20140825职称案例1
[整理]2014年会计从业资格考试必考案例分析5例
![[整理]2014年会计从业资格考试必考案例分析5例](https://img.taocdn.com/s3/m/73711ccc0029bd64793e2c14.png)
一、东方公司为增值税一般纳税人工业企业，2001年月12月份发生下列业务：1、开出现金支票从银行提取现金2000元备用；借：现金 2000贷：银行存款 20002、用现金支付生产车间办公用品费440元；借：制造费用 440贷：现金 4403、收到盛达公司前欠货款80000元，存入银行；借：银行存款 80000贷：应收账款---盛达公司 800004、向前进工厂销售A产品一批，不含增值税的售价为100000元，增值税17000元，款项尚未收到；借：应收账款---前进工厂 117000贷：主营业务收入 100000应交税金—应交增值税（销项税） 170005、接到开户银行的通知，收到光明公司前欠货款150000元；借：银行存款 150000贷：应收账款---光明工厂 1500006、向大华公司销售B产品一批，不含增值税的售价为200000元，增值税为34000元，合计234000元，当即收到大华公司签发并承兑的面值为234000元，期限为三个月的商业汇票一张；借：应收票据--大华公司 234000贷：主营业务收入 200000应交税金—应交增值税（销项税额） 340007、接到开户银行的通知，胜利工厂签发并承兑的商业汇票已到期，收到胜利工厂支付的票据款120000元；借：银行存款 120000贷：应收票据--胜利工厂 1200008、向宏达公司购买一批甲材料，按合同规定，东方公司用银行存款预付购货款50000元；借：预付账款--宏达公司 50000贷：银行存款 500009、收到宏达公司发来的甲材料一批，增值税专用发票上注明的买价为80000元，增值税为13600元，合计93600元。
扣除预付款50000元，余额43600元东方公司用银行存款支付，甲材料已验收入库；借：原材料—甲材料 80000应交税金—应交增值税（进项税额） 13600贷：预付账款--宏达公司 50000银行存款 4360010、厂部办公室张强因公出差，预借差旅费800元，付以现金；借：其他应收款--张强 800贷：现金 80011、张强出差回来，向公司报销差旅费700元，余款交回现金；借：管理费用 700现金 100贷：其他应收款--张强 80012、向科达公司购进甲材料一批,增值税专用发票上注明的买价为500000元,增值税85000元,价税合计585000元,材料已验收入库,款项尚未支付；借：原材料—甲材料 500000应交税金—应交增值税（进项税额） 85000贷：应付账款—科达公司 58500013、向苏达公司购进乙材料一批，增值税专用发票上注明的买价为300000元，增值税51000元，价税合计351000元，款项已通过银行支付，材料尚未到达企业；借：在途物资—乙材料 300000应交税金—应交增值税（进项税额） 51000贷：银行存款 35100014、接上题，向苏达公司购进的乙材料一批，已收到并验收入库；借：原材料—乙材料 300000贷：在途物资—乙材料 30000015、本月份生产A产品领用甲材料400000元，生产B产品领用甲材料480000元，车间一般消耗甲材料20000元，管理部门耗用乙材料5000元；借：生产成本—A产品 400000--B产品 480000制造费用 20000管理费用 5000贷：原材料—甲材料 900000--乙材料 500016、用银行存款支付公司下年度的报刊订阅费1200元；借：待摊费用 1200贷：银行存款 120017、摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费5000元，其中厂部应负担3000元，车间应负担2000元；借：管理费用 3000制造费用 2000贷：待摊费用 500018、从市场上购入一台设备，价值100000元，设备已收到并交付生产使用，款项已通过银行支付；借：固定资产 100000贷：银行存款 10000019、经计算本月份应提固定资产折旧2000元，其中，厂部使用的固定资产应提折旧8000元，车间使用的固定资产应提折旧12000元；借：管理费用 8000制造费用 12000贷：累计折旧 2000020、用银行存款240000元从其他单位购入一项专利权；借：无形资产—专利权 240000贷：银行存款 24000021、接上题，专利权分10年平均摊销，本月的摊销额为2000元。
2014年注册安全工程师-安全生产事故案例分析真题及答案
