07建设工程合同管理模拟试卷3

合集下载

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)参考答案及详解

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)参考答案及详解

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)参考答案及详解各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢07建设工程合同管理考试模拟卷(三)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)解题要点:p5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。

在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。

解题要点:p10关于抵押物的规定中:a属于抵押人所有的房屋和其他地上定着物,可作为抵押物;b属于集体所有的土地使用权,不得抵押;c、d属于所有权、使用权不明的财产,不得抵押。

解题要点:pii(四)留置。

由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。

中间人约定和口头约定也不正确,只能通过法律规定。

解题要点:p12(三)施工预付款保证。

施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同,预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时,经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。

解题要点:p14在国外,建设工程一切险的投保人一般是承包人。

fidic解题要点:p84一、监理人应完成的监理工监理工作。

1.附加工作。

附加工作是指与完成正,常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。

包括由于非监理人原因而够加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。

2.额外工作。

额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

本题中abd属于附加工作,c属于额外工作。

解题要点:p86委托监理合同中监理人的义务共有8条,其中(1)公正地维护有关方面的合法权益(选项a);(2)派驻足够的人员从事监理工作(选项b);(8)负责合同的协调管理工作(选项d)均为监理人的义务,而选项c的“附加工作与额外工作”虽然也是监理人必须履行的义务,但其不是委托监理合同中规定的工作,委托监理合同中约定的工作性质属于正常的嘲工作,故选项c不正确。

建设工程合同管理模拟考试

建设工程合同管理模拟考试

建设工程合同管理模拟考试一、选择题(每题1分,共20分)1. 建设工程合同管理的核心目的是:A. 降低工程成本. 保证工程质量C. 确保工程进度D. 控制合同风险2. 下列哪项不是合同变更的一般程序?A. 提出变更请求. 评估变更影响C. 签订书面协议D. 直接执行变更3. 在建设工程中,索赔通常发生在以下哪种情况?A. 设计变更. 材料价格上涨C. 施工延期D. 所有以上情况4. 合同争议解决的方式不包括:A. 协商解决. 调解C. 仲裁D. 强制执行5. 工程保险的主要类型包括:A. 施工全过程保险. 第三方责任保险C. 货物运输保险D. 人身意外伤害保险二、判断题(每题1分,共10分)6. 合同一旦签订,任何情况下都不得变更。

(错)7. 工程量清单是合同文件的重要组成部分。

(对)8. 索赔必须以书面形式提出。

(对)9. 违约责任只能通过经济补偿来实现。

(错)10. 合同的履行过程中,双方应保持沟通和协调。

(对)三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述建设工程合同管理的基本流程。

12. 如何处理合同中的争议和纠纷?13. 描述在建设工程合同中,如何有效进行风险管理。

四、案例分析题(每题20分,共40分)14. A公司与公司签订了一份建筑工程施工合同。

在施工过程中,由于设计变更导致工程量增加,A公司向公司提出了索赔。

请分析A公司应如何进行索赔,并说明理由。

15. C公司承包了D公司的办公楼建设项目。

在施工期间,由于不可抗力事件导致工程延期。

C公司担心会承担违约责任,请为C公司提供合理的建议和措施。

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第10次)

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第10次)

监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.合同各方当事人按照合同的规定,全面履行各自的义务,实现各自的权利,使各方的目的得以实现的行为是()。

A.合同变更B.合同转让C.合同履行D.合同终止2.合同法律关系的主体不包括()。

A.自然人B.法人C.智力成果D.其他组织3.【真题】合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备4.下列不属于买卖合同的一般特点的是()。

A.买卖合同是诺成合同B.买卖合同是双务、有偿合同C.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产使用权为目的D.买卖合同的买受人取得财产所有权,必须支付相应的价款,出卖人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价5.FIDIC《施工合同条件》规定,业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据,并对资料和数据的真实性和正确性负责,但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误()。

A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任6.工程建设过程中,目标规划需要反复进行多次。

这表明,目标规划具有()。

A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性7.【真题】对于需增设技术设计阶段的工程项目,为保证设计指导思想贯穿各设计阶段,一般不单独招标发包的是()。

A.初步设计B.施工图设计C.全过程设计D.技术设计8.FIDIC《施I合同条件》规定,预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还,关于预付款每次支付时的扣减额度的公式,正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25%B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25%C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22%D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22%9.【真题】根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令,工程师发布该指令的依据是()的规定。

监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】

监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】

监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练含答案【3套练习题】答题时间:120分钟试卷总分:100分姓名:_______________ 成绩:______________第一套一.单选题(共20题)1.【真题】施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时,是否允许调整合同价格要视()来决定。

A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动办价格浮动幅度2.【真题】根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%B.2%C.3%D.5%3.【真题】《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计合同的设计期限为()。

A.从订立合同之日起,至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起,至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起,至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起,至完成工程验收之日止4.【真题】根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。

