索赔成立的三个必要条件
工程索赔与反索赔
6、业主审查索赔处理
当工程师确定的索赔超过其权限范围时，必须报请 业主批准。
7、承包人是否接受最终索赔处理
承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理 即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通 过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最 理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁解决
❖ 1、人工费
C(L)=CL1+CL2+CL3 其中，C(L)为索赔的人工费，CL1为人工单价
上涨引起的增加费用，CL2为人工工时增加 引起的费用，CL3为劳动生产率降低引起的 人工损失费用。
❖ 承包商可以提出人工费的索赔的情况
❖ 因业主增加额外工程，或因业主或工程师原因造成工程延误， 导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长。
工程变更
设计原因
业主方原 因
承包商原 因
外界条件
加
改 变
提 高
业
速工 工主
施作 程失
工范 质误
围量
承 包 商 失 误
承 包 商 建 议
现 场 条 件 变 化
技 术 标 准 变 化
设计变更
现场施工 签证变更
图 工程变更的分类
合同变更
三、工程师索赔管理原则
1、公正原则 2、及时履行职责原则 3、协商一致原则 4、诚实信用原则
2、按索赔的依据分类 ❖ 合同内索赔
❖ (Contractual Claim) ❖ 合同外索赔
❖ (Non-Contractual Claim) ❖ 道义索赔
❖ (Ex-Gratia Payment)
3、按索赔目标分类 ❖ 工期索赔 ❖ (Claim for Extension of Time) ❖ 费用索赔 ❖ (Cost Claim)
2023年监理工程师考试施工索赔汇总
索赔意向告知提交后的28天内，或工程师也许批准的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应涉及：事件发生的因素，对其权益影响的证据资料，索赔的依据，此项索赔规定补偿的款项和工期展延天数的具体计算等有关材料。
假如索赔事件的影响连续存在，28天内还不能算出索赔额和工期展延天数时，承包人应按工程师合理规定的时间间隔(一般为28天)，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔规定。在该项索赔事件的影响结束后的28天内，报出最终具体报告，提出索赔论证资料和累计索赔额。
默示条款是一个广泛的协议概念，它包含协议明示条款中没有写入、但符合双方签订协议时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中引申出来，或者从协议双方在法律上的协议关系引申出来，经协议双方协商一致，或被法律和法规所指明，都成为协议文献的有效条款，规定协议双方遵照执行。
另一方面通过对事件的分析，工程师再依据协议条款划清责任界线，必要时还可以规定承包人进一步提供补充资料。特别是对承包人与发包人或工程师都负有一定责任的事件影响，更应划出各方应当承担协议责任的比例。
最后再审查承包人提出的索赔补偿规定，剔除其中的不合理部分，拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数。
2．鉴定索赔成立的原则
(4)实际损失分析。即分析索赔事件的影响，重要表现为工期的延长和费用的增长。假如索赔事件不导致损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资料，在此基础核算索赔值。
(5)证据资料分析。重要分析证据资料的有效性、合理性、对的性，这也是索赔规定有效的前提条件。假如在索赔报告中提不出证明其索赔理由、索赔事件的影响、索赔值的计算等方面的具体资料，索赔规定是不能成立的。假如工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其规定的合理性时，可以规定承包人进一步提交索赔的证据资料。
A答案工程索赔期末试卷答案（1）
A答案⼯程索赔期末试卷答案（1）应天职业技术学院⼯程索赔课程考试试卷标准答案与评分标准 2011 /2012 学年第⼀学期_期末考试A 卷闭卷班级______________ 学号___________ 姓名____________ 成绩____________⼀、填空题（每空1分，共20分）1.在国际⼯程施⼯的实践中，习惯上将承包商向业务的索赔，直接称为承包商索赔，简称为（索赔），⽽把业主向承包商的索赔称为业主的索赔，简称为（反索赔）。
2.对于（合同外）的新增⼯程，承包商有权拒绝执⾏，或者要求重新签订协议，重新确定价格，使承包商可以在（现在的市场价格基础上）计算新增⼯程的价格。