2014年注册安全工程师-安全生产事故案例分析真题及答案DA．A供气公司从业人员不足300人，可不设置安全生产管理机构B．A供气公司从业人员不足300人，可不配备专职安全生产管理人员C．A供气公司应委托具有相应资质的注册安全工程师事务所进行安全生产管理D．A供气公司应设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员E．A供气公司应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员4．下列事故损失中，应列为事故直接经济损失的有（）A．受伤人员的歇工工资260万元B．清理现场的费用120万元C．粗苯环境污染的处置费用65万元D．补充新职工的培训费用3万元E．事故罚款200万元5．A供气公司气柜操作人员的安全培训应包括的主要内容有（）A．煤气燃烧爆炸特性B．气柜操作应注意的安全事项C．气体检测报警器的标定方法D．气柜运行的工况参数E．气柜建设施工方法6．甲最后被判处有期徒刑，关于甲刑满释放后就业的限制，下列说法中正确的有（）A．五年后可以从事化工企业安全生产管理工作B．五年后可以担任化工企业的主要负责人C．终身不得担任化工企业的主要负责人D．五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人E．终身不得担任任何生产经营单位的主要负责人7．A供气公司存在的违反安全生产法律法规和安全生产标准的行为有（）A．在气柜顶部安装非防暴的照明射灯和摄像探头B．未申请危险化学品建设项目安全设施竣工验收C．安全生产管理员乙未取得注册安全工程师执业证D．未及时查明气体检测报警器频繁报警的原因E．施工相关档案资料不全【案例二】D汽车制造厂对载货汽车生产线进行技术改造，改造内容为：冲压车间新增冲压设备5台（套）；焊装车间新增车身焊接生产线1条、车架焊接生产线1条；涂装车间改造车身涂装生产线、车架涂装生产线；新建污水处理站1座；新增总装配线1条。
技术改造过程中使用的原辅材料主要包括：钢材、煤炭、油料、碳酸钠脱脂剂、磷化剂、钛盐钝化剂、PVC聚氯乙烯底漆胶、丙烯酸树脂汽车漆、电泳漆（溶剂主要为丁醇、丁醚等，用于底漆）、苯乙烯腻子等。
职称继续教育案例
职称继续教育案例一、老王的困境。
咱单位有个老王，在技术岗位上干了好些年了。
这人技术那是没话说，经验丰富得很，但是一直卡在中级职称上没往上走。
为啥呢？就是因为职称继续教育这事儿没整明白。
以前老王就觉得，自己在一线摸爬滚打这么多年，那些理论知识啥的都不重要，只要把手上的活儿干好就行。
结果呢，每次到了评职称的时候，就因为继续教育的学分不够，只能眼巴巴看着别人升上去。
二、转机出现。
有一次，老王负责的一个项目出了点小岔子。
虽然最后解决了，但他也意识到，光靠经验是不够的，新的技术、新的理念还是得学习。
正好那时候单位大力宣传职称继续教育的重要性，还专门请了人来给大家讲解相关政策。
老王一听，这不就是自己需要的吗？就像黑暗里突然看见了一盏明灯啊。
三、艰难的学习之旅。
1. 网络课程的纠结。
老王开始在网上选课的时候，那叫一个眼花缭乱。
什么工程管理、新技术应用、行业法规，各种各样的课程看得他头都大了。
他就寻思着，先选个跟自己工作最相关的工程管理课程吧。
可这网络课程也不是那么好上的，老王对着电脑屏幕，听着那些文绉绉的讲解，感觉就像听天书一样。
而且，还得时不时回答问题来挣学分，老王这电脑操作本来就不太熟练，经常点错，为这事儿没少懊恼。
2. 线下培训的尴尬。
后来，单位组织了一个线下的新技术培训。
老王想着，线下的应该好点吧，有人面对面教呢。
结果到了培训现场，发现周围都是年轻人，自己感觉格格不入。
那些年轻人接受新知识特别快，还老是跟老师互动提问。
老王呢，有些问题想问又不好意思开口，怕被人笑话。
而且，线下培训的作业还特别难，要写什么技术分析报告。
老王写了改，改了写，费了好大劲儿才勉强交上去。
四、柳暗花明。
老王这人就是有股子韧劲。
网络课程听不懂，他就反复听，还把重点记下来，不懂的就去问单位里的年轻人。
线下培训作业不会写，他就找以前的项目资料参考，结合培训内容一点点拼凑。
慢慢地，老王发现自己学到了不少新东西。
以前解决问题只能用老一套方法，现在思路开阔了很多。
2014年中级会计职称考试之经济法试题
2014年中级会计职称考试之《经济法》考试真题及答案解析(网友回忆版真题)一、单项选择题(本类题共30小题,每小题1分,共30分。
每小题备选答案中,只有一个符合题意的正确答案。
请将选定的答案,按答题卡要求,用2B铅笔填涂答题卡中相应信息点,多选、错选、不选均不得分)1、下列各项中,属于《仲裁法》适用范围的是()。
A、自然人之间因继承财产发生的纠纷B、农户之间因土地承包经营发生的纠纷C、纳税企业与税务机关因纳税发生的争议D、公司之间因买卖合同发生的纠纷2、下列关于地域管辖的表述中,符合民事诉讼法律制度规定的是()。
A、对被监禁的人提起的诉讼,可由监狱所在地人民法院管辖B、因公路事故请求损害赔偿提起的诉讼,可由事故发生地人民法院管辖C、因保险合同纠纷提起的诉讼,当事人对管辖法院未约定的,可由合同履行地人民法院管辖D、因票据纠纷提起的诉讼,当事人对管辖法院未约定的,可由出票地人民法院管辖3、甲股份有限公司2014年6月召开股东大会,选举公司董事。
