工程合同管理师职业道德模拟试卷2
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共40题）1、根据《标准施工合同》，下列属于施工合同文件的是( )。
A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准【答案】 B2、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
A.行业协会网站发布招标公告B.行业协会网站发布投标邀请书C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书【答案】 C3、某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的 70%以上B.投保人数不低于 3 人C.被保险人年龄可以低于 18 周岁D.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起【答案】 C4、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】 D5、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年C.委托人增加的监理工作内容过多D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】 B6、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是( )。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】 C7、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
工程合同管理考试试卷二（5篇模版）
工程合同管理考试试卷二（5篇模版）第一篇：工程合同管理考试试卷二工程合同管理考试试卷（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.下列不是业主的主要合同关系有（D）。
A.勘察设计合同B.施工合同C.监理合同D.运输合同2.最典型的合同类型是（B）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.业主与承包商之间的关系是（B）。
A.上下级关系B.合同关系C.经济管理关系D.领导与被领导关系4.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(B)。
A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（C）。
A.保证B.抵押C.银行保证D.定金6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（C）。
A.监理单位自行完成B.业主自行完成C.总承包商自行完成D.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（B）。
A．合同评价B.合同控制 C.合同履行 D.合同变更8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。
按照施工合同条件的规定，承包商(D)。
A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（C）。
A.承包商负责B.设计单位负责C.业主负责D.监理单位负责10．工期索赔分析的重点是（A）。
A.非承包商原因造成的延误B.分包商原因造成的延误C.承包商原因造成的延误D.设备供应单位原因造成的延误11．工程施工投标的主体是(C)。
A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（B）。
2022-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2022-2023年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共50题）1、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
A.7B.14C.28D.56【答案】 C2、在调查表的编制过程中，以下说法不正确的是()。
A.主体问题从形式上可分为开放式问题、封闭式问题和量表应答式问题B.对于问题的排列，一般将开放式问题放在调查表的最前面C.问题的数量和调查表的长度要适中，通常以20 min内完成为宜D.答案的穷尽性是指答案要包括所有可能的情况【答案】 B3、建设工程合同管理的法律基础是（）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】 C4、根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期( )天前向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.21D.28【答案】 A5、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。
A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.工程量清单计价【答案】 D6、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。
保管人行使的权利是（）。