3.⼯程量表中给出的⼯程量虽然是（估算⼯程量），只供报价时使⽤，但如果⼯程量变化超过25%，则允许对（单价）进⾏调整。
4.DAB 的三名成员，⾸先由合同双⽅各推荐⼀个，（报地⽅认可）。
双⽅应同这些成员协商，并商定第三位成员，此⼈应被任命为（主席）。
5、如果发⽣⼀个有经验的（承包商）也⽆法预见到的⽔⽂、地质条件变化，（承包商）仍有索赔权。
6.⼯程索赔是指当事⼈在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，（对并⾮由于⾃⼰的过错），⽽是属于应由合同对⽅承担责任的情况造成，（⽽且实际发⽣了损失），向对⽅提出给予补偿的要求。
7.对于施⼯合同的双⽅来说，（索赔）是维护双⽅合同法利益的权利。
它同合同案例中双⽅的（合同责任）⼀样，构成严重的合同制约关系。
8.（单项索赔）通常原因单⼀，责任划分明确，分析处理（⽐较简单）。
9.如果承包商重视合同管理，熟悉索赔业务，按（合同要求进⾏施⼯），按合同的要求和程序提出索赔，重视（索赔策略和⽅法），就容易取得索赔成功。
10.业主和承包商承担的合同风险并不均等，（承包商）承担着更⼤的风险。
因此承包商经常通过施⼯索赔，（弥补风险引起的损失）。
装订线⼆、选择题 (每⼩题2分，共10分)1. 不是FIDIC合同条件规定的⼯程范围( D )。
索赔
索赔一．概念1.概念索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行、不完全履行、未能正确的履行合同所规定的义务，或未能保证承诺的合同条件实现而使另一方遭受损失后，向对方提出的赔偿要求。
2.索赔内容：1）工期索赔；2）对方原因造成的窝工索赔；3）赶工费用索赔；4）指定分包商违约或延误造成的索赔5）其他有关施工的索赔。
是损失，工艺和路径不变，不增加实物工程量。
3.索赔处理原则通用合同条款第43条4.索赔与变更的区别变更时效快，审批简单，单价与原合同价格水平具有一致性，重点是工程量的确认；索赔时效慢，证据部分内容复杂，索赔项目及内容发包人伸缩度大，费用差异很大。
5.开工推迟费用索赔▼合同依据：专用及通用合同条款第18.2款、第20.1款。
▼事实依据●监理人或发包人的书面进场通知、第一次发包人或监理人会议纪要；●开工令；●开工前人员及机械进场报验单；●会议纪要；●投标文件中的施工计划和进场后监理人批准的施工计划。
6.施工期间的窝工索赔▼合同依据：专用及通用合同条款第4条，第42.1款等。
▼事实依据：●阻工情况报告单。
●持续阻工报告。
●阻工期间人员及机械窝工停滞现场确认单。
●阻工现场照片。
●解决阻工事件的会议纪要。
●阻工期间人员及机械窝工停滞现场确认单7.赶工费用索赔●监理人批准的赶工进度计划、施工方案及赶工措施；●赶工项目资源投入对比表；●赶工项目强度分析表；●进场设备报验汇总表；●进场人员报验汇总表。
二.处理好6个关系（1）合同履行与商务管理合同履行是本职，商务管理是合同履行的一部分。
合同履行的满意度是商务管理的本职基础（70%），处理好各方关系是商务管理的环境基础（30%），商务管理是保证项目经济效益的重要手段。
（2）正常结算与变更、索赔正常结算是已经约定好的，是程序化和时效化的执行，具有不变性，是项目必须的收入，变更、索赔是机会性的补充，可变性大，时效长，两者合计是项目的结算收入。
能够正常结算的不走变更，能够变更的不走索赔。
工程索赔流程及工程索赔流程图
工程索赔流程及工程索赔流程图工程索赔程序五步工程索赔程序五步，如果发生纠纷可以申请诉讼，这是我们的合法权益，我们可以依法维护自己的利益，很多人或许不清楚它的流程是什么，下面来介绍一下工程索赔程序五步是什么？工程索赔程序五步11、承包商递交索赔意向书在施工过程中，若发生索赔事件，在该事件发生后索赔时效内，承包商必须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书，并根据合同约定抄送、报送有关单位。
索赔意向书并不需要附有具体的索赔数额及其证据，只需要就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求，其通常包括一下四个方面的内容：(1)事件发生的时间和情况的简单描述;(2)索赔依据的合同条款和理由;(3)有关后续资料的提供，包括表明将及时记录并提供事件发展的动态;(4)对工程成本和工期产生不利影响的严重程度。
此处需要注意的是：按照国际惯例索赔有效期间是28天，当然这并非法律的强制性规定，合同双方当事人可以根据自己的意愿自由约定索赔期间，亦可根据的不同的索赔事项确定不同的索赔期间。
2、承包商继续施工，同时准备索赔材料。
3、提交索赔文件。
承包商应在发生索赔事件后，在向监理工程师发出索赔通知后28天内，或在工程师同意的合理时间内，向工程师报送索赔文件，说明索赔数额和索赔依据。
