延期交房补充协议书
延期交房订购协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（订购方）：__________________________乙方（开发商）：__________________________鉴于甲方同意购买乙方开发的位于__________________________的房产（以下简称“该房产”），双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房产基本情况1.1 房产名称：__________________________1.2 房产地址：__________________________1.3 房产类型：__________________________1.4 房产面积：__________________________（平方米）1.5 房产总价：人民币__________________________元整（大写：__________________________）二、订购合同2.1 甲方同意按照本协议约定的价格和条件购买乙方开发的该房产。
2.2 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付首付款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。
2.3 甲方应在本协议签订之日起__________个工作日内，向乙方支付剩余房款人民币__________________________元整（大写：__________________________）。
2.4 乙方应在收到甲方支付的全部房款后，向甲方出具相应的购房发票。
三、交房时间3.1 乙方承诺按照以下时间向甲方交付该房产：（1）交房时间：__________________________（具体日期）（2）交房条件：该房产已办理完毕所有必要的产权证照，并符合国家和地方有关交付使用的要求。
四、延期交房4.1 如因乙方原因导致无法按照本协议约定的交房时间交付该房产，乙方应提前__________个工作日向甲方书面通知，并说明延期原因及预计延期交房时间。
延期交房补充协议书范本
延期交房补充协议书范本甲方（卖方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________乙方（买方）：_____________________身份证号码/统一社会信用代码：_____________地址：_________________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的《商品房买卖合同》（以下简称“原合同”），现因甲方原因需延期交付房屋，经双方协商一致，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
第一条延期交房1.1 甲方同意将原合同约定的交房日期由____年____月____日延期至____年____月____日。
1.2 甲方应于延期交房日期前，以书面形式通知乙方，并说明延期交房的原因。
第二条延期交房的补偿2.1 甲方同意按照原合同约定的房屋总价款的____%向乙方支付延期交房的补偿金。
2.2 补偿金的支付方式为：在甲方通知乙方延期交房之日起____个工作日内，甲方一次性支付给乙方。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定的时间和方式支付补偿金。
3.2 乙方应继续履行原合同项下的所有义务，除非甲方违反本协议的约定。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照本协议的约定支付补偿金，并确保房屋在延期交房日期前达到原合同约定的交付条件。
4.2 甲方应保证房屋质量符合原合同及国家相关法律法规的规定。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定的时间支付补偿金，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。
5.2 如甲方未在延期交房日期前交付房屋，乙方有权要求甲方继续履行交房义务，并要求甲方支付违约金，违约金的计算方式为：自延期交房日期起至实际交房日期止，每日按照房屋总价款的____%计算。
第六条争议解决6.1 双方因履行本协议所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
房产延期交易协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（出卖方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______乙方（买受方）：_______身份证号码：_______联系方式：_______鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为_______，约定甲方将位于_______市_______区_______路_______号的房产（以下简称“该房产”）出售给乙方，合同总价为人民币_______元。
现因以下原因，甲乙双方经协商一致，同意将该房产的交房时间延长，并就延期交易事宜达成如下协议：一、延期原因1. 甲方原因：（1）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的权属变更手续。
（2）甲方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成该房产的装修或配套设施建设。
2. 乙方原因：（1）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前支付全部购房款。
（2）乙方因_______原因，无法在合同约定的交房日期前完成相关配套设施的建设。
3. 其他原因：（1）因政策调整、法律法规变化等原因，导致交房时间延迟。
（2）因不可抗力因素，如自然灾害、战争等，导致交房时间延迟。
二、延期期限1. 甲方同意将该房产的交房日期延长至_______年_______月_______日。
2. 如因上述原因导致延期，甲方应于_______日前书面通知乙方，并经乙方书面同意后，可适当延长交房日期。
三、延期责任1. 甲方责任：（1）甲方应按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，并向乙方交付符合合同约定的房产。
（2）甲方应承担因延期交房给乙方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。
2. 乙方责任：（1）乙方应按约定的延期期限支付全部购房款。
（2）乙方应承担因延期交房给甲方造成的损失，包括但不限于：装修损失、租金损失等。
四、违约责任1. 如甲方未按约定的延期期限完成该房产的权属变更手续，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
修改交房时间协议书范本(3篇)
第1篇协议编号： ________甲方（买受人）： ________乙方（出卖人）： ________鉴于：1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”），合同编号为____，约定甲方购买乙方开发的位于____的房屋，建筑面积为____平方米，总价款为____元。
2. 买卖合同中约定交房时间为____年____月____日。
3. 由于不可抗力或其他原因，乙方无法按期交房，现经双方协商一致，对交房时间进行修改。
双方经协商，达成如下协议：一、交房时间修改1. 原交房时间为____年____月____日，现修改为____年____月____日。
2. 修改后的交房时间，乙方应确保房屋具备交付条件，并符合国家有关房屋交付的相关规定。