A.发包人B.承包人C.事件的风险责任人D.监理人5.下列关于对建设工程项目重新检验的表述,错误的是()。

A.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑时,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期D.重新检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延6.工程建设项目招标人自行办理招标事宜,须具备()和组织评标的能力。

A.编制招标文件B.委托招标代理机构C.编制招标标底D.编制招标公告7.项目监理机构组织设计过程中,应在考虑影响管理跨度的各种因素后,根据具体情况确定()。

A.管理目标B.管理层次C.管理权限D.管理效益8.在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由()。

07建设工程合同管理模拟试卷3

07建设工程合同管理模拟试卷3

07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.企业法人()取得法人资格。

A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。

则()。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。

该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。

在这一例中,下列表述中正确的是()。

A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。

A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内(采用《建设工程施工合同(示范文本)》)和国外分别是()。

A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中,()是要约。

A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

建设工程合同管理模拟试卷

建设工程合同管理模拟试卷

建设工程合同管理模拟试卷一、选择题1.建设工程合同管理的主要职责是什么?– A. 协调项目各方的关系– B. 完成建设工程的规划和设计– C. 监督施工过程– D. 建立项目管理团队2.建设工程合同管理中,建设工程合同主要包括哪些方面?– A. 合同签订和履行– B. 质量管理– C. 物资采购– D. 工期控制3.建设工程合同管理中,施工单位的主要责任是什么?– A. 提供施工设备和材料– B. 安排具备相应资质的施工人员– C. 编制施工计划并按时完成工程– D. 协调监理单位的工作4.在建设工程合同管理中,如何保证质量符合合同要求?– A. 严格执行施工方案和施工工艺– B. 加大人员和材料投入– C. 增加施工时间– D. 扩大工程规模5.在建设工程合同管理中,如何有效控制工程进度?– A. 提前采购材料和设备– B. 加大施工人员投入– C. 合理安排施工顺序和进度计划– D. 增加施工费用和工期二、填空题1.建设工程合同管理的目标是确保建设工程的质量、安全、工期和成本符合合同要求。

2.建设工程合同管理中,项目的设计、施工和监理应符合国家标准和相关法律法规的要求。

3.施工单位必须按照合同约定的工期和质量要求,安全、经济地完成建设工程。

4.监理单位在施工过程中应对施工单位的工作进行监督和检查,确保施工符合合同要求。

5.在建设工程合同管理中,合同变更必须经甲、乙、丙三方协商一致,并办理相关手续。

三、简答题1.请简述建设工程合同管理的基本流程。

建设工程合同管理的基本流程包括合同签订、履行和验收三个阶段。

首先,在合同签订阶段,甲方和乙方根据项目需求和合同要求进行协商,并达成合同意向,最终签订建设工程合同。

其次,在合同履行阶段,施工单位按照合同约定的工期、质量和安全要求进行施工,监理单位对施工单位的工作进行监督和检查。

最后,在合同验收阶段,甲方对建设工程进行验收,确保工程达到合同约定的要求,并支付相应的款项。

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)

07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)精选公文范文07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解) 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)} % J Yy(资/料来.源,于:gzu521学;习/网:工程考试;监理工程师 ]gzu521.com} % J Yy07建设工程合同管理考试模拟试卷(三)(参考答案及详解)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.d解题要点:p4 2.法人。

企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。

2.d解题要点:p9(二)抵押。

1.抵押的概念。

抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物,用以担保债务履行的担保方式。

这是抵押与质押的区别。

因此,抵押并没有使项目的占有权发生改变,选项a、b错误。

p10当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的,应当办理抵押物登记,抵押合同自登记之日起生效;当事人以其他财产抵押的,可以自愿办理抵押物登记,抵押合同自签订之日起生效。

本题为房地产项目,因此,抵押合同自登记之日起生效。

答案为d。

3.d解题要点:p6(一)代理的概念和特征。

4.被代理人对代理行为承担民事责任。

代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为,所以在代理关系中所设定的权利义务,当然应当直接归属被代理人享受和承担。

被代理人对代理人的代理行为应承担的责任,既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系,乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务,故法律后果应由被代理人,即上级公司承担。

同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同,故应由乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理。

4.d解题要点:p6~p7法律事实包括行为和事件。

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(三)

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(三)

全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(三)一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是()。

A.建筑物B.施工工程技术C.施工工程款D.工程施工行为【参考答案】D【参考解析】合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象,主要包括物、行为、智力成果。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等,这些行为都可以成为合同法律关系的客体。

2.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()。

A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【参考答案】A【参考解析】建设工程合同可以从不同的角度进行分类。

从承发包的不同范围和数量进行划分,可以将建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。

按完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。

本题中,设计单位为建设工程设计合同的主体。

3.在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主B.承包商C.监理人D.发包人【参考答案】B【参考解析】在国外,建筑工程一切险的投保人一般是承包商。