根据《公司法》的规定,下列人员中,不得担任该公司董事的是()。
A、张某,因挪用财产被判处刑罚,执行期满已逾6年B、吴某,原系乙有限责任公司董事长,因其个人责任导致该公司破产,清算完结已逾5年C、储某,系丙有限责任公司控股股东,该公司股东会决策失误,导致公司负有300万元到期不能清偿的债务D、杨某,原系丁有限责任公司法定代表人,因其个人责任导致该公司被吊销营业执照未逾2年4、根据民事诉讼法律制度的规定,在一定期间内,债权人因不可抗力不能行使请求权的,诉讼时效中止,该期间为()。
A、诉讼时效期间的最后6个月B、诉讼时效期间的最后9个月C、诉讼时效期间届满后6个月D、诉讼时效期间届满后9个月5、某有限责任公司股东甲、乙、丙、丁分别持有公司5%、20%、35%和40%的股权,该公司章程未对股东行使表决权及股东会决议方式作出规定。
下列关于该公司股东会会议召开及决议作出的表述中,符合《公司法》规定的是()。
中级职称考试--案例分析
1、某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。
业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了甲、乙、丙3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了甲施工企业作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程共16层，框架结构，开工日期为2004年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2004年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与建设单位提供的地质资料不符，造成施工费用增加3.5万元，相应工序持续时间增加了6天；事件二：2004年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加2.0万元，相应工序持续时间增加了2天；事件三：2004年8月份，进入雨季施工，恰逢20天一遇的大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
事件四：2005年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加4.8万元，相应工序持续时间增加了3天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六：室内装修单位在进行墙面涂料粉刷前，进行装饰面基层检查时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除事件三外，其他工作均未发生在关键线路上。
针对上述事件，甲施工企业在有效其内提出如下索赔要求：（1）增加合同工期15天；（2）增加费用12.8万元。
问题：（l）、该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？（2）、施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？（3）、如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促甲施工单位修理而甲施工单位一再拖延的情况下，另请乙施工单位维修，所发生的维修费用（）。
2014年度注册安全工程计划师安全生产事故案例分析真命题及其内容答案
2014年注册安全工程师考试《安全生产事故案例分析》真题全卷共五大题，共100分。
其中第一、二大题为客观题（包括单选题和多选题），第三、四、五大题为主观题。
单选题每题的备选项中只有1个最符合题意。
多选题每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项；错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5 分。
【案例一】A供气公司位于N省B市C县工业园区内，有员工225人，法定代表人为甲。
甲认为，公司员工不足300人，没必要设置安全生产管理部门，也没有必要配备专职安全生产管理人员。
公司技术人员乙于2010 年通过了全国注册安全工程师执业资格考试，但未注册。
乙被甲任命为公司兼职安全生产管理人员。
A供气公司生产的煤气主要供市民及周边企业使用。
该公司3号、4号焦炉煤气工程（简称焦炉煤气工程）于2009年8月取得C县规划局《关于A供气公司3号、4号焦炉煤气工程的选址意见》的批复，2010年12月取得B市发展和改革委员会《关于A供气公司3号、4 号焦炉煤气工程的批复意见》。