A.抵押权B.质权C.留置权D.用益物权【答案】 C7、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D8、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()A.向设计单位提供设备厂家名录B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C.指示设计单位变更设计D.保守设计单位申明的秘密【答案】 D9、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷和答案单选题（共20题）1. 根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是()。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】 C2. 下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。
A.提供施工现场的地下管线资料B.提供夜间施工使用的照明设施C.做好施工现场地下管线的保护工作D.负责施工现场的安全保卫【答案】 A3. 《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。
A.3B.6C.9D.12【答案】 D4. 下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。
（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条件C.类似项目的业绩D.项目经理资格【答案】 A5. 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。
但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】 D6. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A.B银行各项工作1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【答案】 A7. 膨胀蛭石的最高使用温度是( )。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟卷附带答案单选题（共20题）1. 在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。
A.中标通知书B.中标人的投标文件C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】 A2. FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()A.工程师有权根据施工实际情况控制使用B.承包商有权根据施工实际需要自主使用C.承包商应于工程竣工前使用完毕D.可用于支付承包商的索赔【答案】 A3. 某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。
合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。
采购方行使的是()。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权【答案】 B4. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。
发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。
A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司【答案】 A5. 在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。
关于冷底子油的作用，下列正确的是( )。
A.封闭基层的气孔B.加强油毡防水层和基层的粘结力C.防止水分进入基层D.防止水分进入防水层【答案】 B6. 根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是( )天。
A.7B.14C.28D.30【答案】 C7. （2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】 B8. 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。
2023年-2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2023年-2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。
A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B2、根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。
A.招标文件B.投标企业定额标准C.委托监理协议书D.投标函及投标函附录【答案】 D3、设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。
从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的（）A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%【答案】 B4、（2017年真题）大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【答案】 D5、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。
A.直接代理B.间接代理C.法定代理D.指定代理【答案】 C6、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】 A7、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。
A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【答案】 C8、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。
工程合同管理岗位测试题