如FIDIC《施工合同条件》要求,承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。

4.保险的目的是()。

A.分散危险B.回避风险C.避免风险D.获得保费【参考答案】A【参考解析】保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。

保险的目的是为了分散危险,因此,危险的存在是保险产生的前提。

5.建筑工程一切险合同属于()。

A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【参考答案】A【参考解析】财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

07建设工程合同管理模拟试卷3一、单项选择题(共50题,每题1分。

每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.企业法人()取得法人资格。

A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,订立了抵押合同,后来又办理了抵押登记。

则()。

A.项目转移给银行占有,抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有,抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有,抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有,抵押合同自登记之日起生效3.某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。

该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。

在这一例中,下列表述中正确的是()。

A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失B.上级公司直接赔偿丙的损失C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理4.对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。

A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.依据《担保法》的规定,当采用保证方式进行担保时,()。

A.债务人与债权人是保证合同的当事人,债务人向债权人保证,当债务人不履行债务时由保证人承担责任B.债务人与债权人是保证合同的当事人,明确保证人,保证人向债务人保证,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任C.保证人与债务人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人,保证人承诺,当债务人不履行债务时,由保证人承担责任6.建设工程一切险的投保人在国内(采用《建设工程施工合同(示范文本)》)和国外分别是()。

A.承包商、承包商B.发包人、承包商C.发包人、发包人D.承包商、发包人7.订立合同过程中,()是要约。

A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书8.《合同法》规定,承诺撤回的条件是,撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后9.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任10.法人的法定代表人超越权限订立的合同,()。

A.该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为有效11.某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同B.开始施工C.确认无效D.下达停工令12.对于建设工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位13.可撤销的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会14.订立施工合同时,发包人与承包人在合同中商议以2辆汽车抵付一部分工程款,但是对于支付地点没有做出明确约定。

合同生效后,双方通过协商也未达成一致。

工程款结算后,只剩这2辆汽车,发包人认为应由承包人来提取,承包人认为应由发包人送达,则这2辆汽车的支付应在()履行。

A.发包人所在地B.承包人所在地C.合同订立地D.非发包人所在地与承包人所在地的第三地15.甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。

这在合同法上是()A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权16.在下列解决合同纠纷的方式中,()是不以双方自愿为前提的。

A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼17.在解决施工合同纠纷的仲裁过程中,当事人提出证据证明对方当事人隐瞒了足以影响公证裁决的证据的时候,当事人可以向()申请撤销裁决。

A.人民法院B.政府的建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.质量监督机构18.下列关于招标代理机构的说法正确的是()。

A.招标代理机构可以不是法人组织B.招标代理机构可以没有从事招标代理业务的经营场所C.招标代理机构可以不具备组织评标的能力D.招标代理机构可以没有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”19.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一,其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供的专家名册20.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以()为准。

A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件21.一般情况下,()应当由招标人完成。

A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人22.招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价23.《建设工程委托监理合同》标准条件规定“受托人”是指()。

A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方24.合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位()。

A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人25.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是()。

A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自×年×月×日开始实施,至×年×月×日完成”,此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期,是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期,不是用约定的日历天数为准,而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定D.如果双方未在专用条款中另行约定,在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作26.依据监理委托合同规定,委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是()。

A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故27.设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。

A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作28.设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,(),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。

A.按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验29.设计人完成了规定设计任务的25%时,发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。

发包人向设计人发出终止合同的通知后,其后果处理应为()。

A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金,发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价50 9/6的设计费D.设计人没收定金,发包人再支付合同价50%的设计费30.施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书31.某工程施工单位拟采用新技术或新工艺施工,而无论是发包人或承包人均没有接触过此类工艺,因此对此工艺成本均心中无底。

根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,双方应采用()合同。

A.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金32.在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是()。

A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护33.依据施工合同示范文本通用条款,在施工合同履行中,如果发包人不按时支付预付款承包人可以()。

A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知7天后停止施工D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款,如仍不能获得预付款,则在发出通知之日起停止施工34.在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,()是错误的。

‘A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延35.某工程合同约定由发包人供应混凝土,混凝土进入施工现场后,经过了承包人检查试验并通过,但是在使用过程中,承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题,则()。

A.发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期相应顺延B.发包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期相应顺延C.承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用,工期不予顺延D.发包人承担重新采购的追加合同价款,承包人负责拆除重建的费用,工期不予顺延36.在施工合同中,因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款,由()承担。

A.承包人B.发包人C.工程师D.工程师与发包人共同37.工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。

如果实际影响了施工的正常进行,检查检验表明质量合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为()。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延D.工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿38-因承包人的施工质量未达到合同要求,工程师发布了暂时停工通知。

承包人按工程师的指示修复质量缺陷后,向工程师发出了要求复工的书面通知。

工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复,此时承包人应()。

A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知D.向发包人发出解除合同的通知39.在建设工程施工合同示范文本中,关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是()。

相关文档
最新文档