合同通用条款第14.2条“设计变更”规定，甲方如需对设计进行变更，应提前通知乙方，并承担因变更导致的额外费用。
本次设计变更导致乙方额外付出了人力、物力和时间成本，甲方应承担相应赔偿责任。
3. 合同条款：根据合同通用条款第14.4条“甲方供应材料”规定，甲方应保证材料供应的及时性。
本次材料延误导致乙方施工进度受到影响，甲方应承担相应赔偿责任。
建筑工程停工索赔模板范文
建筑工程停工索赔模板范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]：您好！我是[己方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的身份]。
今天写这封信啊，真的是有点无奈，但咱们得好好聊聊这工程停工的事儿，还有我们应得的赔偿。
[阐述停工原因]这停工的原因是[具体的停工原因，如甲方未能按时提供施工场地、设计变更未及时通知、原材料供应中断等]。
您瞧，这就好比火车没油了（如果是供应中断的原因），或者前面的铁轨突然没了（如果是场地或者设计变更之类的原因），我们想继续干活儿都没辙啊。
[说明停工造成的损失]这一停工，可给我们带来了一箩筐的麻烦事儿，那损失就像流水一样，哗啦啦地往外淌啊。
再说说设备。
那些大型机械设备，就像一群嗷嗷待哺的巨兽，停工期间它们虽然没干活儿，但也得“吃饭”（设备的租赁费用、闲置期间的损耗维护等）。
比如说那台起重机，每天的租赁费用就是[X]元，从停工到现在，这设备租赁的损失就已经[计算出金额]元了。
还有其他的小型设备，加起来也不是个小数目呢。
另外，材料也出了大问题。
有些材料我们是提前按照工程进度采购的，现在工程停了，这些材料堆在那儿，有的都开始变质或者损坏了。
就像我们买了一堆新鲜的水果（比喻材料），本来打算马上做成水果拼盘（用于工程建设），结果现在只能眼睁睁地看着它们烂掉，这部分材料损失粗略估算也有[X]元。
[提出索赔要求]我们也不想把事情搞得太复杂，大家都是在建筑这个大圈子里混的，都不容易。
但是我们的损失是实实在在的，就像摆在眼前的大山一样，不能忽视呀。
希望您能理解我们的处境，尽快处理这个索赔事宜。
如果您对我们提出的索赔内容有任何疑问或者需要进一步的解释，欢迎随时联系我，我的电话是[电话号码]。
感谢您抽出时间来阅读这封信，期待您的积极回应。
[己方公司名称][具体日期]。
建筑索赔报告范文
建筑索赔报告范文尊敬的[索赔对象]：您好！我是[你的身份或公司名称]，今天我得跟您唠唠我们在[建筑项目名称]里遇到的那些事儿，然后说说为啥我们得索赔。
一、索赔事由。
# （一）工程变更的折腾。
您也知道，这建筑工程就像搭积木，本来按照计划搭得好好的。
可中途呢，您这边突然提出了一堆工程变更要求。
就好比我正盖着一层小洋楼呢，您突然说，“把这洋楼改成城堡，再加几个塔楼。
”这一变可不得了啊！我们得重新规划设计，原来买好的材料有些就用不上了，还得重新采购新的材料。
这就像我本来准备做红烧肉的材料，您突然说要吃水煮鱼，那我之前的肉、调料啥的不就白费了嘛，还得重新去买鱼和做鱼的调料。
而且工人都得重新安排工作，之前的施工流程全打乱了。
这一变，可让我们多花了不少时间和金钱呢。
# （二）恶劣天气的捣蛋。
老天爷也不帮忙啊！施工期间，那天气就像小孩的脸，说变就变。
一会儿暴雨倾盆，一会儿狂风呼啸。
就像我们在外面做饭，突然一阵大风把锅都给掀了。
因为这恶劣天气，我们好多工作都没法正常进行。
工人只能停工躲雨避风，这一停，工期就被耽误了。
而且有些已经做好的部分，被雨水一泡或者被风吹坏了，我们还得重新修补。
这就好比刚做好的蛋糕，被风吹了一层沙子，只能重新做了。
这又增加了我们的成本，时间也搭进去了。
# （三）甲方供应材料的不靠谱。
您这边负责提供的一些材料啊，那真是让我们头疼。
就像约好了一起搭积木，您给的积木不是缺角就是颜色不对。
材料供应不及时，我们工人经常在工地干等着，啥也干不了，就像一群士兵等着武器才能打仗，结果武器一直不来。
而且送来的材料质量还有问题，我们用这些材料施工，做出来的东西不合格，还得返工。
这返工可不得了，材料浪费了不说，工人的工钱又得多付一份，这可都是额外的损失啊。
二、索赔费用明细。
# （一）额外的材料费用。
因为工程变更，我们重新采购材料花了[X]元。
那些被恶劣天气损坏而重新购买用于修补的材料，又花了[X]元。
总共额外的材料费用就是[X]元。
建筑工程索赔范本