工程合同管理岗位测试题一、选择题（每题2分，共10分）1. 工程项目合同中，通常不具备法律效力的是：A. 投标书. 中标通知书C. 工程量清单D. 合同协议书2. 在合同履行过程中，若发现合同条款含糊不清，应优先采取的措施是：A. 直接执行. 等待甲方指示C. 与甲方协商明确D. 请求第三方裁决3. 下列哪项不是合同变更的常见原因：A. 设计变更. 成本增加C. 施工方法改变D. 市场行情变化4. 工程合同中的违约金条款主要作用是：A. 惩罚违约方. 补偿守约方损失C. 确保工程质量D. 加速工程进度5. 工程合同争议解决的首选方式是：A. 诉讼. 仲裁C. 调解D. 协商二、判断题（每题2分，共10分）1. 合同一旦签订，任何一方都无权更改。
（错）2. 工程合同的违约责任可以是金钱赔偿，也可以是具体行为。
（对）3. 所有的工程合同都必须通过书面形式签订。
（对）4. 如果双方对合同内容有争议，可以请求法院或者仲裁机构进行解释。
（对）5. 在合同履行过程中，只要不影响工程质量和进度，承包商可以自行决定一些小型变更。
（错）三、简答题（每题10分，共30分）1. 请简述工程合同管理的主要职责有哪些？2. 如何处理合同中出现的不可预见情况？3. 描述一种你认为有效的合同争议解决策略，并说明理由。
四、案例分析题（每题20分，共50分）1. 假设你作为工程合同管理人员，项目中出现了设计变更，影响了工程进度和成本。
你将如何协调甲方、设计方和施工方，以确保项目顺利推进？2. 某工程项目由于特殊天气原因导致工期延误，作为合同管理人员，你将如何与甲方沟通，并提出合理的解决方案？3. 描述一次你参与处理的合同争议案例，包括争议的起因、处理过程和最终结果。
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟题库附有答案详解
2022-2023年监理工程师之合同管理模拟题库附有答案详解单选题（共20题）1. 按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。
如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。
A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】 B2. 某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。
承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C.同意延期开工报告中的要求D.不同意延期开工报告的要求【答案】 A3. 下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是( )。
A.未中标的投标人不退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】 C4. （）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。
A.工程施工合同B.专业服务合同C.评判人合同D.定期合同【答案】 A5. （2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。
A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】 B6. 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。
工程合同管理模拟考试试卷
工程合同管理模拟考试试卷一、单项选择题（每题2分，共50题，计100分）1. 工程合同管理的主要目的是（）。
A. 确保工程的质量和进度B. 保护合同双方的权益C. 规范工程建设的行为D. 降低工程成本2. 工程合同中，合同双方的权益和义务是通过（）来约定的。
A. 合同条款B. 合同协议C. 合同条件D. 合同规定3. 工程合同的履行过程中，合同双方应遵守的法律法规包括（）。
A. 合同法B. 建筑法C. 劳动法D. 所有相关的法律法规4. 在工程合同中，合同的签订主体包括（）。
A. 发包人和承包人B. 发包人和监理人C. 发包人和设计师D. 承包人和施工队5. 工程合同中的合同价款一般包括（）。
A. 工程成本和利润B. 工程量和工程单价C. 工程设计和施工费用D. 工程保险和税金6. 工程合同履行过程中，合同双方的沟通和协调应通过（）进行。
A. 会议B. 电话C. 邮件D. 所有上述方式7. 工程合同中的违约责任是指（）。
A. 合同双方未能履行合同义务的责任B. 合同双方超出合同约定的行为的责任C. 合同一方未能履行合同义务的责任D. 合同一方超出合同约定的行为的责任8. 工程合同中的合同变更应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认9. 工程合同中的合同解除应（）。
A. 书面协议B. 口头协商C. 电子邮件确认D. 传真确认10. 工程合同中的争议解决方式一般包括（）。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决11. 工程合同中的合同期限一般包括（）。
A. 合同生效期限和合同履行期限B. 合同签订期限和合同履行期限C. 合同生效期限和合同变更期限D. 合同解除期限和合同履行期限12. 工程合同中的合同担保一般包括（）。
A. 保证金和抵押B. 保证人和担保人C. 抵押和质押D. 保证人和抵押13. 工程合同中的合同履行地点一般是指（）。
A. 合同签订地点B. 工程项目的所在地C. 承包人的经营地点D. 发包人的经营地点14. 工程合同中的合同履行方式一般包括（）。
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)
2024年监理工程师之合同管理模考模拟试题(全优)单选题（共45题）1、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定，该行为属于()。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务【答案】 A2、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门【答案】 C3、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。