索赔文件是承包商向业主索赔的正式书面材料，也是业主审议承包商索赔请求的主要依据，包括索赔信、索赔报告、附件三部分，其中最主要的为索赔报告。
(参见文末工程费用索赔报审表)承包商在索赔事件所产生的影响结束后28天内向工程师发出一份最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。
4、工程师审核索赔文件。
我国《建设工程施工合同》(GF-1999-0201)中规定，工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
如果在28天内既未给予答复，也未对承包商作进一步要求的话，则视为承包商提出的该项索赔要求已经认可。
工程索赔知识点
工程索赔知识点索赔成功三要素：条件、程序和谈判，索赔报告怎么写，详细分析！工程施工过程发生的签证主要有三类：设计修改变更通知单、现场经济签证和工程联系单。
为了保证其利润，事故方就要想方设法将签证变成由设计单位签发的设计修改变更通知单，实在不行也要成为建设单位签发的工程联系单，最后才是现场经济签证。
注：填写签证时按以下优先次序确定填写内容。
能够直接签总价的就不签单价；能够直接签单价的就不签工程量；能够直接签结果（包括直接签工程量）的就不签事实；能够签文字形式的就不附图（草图、示意图）。
必须按有利于计价、方便结算的原则填写涉及费用的签证。
如果有签证结算协议，填到内容与协议约定计价口径一致；如无签证协议，按原合同计价条款或参考原协议计价方式计价。
再有，签证方式要尽量围绕计价依据（如定额）的计算规则办理。
根据不同合同类型签证内容，尽量有针对性地细化填写。
可调价格合同至少要签到量；固定单价合同至少要签到量、单价；固定总价合同至少要签到量、价、费；成本加酬金合同至少要签到工、料（材料规格要注明）、机（机械台班配合人工问题）、费。
能附图的尽量附图。
注意注明列入税前造价或税后造价。
No.1索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。
建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失，施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：1、索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该项索赔已经认可；5、当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。
2021二级建造师机电实务考试真题及答案-案例题
案例(一)背景资料某公司承接一项体育馆机电安装工程，建筑高度35m，屋面结构为复杂钢结构，其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线，安装高度18m~28m。
混凝土预制看台板下方机电管线的吊架采用焊接H型钢作为转换支架，规格为WH350×350。
公司组建项目部，配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。
其中现场施工管理人员包括施工员、材员、安全员、质量员和资料员。
项目部将人员名单、数量和培训等情况上报，总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求，要求进行补充。
在H型钢转换支架制作过程中，监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况，详见图1，项目部组织施工人员返工后合格。
体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管，为外购风管，标准节长度4m，总计.140节。
风管加工前进行现场实测实量，成品直接运至现场检验合格后随即安装。
为加快施工进度和降低成本，项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究，采取每3节风管在地面组装并局部保温后整体吊装的施工方法，自行研制风管吊装卡具，用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊、支架固定和风管连接。
根据需求限定7-8人配合操作，并购买了上述人员的意外伤害险，曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。
除湿风管安装共节约成本约10万元。
项目部对空调机房安装质量进行检查，情况如下：风管安装顺直，支吊架制作采用机械加工方法：穿过机房墙体部位风管的防护套管与保温层间有20mm的缝隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏，调节阀体未进行保温：因空调机组即将单机试运行，项目部已将机组的过滤器安装完成。
