《天津市建设工程设计合同》(房屋建筑工程)

合集下载

天津市建设工程设计合同(专业建设工程)(JF-2015-072)

天津市建设工程设计合同(专业建设工程)(JF-2015-072)

合同编号:天津市建设工程设计合同(专业建设工程)天津市城乡建设委员会制定天津市市场和质量监督管理委员会目录第一部分合同协议书 (7)第二部分通用合同条款 (11)1. 一般约定 (11)1.1 词语定义与解释1.2 语言文字1.3 法律1.4 技术标准1.5 合同文件的优先顺序1.6 联络1.7 严禁贿赂1.8 保密2. 发包人 (18)2.1 发包人一般义务2.2 发包人代表2.3 发包人决定2.4 支付合同价款2.5 设计文件接收3. 设计人 (20)3.1 设计人一般义务3.2 项目负责人3.3 设计人人员3.4 设计分包3.5 联合体4. 工程设计资料 (23)4.1 提供工程设计资料4.2 逾期提供的责任5. 工程设计要求 (24)5.1 工程设计一般要求5.2 工程设计保证措施5.3 工程设计文件的要求5.4 不合格工程设计文件的处理6. 工程设计进度与周期 (26)6.1 工程设计进度计划6.2 工程设计开始6.3 工程设计进度延误6.4 暂停设计6.5 提前交付工程设计文件7. 工程设计文件交付 (31)8. 工程设计文件审查 (31)9. 施工现场配合服务 (34)10. 合同价款与支付 (34)10.1 合同价款组成10.2 合同价格形式10.3 定金或预付款10.4 进度款支付10.5 合同价款的结算与支付10.6 支付账户11. 工程设计变更与索赔 (37)12. 专业责任与保险 (38)13. 知识产权 (38)14. 违约责任 (39)14.1 发包人违约责任14.2 设计人违约责任15. 不可抗力 (41)15.1 不可抗力的确认15.2 不可抗力的通知15.3 不可抗力后果的承担16. 合同解除 (42)17. 争议解决 (43)17.1 和解17.2 调解17.3 争议评审17.4 仲裁或诉讼17.5 争议解决条款效力第三部分专用合同条款 (46)1. 一般约定 (46)2. 发包人 (48)3. 设计人 (49)5. 工程设计要求 (51)6. 工程设计进度与周期 (51)7. 工程设计文件交付 (52)8. 工程设计文件审查 (53)9. 施工现场配合服务 (53)10. 合同价款与支付 (53)11. 工程设计变更与索赔 (54)12. 专业责任与保险 (55)13. 知识产权 (55)14. 违约责任 (55)15. 不可抗力 (56)16. 合同解除 (56)17. 争议解决 (56)18. 其他 (57)附件 (58)第一部分合同协议书发包人(全称):设计人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程设计及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

(完整word版)《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)

(完整word版)《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)

GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

建市[2015]44号《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知》

建市[2015]44号《住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知》

住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知建市[2015]44号各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局,北京市规划委、工商行政管理局,天津市建委、市场监督管理部门,上海、重庆市建委、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局,国务院有关部门建设司,有关中央企业:为规范工程设计市场秩序,维护工程设计合同当事人的合法权益,住房城乡建设部、工商总局制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)、《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210),自2015年7月1日起执行。

现将本合同示范文本印发给你们,请参照执行。

在执行过程中有何问题,请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。

原《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)、《建设工程设计合同(二)(专业建设工程设计合同)》(GF-2000-0210)同时废止。

附件:1.《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)2.《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(GF-2015-0210)中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家工商行政管理总局2015年3月4日GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)

《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)

GF—2015—0209合同编号:建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)住房和城乡建制定设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、工商总局对《建设工程设计合同(一)(民用建设工程设计合同)》(GF-2000-0209)进行了修订,制定了《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF-2015-0209)(以下简称《示范文本》)。

为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

(一)合同协议书《示范文本》合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程设计的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了工程设计管理的特殊需要。

(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体房屋建筑工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》供合同双方当事人参照使用,可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。

天津市建设工程设计合同范本

天津市建设工程设计合同范本

天津市建设工程设计合同范本合同编号:TJGCSJSGHT-2021甲方(委托方):天津市房地产开发有限公司乙方(设计方):天津市建筑设计研究院根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程设计任务的相关事宜,达成如下合同条款:一、工程概况1.1工程名称:天津市住宅小区建设项目1.2工程地点:天津市区路1.3工程规模:总建筑面积约平方米1.4工程性质:住宅建筑1.5工程设计阶段:方案设计、初步设计、施工图设计二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告等相关资料,按照国家有关规范、标准和规定,完成本工程的设计工作。

