合同专用条款
合同协议书和专用条款效力
合同协议书和专用条款效力一、引言合同协议书和专用条款是合同的重要组成部分，其效力直接关系到合同双方的权益。
在我国法律体系中，合同协议书和专用条款的效力有着明确的规定。
本文将从合同协议书和专用条款的定义、效力及其法律依据等方面进行探讨。
二、合同协议书和专用条款的定义1. 合同协议书：合同协议书是合同双方为明确合同内容、确定合同双方权利义务而订立的书面文件。
它是合同的核心部分，体现了合同双方的意思表示。
2. 专用条款：专用条款是合同协议书中针对特定项目、特定条件或特定要求所作的补充和细化。
它是对合同协议书的补充和扩展，具有同等法律效力。
三、合同协议书和专用条款的效力1. 合同协议书的效力：合同协议书是合同的基石，具有以下效力：（1）成立效力：合同协议书依法成立，即产生法律效力。
合同双方应按照协议书的内容履行各自的义务。
（2）约束力：合同协议书对合同双方具有法律约束力，双方不得擅自变更或解除合同。
（3）证据力：合同协议书是证明合同关系的重要证据。
在纠纷发生时，协议书可以作为判断双方权利义务的依据。
2. 专用条款的效力：专用条款具有以下效力：（1）补充效力：专用条款对合同协议书的内容进行补充和细化，使合同更加完整、明确。
（2）优先效力：当合同协议书与专用条款存在矛盾时，专用条款的效力优先。
（3）约束力：专用条款对合同双方具有法律约束力，双方应按照专用条款的规定履行义务。
四、合同协议书和专用条款的法律依据1. 合同法：我国《合同法》第三十六条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
”合同协议书依法成立，具有法律效力。
2. 民法典：我国《民法典》合同编对合同协议书和专用条款的效力进行了规定，明确了合同双方的权利义务。
3. 相关法律法规：其他相关法律法规，如《担保法》、《知识产权法》等，也对合同协议书和专用条款的效力进行了规定。
五、结论合同协议书和专用条款是合同的重要组成部分，其效力体现了合同双方的意思表示和权益。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则第一条为规范政府采购活动，保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则，根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定，制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动，包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规，按照合同约定履行义务，保障供应商的合法权益，推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式，载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决，如无法协商解决，可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准，质量符合合同约定，否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则，履行合同义务，保持信息通畅，并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力，对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中，如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务，应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款，并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况，供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通，如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收，并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
合同协议书专用条款(精选19篇)
合同协议书专用条款（精选19篇）合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面，如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题，那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息，仅供参考。
_____年_____月_____日，甲方与乙方签署了《__________合同》，合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，甲乙双方经协商一致，同意于_____年_____月_____日提前终止此合同，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款，双方共同恪守：第一条甲、乙双方同意，提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式：1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写：__________ 元整)。
乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后，甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议，任何一方违反本协议的约定，依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定，侵犯了甲方商业秘密等相关秘密，给甲方造成损害的，应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起，乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则，视为乙方根本性违约，乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
合同范本的专用条款有哪些
合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容：
1. 合同的当事人信息，包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容，明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限，规定合同的有效期限，包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式，约定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任，规定一方违约时的责任和补救措施，包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除，约定合同的变更和解除条件，以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款，规定合同内容的保密义务，保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院，约定合同适用的法律和管辖法院，明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容，具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
政府采购合同(专用条款)6篇
政府采购合同（专用条款）6篇篇1甲方（采购人）：__________________乙方（供应商）：__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购__________________(货物名称)一事，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明：本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排，旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细：本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整（大写：_________________________元整）。
该金额包括货物的全部费用，但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式：在合同签订后，甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%，待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求，并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的，双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物，乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的，应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收。
验收不合格的货物，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的，应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇
政府采购合同（专用条款）3篇篇1政府采购合同（专用条款）第一章总则为规范政府采购活动，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定，按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责，保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题，供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项，并提供必要的协助和支持，确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订，除双方协商一致外，任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议，首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果，可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件，具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款，履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查，对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务，或产品质量不符合合同约定，政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持，导致供应商无法履行合同义务，政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜，双方应当另行协商一致，并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件：1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款，供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)