除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。
A.78B.14C.90D.30【答案】 C4、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D5、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目A.设计和施工由同一承包人承担的项目B.技术要求复杂的大型项目C.工期不超过12个月的项目D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】 C6、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书- - 经签发监理人无权修改【答案】 C7、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。
A.7B.14C.21D.28【答案】 D8、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。
A.成立B.不成立C.取决于被代理人是否追认D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】 A9、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同管理师职业道德模拟试卷(二)一、单选题（40题，每题1分）1.我国社会主义道德建设的原则是（A ）。
A集体主义B人道主义C功利主义D合理利己主义2.在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于（A ）。
A极端个人主义B自由主义C享乐主义D拜金主义3.在职业活动中，有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来，甚至为了追求个人享乐，不惜损害他人和社会利益。
这些人所持的理念属于（C ）。
A极端个人主义的价值观B拜金主义的价值观C享乐主义的价值观D小团体主义的价值观4.关于职业活动中的“忠诚”原则的说法，不正确的是（ C ）。
A无论我们在哪一个行业，从事怎样的工作，忠诚都是有具体规定的B忠诚包括承担风险，包括从业者对其职责本身所拥有的一切责任C忠诚意味着必须服从上级的命令D忠诚是通过圆满完成自己的职责，来体现对最高经营责任人的忠诚5.古人所谓的“鞠躬尽瘁，死而后已”，就是要求从业者在职业活动中做到（ C ）。
A忠诚B审慎C勤勉D民主6.在会计岗位上拥有会计上岗证，体现了职业化技能被认可，属于职业技能认证中的（ B ）。
A职业资质认证B资格认证C社会认证D职业责任7.职业技能总是与特定的职业和岗位相联系，是从业人员履行特定职业责任所必备的业务素质。
这说明了职业技能的（ C ）。
A差异性B层次性C专业性D个性化8.下列关于职业技能构成要素之间的关系，正确的说法是（C ）。
A职业知识是关键，职业技术是基础，职业能力是保证B职业知识是保证，职业技术是基础，职业能力是关键C职业知识是基础，职业技术是保证，职业能力是关键D职业知识是基础，职业技术是关键，职业能力是保证9.下列说法，正确的是（ D ）。
A职业道德素质差的人，也可能具有较高的职业技能，因此职业技能与职业道德没有什么关系B相对于职业技能，职业道德居次要地位C一个人事业要获得成功，关键是职业技能D职业道德对职业技能的提高具有促进作用10.下列关于职业道德与职业技能关系的说法，不正确的是（B ）。
A职业道德对职业技能具有统领作用B职业道德对职业技能有重要的辅助作用C职业道德对职业技能的发挥具有支撑作用D职业道德对职业技能的提高具有促进作用11.对于企业来说，遵守诚实守信（ A ）。
A有助于树立良好形象B将增加企业的成本C将增加企业的竞争力D会减弱企业的竞争力12.下列做法中有违背诚信要求的是（ D ）。
A员工小张经常从计算机网络上下载免费的杀毒软件B员工小刘找到一种代替的生产原料，降低生产成本C经理要求员工小宋一周完成的工作，他一周就完成了D经理要求员工小宋一周完成的工作，他三天就顺利完成了13.下列论述中，不属于“诚”的含义的是（ C ）。
A“诚”指自然万物的客观实在B“诚”就是尊重客观事实，忠于本心C信实，忠于客观事情D是对“天道”的真实反映14.下列行为中，体现了诚信智慧性特征的是（ A ）。
A领导委婉地指出了下属工作中的不足B为了员工的面子领导没有说话C领导当众指责员工D领导不做说明，直接扣员工的工资15.在职业生活中，从业人员是否践行诚实守信，应（ C ）。
A看上司的意见而定B看对自己是否有利而定C是无条件的D视对方是否诚信而定16.“俭以养德”指的是（ B ）.A注意节约B俭朴生活能培养人的情操C俭朴是治国的法宝D俭朴是持家之本17职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质，下列做法不正确的是（ D ）。
A正确理解艰苦奋斗的内涵B树立不怕困难的精神C永远保持艰苦奋斗的作风D过苦日子18.关于“节约”的说法，你认为正确的是（D）。
A节约是美德但不利于经济增长B节约是物质匮乏时代的要求，现在过时了C财富的产生主要靠节约来实现D节约不仅具有道德价值，也具有经济价值19职业生活的节约是多方面的，下面的说法中，不符合现代节约观念的是（ D ）。
A时间的节约B空间的节约C人力滥用的节约D休假的节约20.关于勤劳节俭的现代意义，你认为正确的是（C）。
A太勤劳是不懂得生活的表现B节俭不符合政府扩大内需政策的要求C勤劳节俭有利于防止腐败D艰苦创业精神应提倡，勤俭之风不宜弘扬21.下列关于诚信的认识和判断中，表述正确的是（ A ）。
A诚信是企业集体和从业人员个体道德的底线B诚信是一般的法律规范C诚信既是法律规范又是道德底线D诚信是基本的法律准则22.“人无信不立”这句话在个人的职业发展中是指（ A ）。
