配套费协议书
电梯土建配套费合同协议书
电梯土建配套费合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在其位于_________（地址）的建筑物中安装电梯，现委托乙方进行电梯的土建配套工作，并就相关费用及服务内容达成如下协议：一、工程范围乙方应按照甲方提供的电梯设计图纸和技术要求，完成包括电梯井道、机房、底坑及相关配套设施的土建工作。
具体工作内容包括但不限于以下几点：1. 电梯井道的开挖、支护和结构施工；2. 电梯机房的建设或改造；3. 电梯底坑的施工；4. 与电梯安装相关的预留孔洞、预埋件等的设置；5. 其他根据电梯安装需要配套的土建工作。
二、工程质量乙方必须确保所承担的土建工作符合国家现行的相关标准和规范，保证工程质量满足电梯安装的要求。
三、费用支付1. 本次电梯土建配套工程的总费用为人民币_______元；2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方预付款_____元；3. 余款在工程验收合格后____天内结清。
四、工期要求乙方应于____年____月____日前开始施工，并在____年____月____日前完成全部土建工作。
如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商解决。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜双方可根据实际情况协商确定本合同未尽事宜，并以书面形式作为本合同的补充条款。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，实际合同应根据具体情况进行调整，必要时应咨询法律专业人士。
工程配套费合同范本
工程配套费合同范本h2工程配套费合同/h2甲方（建设单位）：________乙方（承包单位）：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作意向，现就本工程的配套费用事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 本工程位于________，总建筑面积约________平方米，主要建设内容包括________。
1.2 工程计划开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
第二条工程配套费2.1 工程配套费的定义：指为确保本工程顺利实施，由甲方支付给乙方，用于本工程建设过程中必需的相关配套设施费用。
2.2 工程配套费的总额为________元人民币，包括了以下几项费用：（A）基础设施配套费；（）公共设施接入费；（C）环境影响评价费；（D）其他约定的配套费用。
第三条支付方式3.1 甲方应按照以下支付计划向乙方支付工程配套费：（A）首期款：在本合同签订后____天内支付总配套费的____%；（）进度款：根据工程进度，分____次支付剩余配套费的____%；（C）尾款：在工程竣工验收合格后____天内支付剩余配套费的____%。
第四条双方责任4.1 甲方责任：（A）按时支付工程配套费；（）提供必要的工程资料和支持；（C）协助解决工程施工过程中的问题。
4.2 乙方责任：（A）按合同约定完成工程建设；（）合理使用工程配套费；（C）保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
第五条违约责任5.1 如甲方未能按时支付工程配套费，应按未付款金额的____%支付违约金给乙方。
5.2 如乙方未能按合同约定完成工程建设，除按实际情况承担延期责任外，还应赔偿甲方因此造成的损失。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
产业配套费协议书范本
产业配套费协议书范本甲方（支付方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________乙方（接收方）：_____________________地址：_____________________________________法定代表人：___________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方因业务发展需要，需向乙方支付产业配套费，经双方友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1 产业配套费：指甲方为获取乙方提供的产业配套服务，按照本协议约定向乙方支付的费用。
第二条服务内容2.1 乙方应向甲方提供以下产业配套服务：（a）_____________________（b）_____________________（c）_____________________（具体服务内容根据实际情况填写）第三条费用及支付方式3.1 产业配套费总额为人民币（大写）：_____________________ 3.2 甲方应于本协议签订之日起____天内，向乙方支付上述费用总额的____%作为预付款。
3.3 余款支付方式为：（a）_____________________（b）_____________________（具体支付方式根据实际情况填写）第四条服务期限4.1 本协议服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：（a）甲方有权要求乙方按照约定提供服务。
（b）甲方应按时支付产业配套费。
5.2 乙方权利与义务：（a）乙方应按照约定提供服务，并保证服务质量。
（b）乙方有权按照约定收取产业配套费。
分包配套费协议
分包配套费协议一、协议背景为了明确在工程项目中的分包配套费的收取和使用情况，确保各方的权益，特制定本分包配套费协议。
二、协议内容1. 分包配套费的定义分包配套费是指将工程项目实施中委托给分包单位的工程量或工作量外，由总包单位额外支付的一定款项，用于配合分包单位完成相关工作的费用。
2. 分包配套费的收取方式分包配套费的收取方式由总包单位和分包单位双方协商确定，可采用一次性支付、分期支付或按照工程进度支付的方式。
3. 分包配套费的支付标准分包配套费的支付标准应遵循公平、合理、互惠互利的原则，并由总包单位和分包单位在协商过程中达成一致。
支付标准可根据工程项目的性质、规模、难度、技术要求等因素进行确定。