焦炉煤气工程的主要设备设施包括：60万t/年焦炉2座，备煤、煤气净化、生产回收装置，50000m3稀油密封干式煤气柜（简称气柜）1座。
气柜内部设有可上下移动的活塞，活塞下部空间储存煤气，上部空间有与大气相连的通气孔。
正常生产状况下，活塞在气柜内做上升、下降往复运动，起储存焦炉煤气和稳定煤气管网压力的作用。
气柜于2011年5月开工建设，气柜施工没有聘用工程监理。
在气柜建设期间，未经具有相关资质的设计单位设计，在气柜顶部安装了非防暴的照明射灯、摄像探头等用电设备。
2012年7月完工。
施工完成后，没有依据相关标准和规范进行项目验收，施工的相关档案资料不全。
2012年9月投入试运行后，A供气公司未对焦炉煤气工程进行安全验收评价，也未向相关安全生产监督管理部门申请安全验收，一直处于试生产阶段。
至2013年9月25日，气柜试运行正常。
2013年9月26日9时20分，气柜内活塞封油液位下降，气柜活塞密封系统失效，煤气由活塞下部空间泄漏到活塞上部空间，气柜顶部气体检测报警仪频繁报警。
2014监理工程师真题与解析(案例)
1、监理单位法定代表人做法不妥之处是：a要求项目监理机构收到施工组织设计后编制监理规划不妥，应该在签订监理合同和收到设计文件后就开始编制监理规划。
B同意技术负责人委托副总工程师审批监理规划不妥，正确做法是监理规划必须由监理单位技术负责人审批。
C不同意总监代表人选，认为只具有工程师资格和5年工作经验不妥，总监代表可以由工程师职称和具有2年以上同类工作经验的人担当。
2、还要具备施工许可证已获政府主管部门的批准，征地拆迁工作能满足工程进度要求;施工组织设计已获总监理工程师的批准。
对施工单位的分包资格进行审核、检查承包商的测量放样成果。
3、总监理工程师安排专业监理工程师审批监理实施细则不妥;委托总监理工程师代表负责调配监理人员、检查监理人员工作不妥。
正确做法是，这些工作都应该由总监理工程师完成。
4、施工单位和总监理工程师都应该对生产安全事故承担责任。
因为施工单位没有按照专业监理工程师通知单的内容和要求进行整改，造成生产安全事故，负主要责任。
总监理工程师签发工程暂停令时，业主不让签发的应及时向有关主管部门报告。
而此题中总监没有及时制止施工违法行为也没有及时报告相关单位。
第二大题：第一问，1.不妥当，招标人歧视潜在的外地投标人，审查业绩限制地域不符合相关规定。
2，不妥当，考察施工现场不分地域，应组织所有投标人一起考察现场。
3，不准确，投标有效期应从投标截止日期之日起算4，不妥当，负责外部协调工作不属于监理规范规定的监理工作内容。
应由发包人自行协调，第二问，加权得分分别为：A B1252021720320164915510768 6综合竞争力得分分别为A89分，B84分，综合考虑，应该优先选择投标A标段。
因为A 标段的综合竞争力得分高，中标的可能性大，第三问，因为按照监理合同范本规定，除不可抗力外，其中善后工作及恢复服务的准备工作应为附加工作，监理人用于回复服务的准备时间不应超过28天，本案例监理恢复服务服务的的准备时间30天超过28天，，所以准备恢复服务的那个月只给28天，监理人员可以获得的费用为20万+28/30*20=38.67万元。
2014年度全国会计专业技术资格考试高级会计资格.doc
2014年度全国会计专业技术资格考试高级会计资格高级会计实务试题（本试题本共九道案例分析题，第一题至第七题为必答题；第八题、第九题为选答题，考生应选其中一题作答）案例分析题一（本题15分）甲公司为一家非国有控股主板上市公司，自2013年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案。
该方案要点如下：（1）工作目标，通过实施内部控制规范体系，进一步提升公司治理水平和风险管控能力，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
（2）组织领导。
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，对内部控制建设中的重大问题作出决策。
经理层负责组织领导公司内部控制的日常营运行，确定公司最大风险承受度，并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。
公司设置内部控制专职机构，负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。
（3）工作安排，内部控制规范体系建设工作分阶段进行：第一阶段，梳理业务流程，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”，认真梳理现行管理制度和业务流程；对配套指引未涵盖的业务领域，不纳入本公司实施内部控制规范体系的范围，不再进行相关管理制度和业务流程梳理。
第二阶段，开展风险评估，公司根据战略规划和发展目标，组织开展风险评估工作，识别和分析经营管理过程中的各种内部风险，制定风险应对策略并实施相应的控制活动。