A坚守诚信是获得成功的关键B要求统治者要“仁民爱物”C无论为人还是做事都要“执事敬”D人无论做什么都要尽最大的努力23.职业道德建设的根本指针是（ A ）。
A社会主义核心价值体系B为人民服务C爱岗奉献D敬业24.社会主义核心价值体系是哪年提出的（ B ）。
A2007年B2006年C2003年D2001年25.下列哪个是职业道德最起码的要求（ A ）。
A爱岗敬业B诚实守信C办事公道D奉献社会26.职业道德的最高境界是（ D ）。
A爱岗敬业B诚实守信C办事公道D奉献社会27.社会主义荣辱观以( A )为主要内容A八荣八耻B为人民服务C社会主义核心价值体系D爱岗奉献28.社会主义核心价值体系以( B )为指导思想A邓小平理论B马克思主义C社会主义理论D以上都是29.从业人员职业行为的本质是（C ）。
A诚实守信B奉献社会C服务群众D爱岗敬业30.公民在社会交往和公共生活中遵循的行为准则是（B ）。
A职业道德B社会公德C家庭美德D文明礼貌31.“厂兴我荣,厂衰我耻”体现的是（ B ）。
A职业理想B集体主义原则C职业道德D爱岗敬业32.下列哪个是提高技能的途径（ A ）。
A勇于进取B认真工作C服务群众D为人民服务33.同仁堂金字招牌不倒的主要原因是（ A ）。
A诚实守信B服务群众C优惠顾客D降低成本34.同事信赖应遵循的原则是（ B ）。
A不分你我B开诚布公C珍惜友谊D以上都是35.在工作中出工不出力违背了（A ）。
A诚实守信B节约C怕困难D以上都是36.下列哪个是节约的特征（ A ）。
A社会规定性B变动性C强制性D时代性37爱护公物体现哪个准则的要求（C ）。
A纪律B敬业C节约D公道38.集体主义原则集中体现了（D ）核心的要求。
A社会主义精神文明B马克思主义C科学发展观D社会主义道德39.在无人监督的情况下，仍能坚持道德观念去做事的行为被称之为（ D ）。
A勤奋B审慎C自立D慎独40.关于节约的现代意义，你认为正确的是（C ）。
A不懂得享受生活的表现B不符合国家扩大内需政策的要求C有利于增强企业的竞争力D对腐败现象不起任何作用试题答案1A2A3C4C5C6B7C8C9D10B11A12D13C14A15C16B17D18D19D20c21A22A23A24B25A26D27A28B29C30B31B32A33A34B35A36A37C38D39D40C二、多选题（20题，每题2分）1.“如果集体的成员把集体的前景看作个人的前景，集体愈大，个人也就愈美，愈高尚。
”下列选项中正确理解这句话含义的是（ABD ）。
Ａ坚持集体利益与个人利益的统一Ｂ维护集体利益Ｃ有了集体利益就有个人利益，所以不用谈个人利益了Ｄ正确处理集体利益和个人利益的关系2.当企业利益与公共利益之间出现矛盾和冲突时，企业应该（BD ）。
Ａ注重当前利益Ｂ维护公共利益Ｃ维护自身利益Ｄ既要考虑眼前利益，也要考虑长远利益3.对从业人员来说不正确的是（ABCD ）。
Ａ节约其实是小气的表现Ｂ员工出公差，花费多少都没关系Ｃ财富是靠劳动得到的不是靠节约得到的Ｄ招待客人时多花费些，显得对客人尊重，自己有面子4.对职业道德准则“追求卓越”的理解，下列选项中内容正确的有（AC ）。
Ａ从业者要积极进取，追求更高的个人职业境界和职业成就Ｂ要求从业者用心用力做好自己的事情，在工作时间内专注于履行职责Ｃ从业者在工作中要追求尽善尽美，努力改进，达到超乎预期的好效果Ｄ要求从业者在工作过程中勇于承担各种风险5.对职业活动内在的道德准则“审慎”的理解，下列选项中正确的有（ABC ）。
Ａ审慎要求从业者选择最佳的手段实现职责最优化结果，努力规避风险Ｂ审慎要求从业者在决策前充分调研，准备各种可能的替代方案，择优选择Ｃ从业者要遵守审慎准则，避免过于审慎从而走向保守或者优柔寡断Ｄ审慎要求从业者在职业活动中要相信自己的主观判断，有魄力6.关于诚信的重要性表述正确的是（ABCD ）。
Ａ诚信有助于树立良好的企业形象Ｂ诚信是企业创业成功的秘诀，也是守业的根本Ｄ诚信有助于提高企业效益Ｅ诚信能够给个人职业的发展带来更多的机会7.关于节约与消费二者的关系的说法，正确的是（ABCD ）。
A节约是满足消费前提下的节约B节约是一种正确的消费观C消费是节约原则下的消费D节约与消费不矛盾，节约不是限制消费8.关于职业化的职业观的要求，下列选项中内容理解正确的有（ABCD ）。
A尊重自己所从事的职业并愿意付出，是现代职业观念的基本价值尺度B树立正确的职业观念，要求从业人员承担责任C即使职业并不让人满意，也要严格按照职业化的要求开展工作E从业者要满足“在其位谋其政”的原则，在工作职责范围内负责到底9.提高职业道德以提升职业技能，应做到（ACD ）。
A脚踏实地B多做好人好事C与时俱进D勇于进取10.为什么说敬业是从业人员取得事业成功的保证？（ABCD ）。
A敬业意味着工作和生活的乐趣B敬业是人生的关键，是人生制胜的法宝C强烈的敬业精神是从业人员做好工作的前提D敬业精神会使一个人赢得他人的信任，从而获得更多的成功机会11.为什么说敬业是一个企业发展壮大的根本？（ABCD ）。
A敬业可以提高员工的工作绩效B敬业是企业的重要无形资产，是其竞争力的重要组成部分C敬业可以促进企业经济效益的提高D敬业可以提高企业的生产力水平12.下列反映职业道德具体功能的是（ABC ）。
A整合功能B导向功能C规范功能D协调功能13.下列关于处理集体利益和个人利益的关系的说法中，正确的选项有（ABD ）。
A个人利益与集体利益的冲突，具体表现在眼前利益与长远利益、局部利益与整体利益的冲突上B在解决集体利益和个人利益的矛盾冲突时，要设法兼顾各方面的利益C在集体利益和个人利益发生冲突时，要突出强调个人利益D在无法兼顾集体利益和个人利益的情况下，个人利益要服从集体利益，甚至做出必要的牺牲14.下列关于从业人员遵守职业纪律的正确说法是（A BCD ）。
A职业纪律是职业活动正常进行的基本保证B职业纪律关系到企业和个人的前途C职业纪律有助于员工工作能力的提高D职业纪律是员工得到尊重和肯定的基础15.下列关于自主与协作之间关系的说法，错误的是（BD ）。
A协作工作与自主工作存在发生冲突的可能性B自主与协作发生冲突时，从业人员要坚持自主，维护自身工作的利益C自主与协作是职业道德的要求，两者的统一是团队精神的体现D坚持团队精神意味着当自主与协作发生冲突时，放弃自主，配合团队16.下列人物言论和事迹中包含敬业精神的有（ABCD ）。