问题：1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?【答案】1.现场施工管理人员还应补充：机械员、劳务员、标准员;项目部主要人员还应补充：满足施工要求经考核或培训合格的技术工人。
2023-2024年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题附答案详解
2023-2024年二级建造师之二建建设工程施工管理练习题附答案详解单选题（共20题）1. 下列关于招标信息的修正，说法正确的是（）。
下列关于招标信息的修正，说法正确的是（）。
A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少7 日前发出B.投标人对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15 日前发出C.澄清文件必须直接对社会公开D.修改的内容应为招标文件的有效组成部分【答案】 D2. 施工进度计划的调整应包括工程量、工作（工序）起止时间、资源提供条件、必要的目标以及（）的调整。
施工进度计划的调整应包括工程量、工作（工序）起止时间、资源提供条件、必要的目标以及（）的调整。
A.工作关系B.技术方案C.工作量D.管理措施【答案】 A3. 对合同实施偏差分析的内容不包括()。
对合同实施偏差分析的内容不包括()。
A.产生偏差的原因分析B.合同实施偏差的责任分析C.调整措施实施效果的分析D.合同实施趋势分析【答案】 C4. 在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。
在建设工程项目的施工生产活动中，施工环境保护管理的目的是（）。
A.保护和改善人力资源并避免浪费B.保护和改善物质资源并避免浪费C.保护和改善施工人员的环境D.保护和改善施工现场的环境【答案】 D5. 按照我国现行规定，不能直接计入有关工程成本的是（）。
按照我国现行规定，不能直接计入有关工程成本的是（）。
A.人工费B.机械费C.其他直接费D.间接费【答案】 D6. 下列不属于检验批验收时应符合的规定的是（）。
下列不属于检验批验收时应符合的规定的是（）。
A.观感质量应符合要求B.主控项目的质量经抽样检验均应合格C.一般项目的质量经抽样检验合格D.具有完整的施工操作依据、质量验收记录【答案】 A7. 在项目成本管理的程序中，首先做的是（）。
在项目成本管理的程序中，首先做的是（）。
2023年春江苏开放大学工程建设合同管理形考四作业
2023年春江苏开放大学工程建设合同管理形考作业四试题列表单选题题型：单选题客观题分值2分难度：一般得分：21下列选项中说法正确的是（）。
A索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔C总索赔比单项索赔要更易处理和解决D工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：22工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。
A当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C批准承包人缩短合同工期D将批准的索赔额纳入月进度款中学生答案：C老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：23工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括( )。
A招标文件B各类财务凭证C合同履行过程中往来信函D施工现场记录学生答案：A老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：24属于按索赔处理方式分类的索赔是( )。
A合同内索赔B综合索赔C工期索赔D工程变更索赔学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：25承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。
该索赔的类型属于（）。
A工程延误索赔B工程变更索赔C工程加速索赔D合同工期索赔学生答案：C老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：中等得分：26根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A承包人应向业主提交索赔意向通知B承包人应向工程师提交索赔意向通知C承包人提交索赔意向通知没有期限限制D承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失学生答案：B老师点评：好题型：单选题客观题分值2分难度：简单得分：27在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当( )。