第三阶段，组织内部控制试运行，公司通过深入宣传和加强培训等手段，在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。
第四阶段，在内部控制正式运行的基础上，开展内部控制自我评价。
（4）控制重点，公司根据业务特点和发展实际，在梳理业务流程和开展风险评估的基础上。
拟重点对研发业务、资金活动和合同管理，有针对性地实施控制。
一是规范研发项目审批流程，重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。
2014年度技术职称资格考试试卷(建筑)(A卷)
2014年度技术职称资格考试试卷(A卷)专业：建筑工程考试时间：120分钟满分：100分一、单项选择题（共40题，每题1分。
每小题的备选项中，只有一个最符合题意）1、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ B ）应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。
A、总经理B、项目负责人C、现场安全员D、现场管理人员2、按照《建筑法》的规定，实行施工总承包时，（ B ）的施工必须由总承包单位自行完成的。
A、基础工程B、主体工程C、装饰工程D、园林绿化工程3、在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为（ C ）。
A、2年B、3年C、5年D、6年4、关于共同投标协议，说法错误的是( C ) 。
A、共同投标协议属于合同关系B、共同投标协议必须详细、明确，以免日后发生争议C、共同协议不应同投标文件一并提交招标人D、联合体内部各方通过共同投标协议，明确约定各方在中标后要承担的工作和责任5、建设工程纠纷涉及到的（ C ）问题，一般需要进行鉴定。
A、合同工期B、付款方式C、工程质量D、违约责任6、安全生产检查制度是安全生产的（ C ）。
A、核心B、前提C、保障D、目标7、（ A ）验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。
A、建筑节能B、地下防水工程C、电气照明装置D、防雷工程8、根据《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010，塔式起重机使用高度超过30m时，应配置（ B ）。
A、风速仪B、障碍灯C、制动器D、电源9、工程师通知承包人进行工程计量后，承包人在约定时间未派人参加计量，则（ C ）。
A、工程师应推迟计量时间B、工程师单独计量无效C、工程师单独计量有效D、工程师可不必再计量10、施工中发生变更，变更超过原设计标准时，应（ D ）。
A、由施工单位进行设计后实施B、照建设单位要求实施C、照工程师指令实施D、由原设计单位提供变更图纸后实施11、（ A ）属于不可抗力事件。
2014年云南省事业单位招聘考试案例分析题及答案解析
2014年云南省事业单位招聘考试案例分析题及答案解析某村村民吴某因家里人口多,住房紧张向乡政府提出建房申请。
经乡人民政府土地员刘某批准后,即开始划线动工。
周围左邻申某与右邻崔某发现吴某占用了自已使用多年的宅基地,即同吴某交涉。
吴某申辩说建房是按批准文件划线动工,不同意改变施工计划。
1.下列关于农村村民的宅基地说法正确的是( )。
A.归国家所有B.归本村集体所有C.村民个人享有所有权D.村民个人享有使用权2.县级人民政府对登记造册,核发土地使用权证书属于( )。
A.行政许可B.行政授权C.行政确认D.物权行为3.如申某与崔某申请复议,应当向下列什么机关提出?( )A.乡政府作为复议机关B.县政府作为复议机关C.县政府土地管理局作为复议机关D.县政府法制局作为复议机关4.经过复议后,谁有可能作为原告提起行政诉讼?( )A.如果维持原决定,申某有权提起行政诉讼B.如果维持原决定,崔某有权提起行政诉讼C.如果改变原决定,吴某有权提起行政诉讼D.如果改变原决定,土地管理员刘某有权提起行政诉讼5.如果提起行政诉讼,法院对此事应如何处理?( )A.受理,因属于行政诉讼的受案范围B.不受理,因土地权属纠纷属于民事纠纷C.受理,可以行政诉讼附带解决权属纠纷D.受理,但只解决行政纠纷,对于权属纠纷,告知当事人提起民事诉讼参考答案解析1.【答案】BD。
解析:农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有。
2.【答案】C。
解析=《土地管理法》第十一条规定:“农民集体所有的土地,由县级人民政府登记造册,核发证书,确认所有权。
农民集体所有的土地依法用于非农业建设的,由县级人民政府登记造册,核发证书,确认建设用地使用权。
”可见行政机关颁发土地使用权证书属于行政确认而不是行政许可。
3.【答案】BC。