二、违约责任1. 若乙方未能按修改后的交房时间交付房屋，应向甲方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 若逾期交付时间不超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。
b. 若逾期交付时间超过____个月，乙方应向甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。
2. 若甲方未能按约支付购房款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：a. 甲方未按时支付购房款的，每逾期一日，应向乙方支付____元的违约金。
b. 若逾期支付时间超过____个月，乙方有权解除合同，并要求甲方支付____元/平方米的违约金，总额不超过____元。
三、其他约定1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，按《商品房买卖合同》及相关法律法规执行。
4. 本协议的修改、补充、解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
5. 本协议的解释权归甲乙双方共同享有。
甲方（买受人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日乙方（出卖人）：签字（或盖章）：________日期：____年____月____日附件：1. 《商品房买卖合同》复印件2. 修改交房时间的原因说明3. 乙方提供的房屋交付条件说明---注意事项：1. 本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
延期交房协议书(标准版)
延期交房协议书【合同/协议书——标准模板】甲方：***公司或个人乙方：***公司或个人签订日期： ****年**月**日签订地点：**省***市***地延期交房协议书甲方(出卖人)：______________________有限公司乙方(买受人)：__________________栋单元房业主根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“______________“小区，按照合同约定甲方应于_______年_______月_______日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于_______年_______月办理竣工验收并于_______年_______月_______日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于_______年_______月_______日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为_______年_______月_______日，自合同约定交房日期起合计违约________天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计_______年_______个月(共计_______元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约金_______万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
甲方(出卖人)：_______________乙方(买受人)：________________签订时间：_______________签订时间：_______________。
延期交房补偿物业费协议书
延期交房补偿物业费协议书甲方（开发商）：______________________地址：________________________________乙方（业主）：______________________地址：________________________________鉴于甲方为乙方提供商品房，因甲方原因导致交房时间延迟，现甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就延期交房补偿物业费事宜达成如下协议：第一条延期交房补偿1.1 甲方确认，因甲方原因导致原定交房时间延迟至____年____月____日。
1.2 甲方同意，对于上述延期交房，甲方将向乙方支付补偿金，金额为人民币（大写）：____________________元整。
1.3 补偿金支付方式为：____________________。
第二条物业费补偿2.1 甲方同意，对于延期交房期间乙方应支付的物业费用，甲方将予以补偿。
2.2 补偿期限为自原定交房日期起至实际交房日期止。
2.3 补偿金额按照乙方应支付的物业费金额计算，具体金额为人民币（大写）：____________________元整。
2.4 补偿方式为：____________________。
第三条补偿金支付时间3.1 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内支付补偿金及物业费补偿。
3.2 若甲方未按约定时间支付补偿金及物业费补偿，应自逾期之日起按日支付违约金，违约金的计算方式为：逾期金额的千分之____。
第四条其他约定4.1 甲方保证所交付的商品房符合国家及地方相关法律法规的规定，且具备交房条件。
4.2 乙方在收到补偿金及物业费补偿后，不得再就延期交房事宜向甲方提出任何其他要求。
4.3 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第五条争议解决5.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条协议生效6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
逾期交房还款协议书范本
逾期交房还款协议书范本甲方：（出借人/房屋所有人）乙方：（借款人/购房人）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商达成以下协议：一、协议背景甲方为房屋所有人，乙方为购房人，双方于xxxx年xx月xx日签署了购房合同，约定乙方购买甲方的名下房产，并按合同规定支付相应的购房款项。
二、逾期交房还款情况乙方根据购房合同约定应在xxxx年xx月xx日前支付全部购房款项，但到约定日期乙方未支付购房款项。
甲方与乙方协商后，同意乙方延期交房还款。
三、逾期交房还款协议1.乙方应在本协议签署之日起xx日内支付逾期还款，并按照双方约定的还款方式进行付款。
具体还款方式详见附表一。
2.逾期还款应按照约定的付款金额计算利息，利息计算方式详见附表二。
3.乙方如果再次出现逾期还款的情况，甲方有权要求乙方支付一定的违约金。
4.如乙方因故无法按时履行本协议约定的还款责任，应提前告知甲方并提供合理的解释和证明文件。
5.本协议经双方签字盖章后生效，并作为购房合同的附件，具有同等法律效力。
四、协议解除1.乙方在约定的期限内按照本协议约定的还款方式和金额进行还款，且全部还款金额到账后，本协议自动解除，甲方不追究乙方的逾期还款责任。
2.如乙方未按照本协议支付全部逾期款项，则甲方有权解除购房合同，并追究乙方逾期还款的法律责任。
五、争议解决本协议如发生争议，应由双方协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
六、其他事项1.本协议未约定事项，由双方协商决定。
2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，并在每份协议上签字盖章。