合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下：1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款；2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的，应当依据本法第一百四十二条第一款的规定，确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的，对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的，应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改，只要双方当事人经过协商同意，合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的，认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。
第五百四十四条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
第五百一十条规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。
合同专用条款
合同专用条款合同专用条款一般指的是合同中的一些具体约定内容，以确保合同双方权益的保障。
以下是一些常见的合同专用条款。
第一条：合同目的本合同的目的是明确双方当事人之间的权利义务，保障双方合法权益，规范交易行为。
第二条：合同签订和生效本合同由双方当事人书面签署，并在依法办理相关手续后生效，并自合同签署之日起生效。
第三条：合同的履行地和方式合同的履行地为_______，合同的履行方式为_______。
第四条：合同的期限和终止本合同自________至________，如未按照约定期限履行合同义务，对方有权提前解除合同。
第五条：合同的变更和违约任何一方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并制定书面变更协议。
任何一方如违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
第六条：知识产权如涉及合同实施过程中产生的技术、专利、商标等知识产权问题，双方应经协商一致，并保护各自的知识产权。
第七条：保密条款双方当事人在合同履行过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息，双方应对其予以保密，并在合同解除或终止后继续承担保密义务。
第八条：争议解决双方应友好协商解决合同履行过程中所发生的争议。
如协商不成，应提交至_______仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第九条：其他事项其他双方约定的事项，如________。
第十条：附则本合同一式两份，双方共同持有，具有同等法律效力。
本合同及其附件的任何修改、补充或变更，应经双方当事人书面协商并签署。
以上是合同专用条款的一些常见内容，可根据具体合同的性质和要求进行调整和完善。
合同专用条款在合同签订中起到明确双方权利义务、保障合同履行顺利进行的作用，是合同文本中非常重要的一部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：应分单位工程排出有关进度计划，对交叉作业和 流水施工作出网络安排和详细说明。
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：详本合同补充条款及其附件。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位：基础、结构主体、电梯井道、门窗洞口。
发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。
国内没有相应标准、规范时的约定：不采用。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：2006年6月15日前提供基础施工图，2006年 6月15日前提供上部施工图，发包人提供施工图六套给承包人（包括竣工图）。
发包人对图纸的保密要求：承包人应对施工图妥善保管，未经发包人同意，不得将施 工图外传。
3
【充栋盈车】
19．工程试车
19.5试车费用的承担：按有关规定。
五、安全施工
按通用条款20、21、22条执行。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2本合同价款采用审定的主体施工图预算包干，基础和设计变更调整结算的方式确定。
（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：不采用。
风险费用的计算方法：
【充栋盈车】
专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：本合同附件和补充协议书、洽商变更等明确双方权利义务的纪 要、协议、本合同补充条款、本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、中标通 知书、投标书及其附件、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
8.2发包人委托承包人办理的工作：如有需要双方协商办理。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
2
【充栋盈车】
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：基础施工图设计交底后5天内，上部施工图 设计交底图纸会审后20天内承包人提出材料设备项目总计划，总工期控制计划，每月25 日承包人提出当月完成工作量报表，次月进度计划，每种计划均分别一式六份。项目材料 设备供应计划的的提出相求详见本合同补充条款及其附件约定。
3.1本合同除用汉语外，还使用不约定语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、 《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，国家及本地区现行有关法 律、法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统 一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，**工程观感质量验收标准（20XX版）。
（7）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按渝建发（2000）39号和《建筑施工安全检 查标准》JGJ59-99执行，并承担划定的施工场地范围内的道路修整及相关费用。
（8）双方约定承包人应做的其他工作：发生时协商。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按阶段性设计交底，图 纸会审后20天内。
风险范围以外合同价款调整方法：
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：主体施工图预算审定后包干，基础工程 按现场签证的开挖验收记录和竣工图按实办理结算，土建设计变更按实增减调整办理结算； 安装工程施工图预算审定后包干，安装工程设计变更按实增减调整办理结算。详本合同补 充条款及其附件。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工安全保卫工作及 非夜间施工照明由承包人承担责任和费用。
（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无约定
（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按交通、 环卫、控制施工噪音管理的有关规定和要求完善相关手续，费用由承包人承担。
（7）图纸会审和设计交底时间：收到基础施工图设计图纸后5天进行基础工程施工图 设计交底，收到上部施工图设计图纸后10日内进行上部施工图设计交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：如发生，发包人负责按有关规定办理，承包人协助。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：无约定。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：地质资料于2006年6月15日前提供。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：各项证件、批件已办理 完成，报建已完成。
（6）水准点与座标控制点交验要求：2006年6月15日前现场交验和书面交接。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用。
二、双方一般权利和义务
5．工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：刘兴家职务：总工程进度、安全文 明施工、信息资料、投资控制和工程款支付进行监督、管理及协调。
1
【充栋盈车】
需要取得发包人批准才能行使的职权：开工、停工、复工令的下达，设计变更和 技术签证，现场经济技术签证，工程款支付和施工图预算结算审核。
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已于2006年6月15日前 全部完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用 水，施工用电于2006年6月15日前已接至施工现场场地范围，并满足施工要求，电讯由 承包人自行解决。
（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交验前由承包人负责保护；竣工 交验后由发包人组织承包人、监理工程师进行合同实施范围实物移交，发包人在实物移交 书签认之日起由发包人负责保护，费用分别由保护责任方承担。
（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如发生，承包人协助发包人进行处理。
5.3发包人派驻的工程师
姓名：唐锐；职务：工程项目经理
职权：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进 度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审 核工程进度报表。
5.6不实行监理的，工程师的职权：不采用。
7、项目经理
姓名：曾建；职务：施工项目经理