解析:《行政复议法》第13条规定:“对地方各级人民政府的具体行政行为不服的,向上一级地方人民政府申请行政复议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（五）
背景资料
某建筑工程，建筑面积3.8万m2，地下一层，地上十六层。
施工单位（以下简称“乙方”）与建设单位（以下简称“甲方”）签订了施工总承包合同，合同工期600天。
合同约定，工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元。
乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包，分包合同约定，若造成乙方关键工作的工期延误，每延误一天，分包方应赔偿损失1万元。
主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式，租赁合同约定，大模板到货每延误一天，供货方赔偿1万元。
乙方提交了施工网络计划，并得到了监理单位和甲方的批准。
网络计划示意图如下所示：
××工程网络计划示意图（单位1天）
施工过程中发生了以下事件：事件一，底板防水工程施工时，因特大暴雨突发洪水原因，造成基础工程施工工期延长5天，因人员窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元；
事件二，主体结构施工时，大模板未能按期到货，造成乙方主体结构施工工期延长10天，直接经济损失20万元；
事件三，屋面工程施工时，乙方的劳务分包方不服从指挥，造成乙方返工，屋面工程施工工期延长3天，直接经济损失0.8万元；
事件四，中央空调设备安装过程中，甲方采购的制冷机组因质量问题退换货，造成乙方设备安装工期延长9天，直接费用增加3万元；
事件五，因为甲方对外装修设计的色彩不满意，局部设计变更通过审批后，使乙方外装修晚开工30天，直接费损失0.5万元；
其余各项工作，实际完成工期和费用与原计划相符。
问题1．用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
2．指出乙方向甲方索赔成立的事件，并分别说明索赔内容和理由。
3．分别指出乙方可以向大模板供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
4．该工程实际总工期多少天?乙方可得到甲方的工期补偿为多少天?工期奖（罚）款是多少万元?
5．乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?
6．如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期，在发生以上事件的前提条件下，为了能最大限度地获得甲方的工期奖，室内装修工程工期至少应压缩多少天?
1．（本小题1分）关键线路：①→②→③→④→⑥→⑧（或答基础工程、主体结构、二次结构、设备安装、室内装修）（1分）2．（本小题12分）（1）事件一（1分）。
乙方可以向甲方提出工期索赔（1分）；因洪水属于不可抗力原因（1分）且该工作属于关键工作（1分）。
（2）事件四（1分）。
乙方可以向甲方提出工期和费用索赔（1分），因甲购设备质量问题原因属甲方责任（1分）且该工作属于关键工作（1分）。
（3）事件五（1分）。
乙方可以向甲方提出费用索赔（1分），设计变更属甲方责任（1分），但该工作属于非关键工作且有足够机动时间（1分）。
3．（本小题6分）（1）事件二：乙方可以向大模板供货方索赔费用（1分）和工期延误造成的损失赔偿（1分）。
原因：大模板供货方未能按期交货，是大模板供货方责任（1分），且主体结构属关键工作，工期延误应赔偿乙方损失（1分）。
（2）事件三：乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用（1分）。
原因：专业劳务分包方违章，属分包责任（1分）。
（但非关键工作，不存在工期延误索赔问题）4．（本小题4分）（1）（125+210+40+49+200）=624天，实际总工期624天（1分）。
（2）互期补偿：事件一和事件四中5天+9天=14天，可补偿工期I4天。
（2分）（3）被罚：被罚款10天×1万元/天=10万元（1分）5．（本小题4分）（1）事件三：屋面劳务分包方：0.8万元（1分）。
（2）事件二：大模板供货方。
直接经济损失20万元（1分）；
工期损失补偿：10天×1万元/天=10万元（1分）；
向大模板供货方索赔总金额=30万元（1分）。
6．（本题3分）压缩后①-②-③-④-⑤-⑦-⑧线路也为关键线路与①-②-③-④-⑥-⑧线路工期相等（1分），工期595天（1分）应压缩工期=624-595=29天（1分）
某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。
建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。