甲方（出借人/房屋所有人）：_________________乙方（借款人/购房人）：_________________附表一：还款方式1. 还款方式：（如按月等额本息还款、按季等额本息还款等）2. 还款周期：（每月、每季度等）3. 还款金额：（具体金额）4. 还款日期：（每月、每季度的具体日期）附表二：利息计算方式1. 利率：（按年计算）2. 计息开始日期：（逾期还款开始计算利息的日期）3. 计息方式：（按日计息、按月计息等）4. 利息计算公式及示例：（根据利率和计息方式进行计算）注：本协议自双方签字盖章之日起生效。
房子交付合同顺延协议书
房子交付合同顺延协议书
甲方（卖方）：_________________
乙方（买方）：_________________
鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“原合同”），约定甲方
将其所有的位于________________的房屋（以下简称“标的房屋”）出售给乙方，原合同约定的
交付日期为____年__月__日。
现因__________原因，经双方协商一致，同意对标的房屋的交付
日期进行顺延，特订立本协议。
一、顺延原因
由于________________（如：建设工程延期、政策调整等），导致标的房屋无法按照原合同约
定的交付日期交付给乙方。
甲乙双方对此表示理解，并同意对交付日期进行顺延。
二、顺延期限
经甲乙双方协商一致，同意将标的房屋的交付日期顺延至____年__月__日。
三、违约责任
1. 若甲方未能在上述顺延后的交付日期前完成标的房屋的交付，甲方应按照原合同的约定
向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能在上述顺延后的交付日期前往甲方办理房屋交接手续，乙方应按照原合同的
约定向甲方支付违约金。
四、其他事项
1. 除本协议约定的顺延交付日期外，原合同的其他条款继续有效，甲乙双方仍应严格履行。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________
乙方（盖章）：_________________
签订日期：____年__月__日。
未交房施工协议书模板
【安居房延期未交房施工协议书】甲方（开发商）：____________________乙方（业主）：____________________鉴于甲方开发的安居房项目（项目名称：__________）因__________原因导致延期交付，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期交付原因及时间1. 甲方因__________原因导致安居房项目延期交付。
2. 延期交付时间为：自原约定交付之日起__________个月。
二、双方权利义务1. 甲方应于延期交付期限届满前，将安居房项目交付乙方使用。
2. 甲方应承担因延期交付给乙方造成的损失，包括但不限于：（1）房屋装修损失；（2）搬家费用；（3）因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学等损失。
3. 乙方应积极配合甲方完成延期交付后的各项验收工作。
三、赔偿及补偿1. 甲方应按照合同约定或双方协商，对乙方因延期交付造成的损失进行赔偿。
2. 若因延期交付导致乙方无法落户申请就近入学，甲方应协助乙方办理相关手续，并承担相应费用。
四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________注：本模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行修改。
在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容合法有效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小区延期交房补充协议书银茂新天地
甲方：房地产开发有限公司
乙方：
丙方：
（以下简称甲方、乙方、丙方。
）
由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，
与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间
1、甲方必须于2015 年10 月30 日前所有业主交房。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的
使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。
三、证件办理
-
可编辑修改-
甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国
有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售
(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。
四、违约赔偿
1、2015 年4 月30 日到2015 年5 月31 日的违约金按照购房合同执行。
2、2015 年6 月1 日至2015 年10 月30 日期间的违约金，不再按购
房合同执行。
购房合同上单价为3500 元/平方米以下的业主（含3500 元/平米），违约金从2015 年 6 月 1 日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500 元/平方米以上的业主，违约金从2015 年 6 月 1 日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。
3、2015 年10 月30 日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金
从2015 年10 月31 日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万
分之五计算，以此类推直到交房为止。
或抵扣车位使用权（使用期限与房屋产权一致）或物业管路费用。
五、违约金支付方式
-
可编辑修改-
2015 年4 月30 日至2015 年8 月31 日之间的违约金必须在2015
年9 月7 日之前全部分户分别打入每位
业主账户。
2015 年8 月31
日后的补偿款必须在当月末结算分户打入
每位业主账户，不得延期！
六、工程进度的监督
1、甲方承诺在2015 年10 月30 日前完成银茂新天地小区的所有工程，并交付符合标准的商品房给乙方，并同时办理好房产证及土地证。
具体工程计划及施工进度表，甲方须向乙方和丙方公示。
2、丙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进
度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，
甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工
程进度计划，确保能够按时交房。
七、解决争议的方式
本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向池州市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向池州市人民法院起诉。
八、附则
1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与购房合同具有同等法律效力。
2、部分业主其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有
-
可编辑修改-
同等法律效力。
任何一方不得随意变更或解除。
、合同协
议签定后，不经双方同意，3如单方解除
合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。
页，自双方签字盖章之日起生效。
4 备注：本
协议共乙方（盖章）：甲方（盖章）：
业主代表人（签名）：法定代表人（签名）：
或指定授权人：或指定授权人：
丙方见证人签章：。
日签订于月年本合同于
-
可编辑修改-。