建筑工程索赔范本一、背景介绍建筑工程中，由于各种原因可能导致施工方需要向业主提出索赔。
索赔是一项复杂的工作，需要充分了解相关法律法规和合同条款。
本文将就建筑工程索赔的要点进行详细阐述，以帮助相关方面更好地处理索赔事宜。
二、索赔原因1. 变更指示：当业主要求在建筑工程进行过程中进行变更时，施工方需要提出索赔，以弥补额外工作带来的成本和损失。
2. 延期交付：若由于非施工方原因导致工程无法按计划交付，施工方可以提出索赔，并要求业主补偿额外的费用。
3. 设计问题：设计方在设计阶段可能存在问题，导致工程无法按照原计划进行。
这种情况下，施工方有权提出索赔要求。
4. 材料供应不足：如果材料供应不足或质量不合格，给施工方造成损失，施工方可以向业主提出索赔，并寻求补偿。
三、索赔要点在提出建筑工程索赔时，需要注意以下要点：1. 理由充分：索赔要有合理和充分的理由，需要提供相关证据来证明索赔的必要性和合理性。
2. 合同约定：索赔要根据双方在合同中约定的相关条款进行，合同是解决索赔问题的基础。
3. 成本核算：在索赔中，施工方需要对索赔的金额进行明确的成本核算，并提供相关的凭证。
4. 协商与谈判：在索赔过程中，双方应本着合作的态度进行协商和谈判，寻找双赢的解决办法。
四、索赔流程1. 准备工作：施工方需要收集施工过程中出现的问题、损失或成本增加的材料和凭证，准备充足的支持材料。
2. 提出索赔通知：在准备好索赔材料后，施工方应向业主提出索赔通知，明确索赔的内容、原因、金额和支持材料。
3. 受理与回复：业主在接到索赔通知后，应尽快受理索赔，并回复施工方是否接受索赔要求，如不接受，应注明理由。
4. 协商与谈判：双方应进行协商与谈判，解决索赔问题，达成共识。
5. 调解或仲裁：如果协商无法达成一致，双方可以通过调解或仲裁来解决纠纷。
在此阶段，需要依据法律法规进行处理。
五、索赔范本示例尊敬的业主：我方作为本次建筑工程的施工方，就以下事项向贵公司提出索赔通知：1. 索赔事由：变更指示2. 索赔金额：XXX元3. 支持材料：（列出相关支持材料）该变更指示的实施给我方带来了额外工作量和成本增加。
工程施工索赔函
工程施工索赔函尊敬的XXX公司：我方是一家专业从事工程施工的企业，与贵公司有着长期的合作关系。
然而，在近期的一笔工程施工项目中，由于贵公司的原因，我方遭受了严重的经济损失。
在此，我方正式向贵公司提出索赔，并要求给予合理的赔偿。
一、索赔背景根据双方的合同约定，我方于XXXX年XX月XX日承接了贵公司位于XXXX的工程施工项目。
项目合同金额为XXXX万元，合同工期为XX个月。
在工程施工过程中，我方严格按照合同约定和工程设计要求，组织精干力量，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
然而，在工程施工过程中，贵公司却出现了以下违约行为：1. 贵公司未能按照合同约定提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，额外增加了我方的施工成本。
2. 贵公司未能按时支付工程进度款，使我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，进一步增加了施工成本。
3. 贵公司在工程施工过程中，频繁变更设计要求，导致工程量增加，工程周期延长，从而增加了我方的施工成本。
二、索赔依据1. 合同约定：根据双方签订的工程施工合同，贵公司应为我方提供合格的施工现场，按时支付工程进度款，并保证工程设计要求的稳定性。
然而，贵公司未能履行上述合同义务，导致我方遭受损失。
2. 中华人民共和国合同法：根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
3. 中华人民共和国建筑法：根据《中华人民共和国建筑法》第六十五条规定，发包人应当按照合同约定支付工程进度款，逾期支付的，应当承担违约责任。
三、索赔金额及赔偿要求1. 由于贵公司未能提供合格的施工现场，导致工程进度受到影响，我方额外支付了XXX万元施工成本。
要求贵公司赔偿这部分费用。
2. 由于贵公司未能按时支付工程进度款，我方在采购原材料、支付工人工资等方面遇到了困难，额外支付了XXX万元施工成本。
工程施工索赔文件(3篇)
第1篇一、索赔事由我单位（以下简称“承包方”）与贵单位（以下简称“业主方”）于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》（以下简称“合同”）。