按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批，遭到了监理工程师拒绝。
在桩基施工过程中，由于专业分包单位没有按设计图纸要求对管桩进行封底施工，监理工程师向施工总承包单位下达了停工令，施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业分包单位下达停工令，拒绝签收停工令。
事件二：在工程施工进行到第7个月时，因建设单位提出设计变更，导致G工作停止施工1个月。
由于建设单位要求按期完工，施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索赔。
根据合同约定，赶工费标准为18万元／月。
事件三：在H工作开始前，为了缩短工期，施工总承包单位将原施工方案中H工作的异节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。
原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如图1-2所示(时间单位：月)。
某办公楼工程，建筑面积35000m2，地下二层，地上十五层，框架简体结构，外装修为单元式玻璃幕墙和局部干挂石材。
场区自然地面标高为-2.00m，基础底标高为-6.90m，地下水位标高-7.50m，基础范围内土质为粉质粘土层。
在建筑物北侧，距外墙轴线2.5m处有一自东向西管径为600mm的供水管线，埋深1.80m。
施工单位进场后，项目经理召集项目相关人员确定了基础及结构施工期间的总体部署和主要施工方法：土方工程依据合同约定采用专业分包；底板施工前，在基坑外侧将塔吊安装调试完成；结构施工至地上八层时安装双笼外用电梯：模板拆至五层时安装悬挑卸料平台；考虑到场区将来回填的需要，主体结构外架采用悬挑式脚手架；楼板及柱模板采用木胶合板，支撑体系采用碗扣式脚手架：核心筒采用大钢模板施工。
会后相关部门开始了施工准备工作。
合同履行过程中，发生了如下事件：
事件一：施工单位根据工作的总体安排，首先将工程现场临时用电安全专项方案报送监理工程师，得到了监理工程师的确认。
随后施工单位陆续上报了其他安全专项施工方案。
事件二：地下一层核心筒拆模后，发现其中一道墙体的底部有一孔洞(大小为0.30m×0.50m)，监理工程师要求修补。
事件三：装修期间，在地上十层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方九层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾。
所幸正在进行幕墙作业的施工人员救火及时，无人员伤亡。
事件四：幕墙施工过程中，施工人员对单元式玻璃幕墙防火构造、变形缝及墙体转角构造节点进行了隐蔽记录，监理工程师提出了质疑。
问题
1.工程自开工至结构施工完成，施工单位应陆续上报哪些安全专项方案(至少列出四项)?
2.事件二中，按步骤说明孔洞修补的做法。
3.指出事件三中的不妥之处。
4.事件四中，幕墙还有哪些部位需要做隐蔽记录?
1、安全专项施工方案：建筑幕墙安装施工、塔吊、施工电梯、模板、脚手架每项1.5，都对5分
2、孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理(2分)。
先将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上) (1分)，用清水冲刷干净，并保持湿润(1分)，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后(1分)，认真养护。
有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土(1分)。
3、不应由管道安装工独立完成施焊工作(1分);焊接工人要持证上岗(1分);未办理动火手续(1分);不应对作业环境未作了解前进行焊接(1分);随意堆放易燃材料不对(1分)。
4、幕墙隐蔽工程验收：预埋件、后置埋件、防雷装置、幕墙四周、内表面与立体结构之间的封堵、隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定、单元式幕墙的封口节点每项(1分)
某办公楼工程，地下一层，地上十层，现浇钢筋混凝土框架结构，预应力管桩基础。
建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同，合同工期为29个月。
按合同约定，施工总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如图1-1所示(时间单位：月)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。