屋顶钢结构工程施工合同修订版
钢结构施工合同范本
钢结构施工合同范本篇一：钢结构工程施工合同书施工合同书工程名称：年月日合同书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程名称工程名称：工程地点：第二条工程承包范围第三条合同工期加工制作日期：从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年月日，总日历天数：日历天；工程安装日期：从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年月日，总日历天数_日历天。
第四条质量标准工程施工及质量验收执行标准：《钢结构工程施工质量验收规范》gb50205-2001工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。
第五条合同价款与支付一、合同价款：二、工程量增加：1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量，在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认；2、追加的合同价款与工程款同期支付。
三、付款方式1、合同签订之日起三日内，发包人拨付合同总价款的30%，作为材料预付款；2、材料进场之日起三日内，发包人拨付合同总价款的40%3、竣工经验收合格之日起三日内，发包人拨付至工程总造价（含工程量增加）的95%4、留5%作工程质保金，保修期（工程竣工之日起壹年）满十四日内付清。
第六条发包人工作（1）发包人办理三通一平，使施工场地完全具备施工条件；将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内，并承担承包人施工发生的全部水电费；（2）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；（3）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续；（4）发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。
第七条承包人工作（1）根据合同约定时间完成施工项目。
工程质量应当达到协议书约定的质量标准；（2）向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表；（3）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。
钢结构施工合同范本简版修正
钢结构施工合同范本第一条合同背景本合同由甲方（以下简称“建设单位”）与乙方（以下简称“承包商”）在平等、自愿、公平的基础上，共同签订，双方本着互利共赢的原则，就钢结构施工项目相关事宜达成如下约定。
第二条项目概况1. 项目名称：钢结构施工项目2. 项目地点：（请填写具体地点）3. 主要内容：根据合同约定，乙方承担甲方委托的钢结构施工项目。
第三条合同价款1. 合同价款为人民币（以下简称“元”）（请填写具体金额）2. 乙方应按以下方式支付合同价款：第一期：交付合同签订的次日，乙方收到合同价款的10%；第二期：项目完成成果验收后，乙方收到合同价款的60%；第三期：工程全部竣工，乙方收到合同价款的30%。
第四条工期安排3. 甲方要求乙方完成施工工作的时间节点：（请填写具体时间节点）第五条施工内容及要求1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量和工程安全。
2. 施工过程中，乙方应遵守相关的法律法规和技术标准，保证施工过程安全环保。
3. 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成合同项目。
第六条资金支付及结算方式1. 乙方应提供相应的资金开支证明，并按照合同约定的支付方式进行结算。
2. 甲方有权对乙方提交的资金开支证明进行核查，如发现问题，甲方有权要求乙方补充或更正相关证明。
第七条合同变更1. 若因项目需要或其他原因，合同需进行变更，双方应在变更前达成书面协议，并签订变更合同。
2. 双方应根据变更后的合同内容进行履行，变更合同具有与原合同同等的法律效力。
第八条违约责任1. 若任一方违反本合同约定，对方有权要求违约方履行或赔偿相应损失。
2. 违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第九条争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用法律。
第十条合同解除1. 若因不可抗力等客观原因，使得合同无法履行，双方可协商解除合同。
钢结构施工合同范本(3篇)
钢结构施工合同范本合同编号_____工程名称：_____工程编号：_____发包方：_____承包方：_____签订时间：_____签订地点：_____根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程项目批准单位：_____批准文号_____(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_____四、承包范围和内容：(详见工程项目一览表)；工程建筑面积_____(平方米)；其它：_____五、工程造价：_____(万元)，其中土建：_____(万元)，安装：_____(万元)。
第二条施工准备一、发包方：1._____月_____日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2._____月_____日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。
做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后_____天内提交建筑许可证。
4.合同签订后_____天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_____份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_____份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_____天内分送有关单位，_____天内提供会审纪要和修改施工图_____份。
二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
钢结构工程合同（通用7篇）
钢结构工程合同（通用7篇）钢结构工程合同（通用7篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编精心整理的钢结构工程合同，欢迎阅读与收藏。
钢结构工程合同篇1发包单位（简称甲方）：承包单位（简称乙方）：本工程经甲乙双方友好协商，并根据国家经济相关合同法条例规定，同意订立钢结构安装合同如下条款，共同遵守执行。
第一条：承包的方式及内容（一）、承包的方式：包工包料（二）、承包内容：乙方包钢结构钢架、屋面、围护的材料、制作、生产运输、安装。
但不含土建配合费和防火。
第二条：工程总造价：工程总造价元，含总包费3%）；未含税收，如要乙方提供发票，在总造价的基础上加5.72%作为税金。
第三条：工期：工期初定为30天。