合同约定，承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准，业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中，由于以下原因导致工程进度延误，给承包方造成了经济损失，现根据合同约定及有关法律法规，特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件；2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规；3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场，导致工程进度延误；2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料，导致工程进度延误；3. 业主方指定的分包商违约或延误，导致工程进度延误；4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备，导致工程进度延误；5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包方下道工序施工延误；6. 业主方或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包方的施工计划；7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误，导致工程进度延误；8. 业主方原因暂停施工导致的延误；9. 业主方设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加；10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误；11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误；12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项，经核算，承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整；2. 业主方承担由此产生的相关税费；3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内，如业主方未对索赔事项进行答复，承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔，敬请关注！承包方：____地址：____联系人：____联系电话：____日期：____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目：某住宅小区工程2. 索赔原因：业主方未能按照合同约定按时提供施工现场，导致我方工程进度延误。
建筑工程施工合同索赔函范例
建筑工程施工合同索赔函范例【建筑工程施工合同索赔函范例】尊敬的（施工方名称）：我方作为（甲方名称）在日前与贵方签订的《建筑工程施工合同》清楚规定了双方的权益和责任。
然而，遗憾的是，根据最近的施工进展和质量检测情况，我们发现以下问题存在严重质量缺陷和时间延误，因此，我们不得不提出索赔请求。
一、质量问题在项目实施过程中，我们发现以下质量问题（列出具体问题）：1.（问题描述）2.（问题描述）3.（问题描述）这些问题严重影响了工程进度和工程质量，违反了合同规定，使我们的投资受到了损失。
二、时间延误根据初步的项目计划，工程应于（日期）前完工。
然而，由于施工方的原因，工程的进展严重延误。
经与您多次协商并催促，情况依然无法得到解决。
由此，我们遭受了以下影响：1.（影响描述）2.（影响描述）3.（影响描述）我们非常遗憾地指出，这些时间延误严重影响了我们的经济利益和项目进展，给我们带来了巨大的损失。
基于以上情况，我们要求贵方承担以下责任：1.立即修复所有存在的质量问题，确保工程达到合同约定的标准和要求；2.加快施工进度，确保工程尽快完工，减少进一步的时间延误；3.赔偿我们因贵方的质量问题和时间延误而造成的经济损失，具体金额请贵方在收到信函后五个工作日内提供。