2.2设计内容包括但不限于:总平面设计、建筑方案设计、结构工程设计、给排水工程设计、电气工程设计、暖通工程设计、室外工程设计等。

2.3乙方应按照甲方的要求和工程进度,及时提供设计文件和设计图纸,并确保设计质量符合国家规定的标准和要求。

三、设计费用3.1本工程设计费用为人民币万元(大写:圆整)。

3.2甲方应在合同签订后7个工作日内支付乙方设计费用的50%作为预付款,剩余50%的设计费用应在乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后支付。

3.3设计费用的支付方式为电汇或银行转账,乙方开户行和账号如下:开户行:中国建设银行天津市支行账号:四、设计周期4.1乙方应在合同签订后30个工作日内完成方案设计,并提交甲方审核。

4.2甲方应在收到方案设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。

4.3乙方根据甲方审核意见进行修改完善,并在收到审核意见后15个工作日内完成初步设计,并提交甲方审核。

4.4甲方应在收到初步设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。

4.5乙方根据甲方审核意见进行修改完善,并在收到审核意见后30个工作日内完成施工图设计,并提交甲方审核。

4.6甲方应在收到施工图设计文件后15个工作日内完成审核,并将审核意见书面通知乙方。

2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)

2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)

《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF—2024—0201)甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计项目事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程性质:____________________1.5工程设计阶段:____________________二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告、设计规范和标准、政府部门的相关规定以及甲方对工程的具体要求等资料,进行房屋建筑工程设计。

2.2设计内容包括但不限于:总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、人防、室外工程、景观绿化、室内装修、智能化系统等。

2.3乙方应按照甲方的要求,提供相应的设计成果,包括设计说明书、设计图纸、计算书、工程概算等。

三、设计进度3.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计进度计划,经甲方确认后执行。

3.2乙方应按照设计进度计划完成各阶段的设计工作,并向甲方提交相应的设计成果。

3.3甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内进行审查,并将审查意见书面通知乙方。

乙方应根据甲方的审查意见进行修改,直至满足甲方的要求。

四、设计费用4.1设计费用包括基本设计费、其他设计费和税金等。

4.2基本设计费为人民币____元,其他设计费为人民币____元,税金为人民币____元。

4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付设计费用。

五、知识产权5.1乙方对设计成果享有署名权,甲方对设计成果享有使用权。

《天津市建设工程设计合同》(房屋建筑工程)

《天津市建设工程设计合同》(房屋建筑工程)

《天津市建设工程设计合同》(房屋建造工程)《天津市建设工程设计合同》(房屋建造工程)第一章总则第一条目的和依据1.1 本合同的目的是为了明确乙方承担设计工程的责任,确保工程质量和按时完成工程。

1.2 本合同根据《中华人民共和国建造法》、《建造工程设计文件编制规范》等法律法规制定。

第二条合同范围2.1 本合同适合于天津市内的房屋建造工程设计。

2.2 本合同是乙方和甲方之间的约定,不得转让给其他人或者单位。

第二章合同的签订和变更第三条合同的签订3.1 甲乙双方应书面签订建设工程设计合同。

3.2 合同内容应包括但不限于工程名称、位置、设计范围、工程量、费用、工期等。

第四条合同的变更4.1 在设计过程中,若需变更合同内容,甲方应书面通知乙方,并与乙方商议确定变更内容和费用调整情况。

4.2 经双方商议一致,变更内容应签订书面变更合同,并按变更合同执行。

第三章设计文件第五条设计文件的编制5.1 乙方应按照国家有关规定编制设计文件。

5.2 设计文件应包括但不限于建造设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。

第六条设计变更6.1 在施工过程中,若需对设计文件进行变更,乙方应及时提供变更设计文件,并书面通知甲方。

6.2 变更设计文件应经甲方审核允许,方可施工。

第四章工程质量和验收第七条工程质量7.1 乙方应按照国家有关规定,确保设计工程的质量符合相关标准和规范。

7.2 如发现设计工程存在质量问题,甲方有权要求乙方及时整改,并由乙方承担相应费用。

第八条工程验收8.1 工程竣工后,甲方应组织验收,验收应符合相关法律法规的要求。

8.2 若工程验收合格,乙方应向甲方交付设计文件和相关资料。

第五章合同的履行和终止第九条合同履行9.1 甲方应按照合同约定支付设计费用,并提供必要的配合和支持。

9.2 乙方应按照设计要求和工期要求完成设计工作。

第十条合同终止10.1 当发生不可抗力或者其他无法实现的原因时,合同可以终止。

10.2 终止合同的一方应书面通知另一方,并商议解决合同终止后的处理事宜。

2024版天津建设工程施工合同

2024版天津建设工程施工合同

2024版天津建设工程施工合同合同编号:__________甲方(发包方):地址:联系电话:乙方(承包方):地址:联系电话:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程预算:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。

1.6 工程质量标准:____________________1.7 工程工期:本工程计划开工日期为____年____月____日,计划竣工日期为____年____月____日。