第四条：付款方式与结算方式：（一）、合同签订之后两天内，甲方付给乙方合同总额的10%作为保证金；即人民币：元整（元）（二）、乙方材料到货后当天甲方应付给乙方合同总额的50%作为到货款；即人民币：元整（元）（三）、屋面材料到货两天之内，甲方付给乙方合同总额的20%作为到货款；即人民币：元整（元）（四）、工程进度达到80%的时喉，甲方付给乙方合同总额的15%作为进度款，即人民币：整（元）（五）、工程完工验收合格后三天内，一次性付清合同总额的5%的余款，即人民币：整（元）第五条、工程技术条件：（详见图纸）。
第六条、工程质量（一）钢结构工程乙方应按照（钢结构设计与施工规程）（JGJ17-88）进行设计选材、制造和安装。
（二）钢结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。
（三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，检验记录留厂内备查，出厂产品附备查验文件。
（四）乙方设计图纸需及时提交甲方确认后方能制造安装。
（五）所有钢结构表面必须作防腐处理。
二底漆二面漆。
（六）乙方对钢结构的使用性和安全性能负责。
第七条、验收和资料：（一）验收（1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，并以竣工验收为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲 方：______________________
乙 方：______________________
日 期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-004108
屋顶钢结构工程施工合同修订
版
Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance
with the law and avoid many unnecessary disputes
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程合同
第 1 页
屋顶钢结构工程施工合同修订版
合同编号：_________________
甲方（发包方）：___________________________
乙方（承包方）：___________________________
甲方现将屋顶钢结构工程委托乙方制作安装施工，经双方友好协商，
订立如下协议：
一、工程名称：
__________________________________________________________
二、工程地点：
__________________________________________________________
三、工程概况：
__________________________________________________________
四、承包范围：
说明：本合同的作用是任何有合作关系的双方都可以签订合同，可以依法保护
双方的合法权益，避免许多不必要的争议，下载修改后或直接打印使用（使用
前请详细阅读内容是否合适）。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程合同
第 2 页
乙方按照甲方的要求及甲方审核确认的屋顶钢结构施工图及施工方
案进行施工。
屋顶顶部钢结构造型：
____________________________________________________
屋面：
__________________________________________________________
________
材料：
__________________________________________________________
________
五、承包方式：
乙方按甲方审核确认的施工图进行总包，包工、包料、包制作、包
运输、包现场施工安装、包验收，并按照国家规范及验收规定，交
付合格工程。
本工程总包价为：人民币__________元整（_______元），该价已含
税金。
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程合同
第 3 页
六、工期：
从甲方通知乙方进场之日起___个工作日完成，完工时间为______年
__月___日，其中由于甲方原因造成乙方无法进行施工，则工期按甲
方延误的时间顺延。
七、付款方式：
1．合同签订后______天内甲方向乙方支付合同总额的_________%；
2．工程全部完工，经甲方证实后支付合同总额的___________%；
3．工程完工验收合格后________天内甲方支付乙方合同总额
__________%的尾款。
八、双方责任：
1．甲方责任：
（1）负责提供场地给乙方施工，并提供施工用水、电源，水电费由
乙方支付。
（2）按合同约定条款向乙方支付应付款项。
2．乙方责任：
（1）严格按照甲方确认的施工图及施工方案进行施工，并负责施工
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程合同
第 4 页
现场及人员安全，办理好施工、安装等有关手续，如因乙方未能及
时办理有关手续问题而造成不能按期完工，则工期不顺延，且由此
造成的经济损失由乙方负责赔偿。
（2）竣工验收合格之日起，乙方负责免费保修___________年。
（3）在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员的一切费用，有关
施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责。
（4）因乙方工程质量问题造成的一切法律后果及经济赔偿责任概由
乙方承担。
九、违约责任
1．乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相
符的用料，且工期不顺延。
2．乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价
__________%的赔偿金。
3．如因乙方质量原因无法通过验收，乙方须及时无偿返工，工期不
顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。
十、争议解决方式
合同范本 | CONTRACT TEMPLATE
建设工程合同
第 5 页
在本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协
商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_________种方式解决：
1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；
2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同生效及文本
本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式____份，双方各执____
份，具同等效力。
甲方：________________乙方：________________
甲方代表：____________乙方代表：____________
签约日期：____________年__________月_________日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改