我们强烈希望贵方能够尽快正视问题并采取措施解决。
如贵方不能在（期限）内回应并解决问题，我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我们的合法权益。
最后，我们希望双方能够通过友好协商解决这些问题，确保工程的顺利进行，共同促进我们的合作关系持续发展。
此致敬礼（甲方名称）日期:（日期）。
建筑工程施工索赔通知书
建筑工程施工索赔通知书尊敬的建筑工程施工方：根据我方与贵方签订的建筑工程施工合同，现我方向贵方提出索赔通知，以下是具体内容：一、背景我方与贵方于xxxx年xx月xx日签订了一份建筑工程施工合同，合同总金额为xxxx万元，工期为xxxx月。
二、索赔原因1. 变更设计文件：在施工过程中，贵方未经我方同意就变更了设计文件。
这严重影响了施工进度和质量，导致我们不得不重新进行施工调整，造成了额外的费用和损失。
2. 设备故障：贵方提供的某些设备故障频繁，且无法及时修复或更换。
这导致我们无法按照原计划进行施工，影响了整体工期进度，同时也给我们带来了额外的费用。
3. 材料质量问题：贵方所提供的部分材料质量不符合合同约定的标准，我们不得不进行返工或更换。
这不仅浪费了我们的时间和资源，还给我们带来了额外的费用负担。
三、索赔要求1. 变更设计文件：鉴于贵方未经我方同意变更设计文件，导致我们产生额外费用和损失，现索赔xxxx万元作为变更设计文件产生的损失费用。
2. 设备故障：鉴于贵方提供的设备故障频繁且未能及时修复或更换，导致我们施工进度延误，额外费用增加，现索赔xxxx万元作为因设备故障而产生的费用和损失。
3. 材料质量问题：鉴于贵方所提供的部分材料质量不符合合同约定的标准，我们不得不进行返工或更换，导致施工进度受阻，额外费用增加，现索赔xxxx万元作为因材料质量问题而产生的费用和损失。
四、索赔凭据我方在本通知书中附上相关的索赔凭据，包括但不限于：合同文件、变更设计文件、设备维修记录、材料质检报告、财务报表等，以证明我们提出索赔的合理性。
五、解决方式我们希望贵方能够尽快与我们进行协商，以寻求解决此次索赔事宜的妥善解决方式。
我们愿意与贵方共同努力，通过友好协商来解决问题，以确保工程能够按时、高质量地完成，并维护双方的合法权益。
六、期望回复请贵方在收到本通知书后的五个工作日内向我方回复，表示是否同意进行协商解决，并提出具体解决方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2006年12月27日～2007年3月1日
因设计变更及砼商拒供砼所引起的工程停工、窝工的索赔文件
索
赔
文
件
重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年月日
索赔文件目录
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼供应商拒供砼产生我施工单位被迫停工和窝工经济损失的索赔报告
2、计算依据及说明
3、停工、窝工统计表
4、变更图纸收图情况
5、费用索赔清单
6、费用索赔清单附件
○1、人工统计表
a、人工统计名册；
b、永川地区人工费单价；
c、实发管理人员工资表
○2、机械设备台班费明细表
○3、周材明细清单和租赁情况汇总表
○4、塔式起重机租赁合同
○5、由于设计变更引起的各项返工、人工费及材料费签证
a、模板
b、钢筋
c、消防
d、水电
二、2006年12月27日～2007年的施工日志及备忘录
三、与设计变更、施工停工有关的文件
1、工程技术变更核定（洽商）单及附图2006.12.27 业主
2、关于工程变更的有关问题的函2006.12.29 工程项目部
3、关于工程变更的有关问题的函的回复2006.12.29 业主
4、华创三期工程、工程变更确认书2006.12.30 工程项目部
5、关于工程变更的有关问题的函的回复的回复2006.12.29 工程项目部
6、27米层元月2日与2006.12.27日所出设计图钢筋对比表工程项目部
7、关于对变更图纸的有关要求2007.01.02 工程项目部
8、关于2006.12.27设计变更所产生损失的
索赔意向报告2007.01.08 工程项目部9、关于要求尽快按合同规定拨付工程进度款和
归还履约保证金的报告2007.01.09 工程项目部
10、关于当前水电安装问题的请示报告2007.01.11 工程项目部
11、关于华创·渝西新天地三期工程是否停工