二、合同价格2.1 合同总价:人民币(大写):____________元整(小写):_____________元。

2.2 合同价格形式:本合同采取固定总价合同,乙方完成合同规定的全部工程内容后,甲方支付合同总价。

2.3 价格调整:合同履行过程中,如遇不可抗力等特殊情况,经双方协商同意,可以对合同价格进行调整。

三、合同履行3.1 乙方的义务:(1)按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务;(2)负责工程的设计、施工、验收等相关工作;(3)负责工程现场的管理和协调,确保工程顺利进行;(4)按合同约定支付合同价款及相关费用;(5)提供与工程相关的资料和文件;(6)履行合同约定的其他义务。

3.2 甲方的义务:(1)按合同约定支付合同价款及相关费用;(2)提供施工所需的基础设施和施工条件;(3)负责办理工程建设的相关手续;(4)提供与工程相关的资料和文件;(5)履行合同约定的其他义务。

四、合同价款的支付4.1 支付方式:本合同价款采取分期支付方式。

4.2 支付条件:甲方按照乙方完成的工程进度和质量情况,分期支付合同价款。

4.3 支付时间:甲方应在合同约定的付款时间内,将合同价款支付给乙方。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《天津市建设工程设计合同》(房屋建筑工程) 《天津市建设工程设计合同》(房屋建筑工程)
甲方:(委托人)
住所:
联系人:
方式:
乙方:(设计人)
住所:
联系人:
方式:
鉴于甲方拟就以下建设项目进行设计工作,经双方友好协商,达成如下合同:
第一章总则
第一条合同目的
本合同是甲方与乙方就天津市某房屋建筑工程设计所订立的合同,为确保工程顺利进行,双方本着平等互利的原则,共同遵守本合同约定的各项事宜。

第二条合同内容
本合同内容包括合同正文、附件和法律名词及注释,一并构成本合同的完整内容。

第三条合同的履行地点和期限
本合同的履行地点为天津市,合同期限为自合同签署之日起至工程竣工验收之日止。

第四条合同的解释与补充
本合同如有不明之处,应由双方友好协商解决。

因工程变更、合同补充协议等原因,需要对本合同进行修改、补充的,应采用书面形式。

第五条合同的解除
当发生以下情况之一时,本合同可以解除:
1. 双方一致同意解除;
2. 法律法规规定的解除情况;
3. 发生不可抗力的情况,且该不可抗力事件对工程造成重大影响。

第二章设计任务
第六条设计范围和目标
1. 设计范围:本次设计工程的具体范围为...
2. 设计目标:本次设计工程的目标为...
第七条设计文件
1. 甲方应向乙方提供以下文件:(文件内容)
2. 乙方应按照甲方提供的文件进行设计,并输出设计文件。

第八条设计内容要求
1. 设计方案:乙方应按照甲方要求提交合格的初始设计方案。

2. 建筑方案:乙方应按照甲方要求提交合格的建筑方案。

3. 结构方案:乙方应按照甲方要求提交合格的结构方案。

4. 设备选型:乙方应按照甲方要求提交合格的设备选型方案。

5. 其他需要提供的设计内容:(其他设计内容要求)
第九条设计工期和验收
1. 设计工期:乙方应按照双方协商确定的工期完成设计工作。

2. 设计文件验收:乙方提供的设计文件应经甲方验收合格后方
可作为施工依据。

第三章价格与支付方式
第十条设计报酬
1. 设计报酬总额为人民币(大写)。

2. 设计报酬的支付方式为:________(支付方式)
第十一条预付款和中期款
1. 预付款金额为设计报酬总额的30%,应在合同签订后3个工
作日内支付给乙方。

2. 中期款金额为设计报酬总额的40%,应在设计工作完成50%
后15个工作日内支付给乙方。

第十二条尾款
尾款金额为设计报酬总额的30%,应在乙方完成所有设计工作、甲方验收合格并办理竣工手续后的15个工作日内支付给乙方。

第四章合同变更与争议解决
第十三条合同变更
1. 若未经双方协商一致同意,任何一方不得擅自变更本合同的
任何内容。

2. 如因工程需要或法律法规调整等原因,需要对本合同进行修改、补充的,应采用书面形式签订合同变更协议。

第十四条争议解决
本合同履行过程中,如发生任何争议,应友好协商解决;协商不成的,可通过仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本文档涉及附件:
1. 设计任务书
2. 设计文件清单
3. 合同变更协议
本文所涉及的法律名词及注释:
1. 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害和社会因素。

2. 竣工验收:指工程完工后,依据规定进行的验收工作,包括质量检测、安全检查、竣工图纸审查等程序。

3. 仲裁:指由当事人自愿选择,依照仲裁协议或者仲裁机构的规则,通过仲裁机构组织公正第三方仲裁员对争议进行处理的一种解决争议的方式。

相关文档
最新文档