国际工程索赔
FIDIC合同索赔时效及其影响（摘自品博国际工程咨询）1 FIDIC合同索赔时效的规定FIDIC合同1999年版新红皮书、黄皮书、银皮书、国际多边发展银行协调版2005年版、2006年版和2010年版合同通用条件第20.1款规定：“根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，如果承包商认为他有权得到竣工时间的任何工期延长和/或任何额外付款,承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。
该项通知应尽快在承包商知道或应当知道该事件或情况后的28天内发出.如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则不得延长竣工时间，承包商亦无权获得额外付款，而业主应免除有关索赔的全部责任。
否则，应适用本款的下述规定。
”按照FIDIC合同第20.1款的明示规定,承包商提出索赔的时效为28天，即自承包商知道或应当知道引起索赔事件后的28天发出，否则,承包商丧失任何工期延长索赔和/或额外付款的权利，而业主可以免责。
因此,根据第20.1款的规定，28天的书面索赔通知是索赔成立的必要前提条件.在使用FIDIC合同1987年第4版的情况下，第53。
1款规定:“尽管本合同有任何其他规定，如承包商根据本条款的任何条款或其他有关规定索偿任何额外付款，他应在引起索赔的事件第一次发生之后的28天内，将索赔意向通知工程师，并将一份副本递交给业主”。
对于1987年第4版第53.1款的规定，英国普通法中存在两种解释，一是此类规定不能构成索赔的前提条件,即使承包商未能在索赔事件发生后的18天提交书面索赔通知，也不能因此否决承包商的索赔权利;二是此类规定构成索赔的前提条件，即承包商未能在索赔事件发生后的28天提出书面索赔通知,则丧失索赔权利.在实践中，(监理)工程师或业主对此项规定存在上述两种截然不同的做法.在使用1987年第4版FIDIC合同时，(监理）工程师和业主没有将28天视为索赔时效，但在作者索赔的也门公路项目中，在使用类似的FIDIC 合同1977年第3版时，(监理）工程师认为承包商未能在索赔事件发生后的28天内发出书面索赔通知,因此丧失索赔权利。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
索赔成立的三个必要条件
索赔是指当事人向法院或其他相关机构要求给予补偿或赔偿的行为。
在法律上，索赔的成立需要满足一定的条件。
本文将详细介绍索赔成立的三个必要条件。
1. 权益受到侵害
索赔成立的第一个必要条件是权益受到侵害。
权益是指一个人在法律上享有的合法权利和利益。
当某个人或组织通过违法行为或过失行为导致他人权益受到损害时，受害人可以提起索赔。
权益受到侵害可以包括以下几种情况：
•人身伤害：如身体损伤、健康问题等；
•财产损失：如财产被损坏、丢失等；
•名誉损害：如诽谤、中伤等对个人声誉造成的损害；
•合同违约：如合同中一方未履行约定义务所导致的损失。
在提起索赔之前，必须确保自己的权益已经受到侵害，并能够提供充分证据来支持自己的主张。
2. 违法行为或过失行为的存在
索赔成立的第二个必要条件是违法行为或过失行为的存在。
违法行为是指违反法律规定的行为，而过失行为是指由于疏忽、不注意或不谨慎等原因造成他人损害的行为。
在提起索赔之前，必须能够证明对方存在违法行为或过失行为，并且该行为与权益受到侵害之间存在因果关系。
对于违法行为，可以通过相关法律法规、证人证言、视频监控等方式进行证明；对于过失行为，可以通过事故报告、调查报告等方式进行证明。
还需要注意不同国家和地区对于违法和过失的定义和认定标准可能有所不同，在提起索赔之前应该了解当地相关法律规定。
3. 可以获得合理补偿
索赔成立的第三个必要条件是可以获得合理补偿。
合理补偿是指根据受害人受到的损失和损害程度，通过一定的计算方法来确定的赔偿金额。
在提起索赔之前，需要确定可以获得合理补偿的途径和金额。
具体的补偿方式和金额可能因案件性质、地区法律规定等因素而有所不同。
在人身伤害索赔中，可以通过支付医疗费用、精神损失费、残疾赔偿金等方式进行补偿；在财产损失索赔中，可以通过修复、替换或者支付损失的市场价值等方式进行补偿。
还需要考虑索赔过程中可能产生的诉讼费用、律师费用等其他成本，并权衡成本与收益之间的关系。
结论
索赔成立的三个必要条件是权益受到侵害、违法行为或过失行为的存在以及可以获得合理补偿。
在提起索赔之前，需要充分了解自己的权益受到了怎样的侵害，并能够提供充分证据来支持自己的主张；还需要证明对方存在违法行为或过失行为，并与权益受到侵害之间存在因果关系；需要确定可以获得合理补偿的途径和金额，并综合考虑成本与收益之间的关系。
只有满足这三个必要条件，索赔才能成立。