的紧急报告2007.01.15 工程项目部
12、关于永川华创三期工程紧急报告的复函2007.01.16 业主
13、紧急报告2007.01.25 工程项目部
14、关于要求业主立即拨付工程款解决当前会
出现严重问题的紧急报告2007.01.31 工程项目部
15、关于要求春节后立即提供变更施工图的报告2007.02.11 工程项目部
16、关于再次索赔的意向报告2007.02.03 工程项目部
一、索赔报告文件
1、关于因设计变更及砼商拒绝供货产生我施工单位经济损失的索赔报告致：永川华创新天地置业有限公司
重庆建新建设工程监理咨询有限公司
2006年12月27日前，华创·渝西新天地三期工程进展较为顺利，主体工程当时已上升到27m层，按照计划安排春节前封顶毫无任何问题。
施工各工段、班组为实现这一目标，工地上热火朝天。
但自2006年12月27日业主突然通知因设计重大变更而停止施工以来，历时已有63天，其间又由于业主未按合同拨付工程进度款。
因而我们无法支付砼供应商的货款，而产生拒绝供应砼，迫使工程停工。
这双重原因造成的停工、窝工均与我施工单位无关。
这么久的时间给我施工单位代带来了极其严重的影响和重大经济损失。
彻底打乱了工程的整体安排和部署，至今主体工程停停做做才上升到33m层○1～○13轴。
因设计变更和砼停止供应所带来的负面影响和产生的无形损失根本无法估量。
而停工、窝工的直接经济损失和工期延后，也是我们施工企业根本无法承受的。
按照国家法规的要求，我们曾于2007年元月8日和2月2日两次向监理送交了索赔意向报告，现在因设计变更和砼拒供事件带来的影响基本结束。
为此，特提出2006年12月27日～2007年3月1日这段期间的经济索赔和工期索赔正式报告，其索赔直接经济费106.487 万元（大写：壹佰零陆万肆仟捌佰柒拾元整）。
工期31.5 天（具体情况详见索赔清单及附件），请业主、监理尽快研究并给予答复。
此致！重庆精物建筑工程有限公司永川项目部
二OO七年三月五日
2、费用索赔计算依据及说明
1）、停工、窝工（降效）时间及降效率的确定：
判定工程停工、窝工或者正常生产是根据我们详尽编写的2006年12月27日设计变更及拒供砼有关问题的《备忘录》中详细记载的每天实际发生的情况作为依据的。
停工的标志是工地上主体工程基本无人施工；窝工标志是主体工程仅有部分人因具备施工条件而在施工，其他部位、工种因无场地施工均处在停工状态；正常施工的标志是各工种均能按图施工，而且正在施工。
窝工的降效率采用50%。
2）、项目管理部工作人员的工资：
按项目管理部实际人员发放工资册的月总工资作为基础，计算出一天的工资额，再用停工、窝工的时间分别计算工资总数。
3）、施工工人的工资补助：
根据我工地各类工人的实际日工资（即市场价）并参照永川地区2006年10月的人工工资基价，将工人分为三级：第一级是机械、电气类、施工管理、班组长；第二级是一般的砼、钢筋、模板工人；第三级是其他一般工人。
停工工资补助额三个级别分别为：75元/人·天、60元/人·天、45元/人·天。
窝工时间按上述人工费的50%计算。
4）、塔吊租赁费：
按实际租赁合同规定的日租金和增加的标准节、附座日租金加5%的维修、保养等各项费用计算。
5）、机械设备的停工闲置按重庆市九九费用定额“第四条8款”：“现
场机械停置费按停置台班费的60%计算”。
6）、停工、窝工时间的抽水台班费按重庆市九九定额计算。
7）、钢模、钢管、扣件租赁费：
按分别与各商家签订的合同、各类租件的单价累计计算（见附件）。
8）、模板、钢筋、水电消防安装的返工工时及钢筋、其他材料损失：按监理签证认可的零星用工签证单、工程量签证单按实计算。
（见附件）9）、复印变更施工图纸及其他费用：
包括图纸打印、复印、蓝图翻晒、重新下钢筋料单工资以及为此发生的交通费、差旅费、办公费……。
采用估算方法。
10）、因准备春节封顶而增加的周材：
除因多租赁的钢模、钢管、扣件外，另多购进的木方、腹模板、竹跳板根据进库发票的单价按70%的损失计算。
（见附件）
11）、因春节不能封顶塔吊增加租赁时间：
时间计算从腊月二十五至正月十二，民工放假的时间。
12）、企业管理费：
包括施工企业（精物公司）为处理此次停工所发生的管理人员工资和交通差旅费，采用估算方法。
13）、贷款利息：
按工程项目部报送的2006年12月完成工程量的进度款为计算基础，按国家银行贷款利率6.13%作为计算的利率。
a、费用索赔人员名单。