4. 分包配套费的使用范围分包配套费的使用范围应明确规定，只能用于配套分包单位在工程项目实施中所需的材料采购、设备租赁、人力资源投入等相关费用。
任何非相关费用的使用都需要经过总包单位的批准。
5. 分包配套费的结算方式分包配套费的结算方式由总包单位和分包单位双方协商确定，可采用单方结算、共同结算或经过专业机构评估后的结算方式。
结算应按照实际发生的费用进行，及时、准确地完成，避免滞后或差错的情况。
三、协议生效与变更1. 协议生效条件本协议经总包单位和分包单位双方签字后生效。
签字代表双方对协议的认可和同意，并承担各自的责任和义务。
2. 协议的变更和解除如需变更协议内容，双方应另行协商，并在变更协议中明确变更的内容、原因以及生效日期等信息。
如协商未果，可通过法律途径解决争议。
3. 协议的期限本协议的期限为工程项目实施期限，如项目提前或延迟完成，本协议也随之终止。
四、协议的义务和权利1. 总包单位的义务和权利总包单位应按照协议约定的支付标准和支付方式及时支付分包配套费，并保证费用的准确、完整，确保分包单位能够按时完成工作。
2. 分包单位的义务和权利分包单位应按照协议约定的使用范围使用分包配套费，并确保相关费用的合理和合规。
自来水开户及配套费合同书
自来水开户及配套费合同书甲方（供水单位）， [供应水单位名称]乙方（用户）， [用户姓名/单位名称]第一条合同期限。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至 [结束日期]。
第二条用水接入。
1. 甲方负责将自来水管线接入至乙方房屋/场所的 [接入点]。
2. 乙方负责提供符合甲方要求的接入管道和配件。
3. 接入费用由乙方承担，金额为 [接入费用] 元。
第三条配套费。
1. 乙方同意向甲方一次性缴纳配套费，金额为 [配套费] 元。
2. 配套费用于支付甲方为接入乙方用水而发生的管道、设施等投资费用。
3. 乙方应在合同生效之日起 [付款期限] 内一次性缴纳配套费。
第四条开户和供水。
1. 甲方在收到乙方的配套费后，将为乙方开立用水户口，并开始供水。
2. 乙方用水按照甲方规定的用水计量方式计费。
第五条水质保证。
1. 甲方保证供给乙方的自来水符合国家饮用水水质标准。
2. 若乙方对水质有异议，可向甲方提出检测申请。
经检测不符合标准的，甲方将采取措施改善水质。
第六条用水监测。
1. 甲方有权对乙方的用水情况进行监测，包括安装水表、抄表、检查管道等。
2. 乙方应配合甲方的用水监测工作，不得阻挠或拒绝。
第七条费用缴纳。
1. 乙方应按时缴纳水费和其它费用。
2. 逾期缴费将产生滞纳金，滞纳金按照甲方规定的费率计算。
3. 甲方有权对逾期缴费的乙方采取暂停供水等措施。
第八条安全用电。
1. 乙方负责提供符合甲方要求的用水电源。
2. 乙方应确保用水电源的安全，不得私自改造或使用不符合安全标准的电器。
3. 因乙方用电不当造成事故或损失的，由乙方承担全部责任。
第九条管道维护。
1. 自来水管线在乙方房屋/场所内的维修责任由乙方承担。
2. 乙方发现自来水管线有漏水、堵塞等问题时，应及时向甲方报修。
3. 甲方将根据情况及时派员维修，费用由责任方承担。
第十条合同变更。
1. 合同内容如有需要变更的，双方应协商一致，并签订书面补充协议。
2. 任何一方未经另一方书面同意，不得擅自变更合同。
配套费合同模板
配套费合同模板甲方：（委托方）乙方：（受托方）鉴于甲方拟与乙方签订本合同，乙方同意承接甲方的委托，双方经友好协商一致，就乙方提供的配套服务事宜达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供配套服务，包括但不限于：提供咨询服务、技术支持、培训服务等。
2. 乙方应按照甲方的需求和要求，为甲方提供高质量的配套服务，确保服务的及时性和有效性。
3. 乙方应根据实际情况对服务内容进行调整，并及时通知甲方。
二、服务费用1. 甲方应按照合同约定的时间和标准支付服务费用给乙方。
2. 服务费用的支付方式：甲方应按照乙方所提供的账号信息，将服务费用支付至乙方指定的账户。
3. 乙方接受服务费用的支付后，应及时开具发票并交付给甲方。
4. 若因甲方原因引起的服务费用延迟支付，甲方需承担延迟支付的责任并按照合同约定支付相应的滞纳金。
三、服务期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务内容完成后终止。
2. 双方约定服务期限应为【具体服务期限】，若服务期限需延长，应提前协商确定延长时间。
3. 在服务期限内，乙方应按照约定的时间完成服务内容，确保服务的质量和效果。
四、违约责任1. 任何一方违反合同规定而引起的损失，应由违约方承担相应的责任。
2. 若乙方未能按照合同规定的时间和质量完成服务内容，乙方应承担相应的违约责任，并按照实际损失支付赔偿金。
3. 若甲方未能按照合同规定的支付时间及方式支付服务费用，甲方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付滞纳金。
五、保密条款1. 双方同意在合作期间及合作结束后保守合作所涉及的一切商业秘密和机密信息，未经对方同意不能向第三方透露。
2. 若一方违反保密协议，应承担相应的法律责任，并赔偿给对方因此造成的损失。
六、解决纠纷1. 合同履行过程中若发生任何争议，双方应友好协商解决，若无法达成一致意见，应提交本合同签订地的有管辖权的人民法院处理。
七、附则1. 本合同自双方签字盖章即生效，本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
总承包收取配套费及配套修补协议书
配套修补协议
甲方：
乙方：
现有乙方在甲方施工区域内进行智能化项目的施工，在施工过程中，对甲方的产品产生了损坏。
甲方在发现有损坏产品的现象发生时，曾组织乙方进行商谈有关配套修补的相关事宜，但没有达成协议，由此造成甲乙施工工艺的不衔接，造成甲方内墙涂料施工的难度增加及成本的增加，基于此，经双方协商，就配套修补一事，达成如下协议。
一、配套修补费用：20000元。
二、此费用不包含的内容：（以下内容由乙方自己负责）
1、有墙面瓷片及地板砖位置的洞口的修补及损害的瓷片及地
板砖的修补或更换。
2、乙方开洞位置，以后使用时出现渗水或漏水现象。
3、乙方自己修补的位置，质量不符合要求或以后出现开裂等
现象的返工处理。
4、乙方在墙面或地面位置开洞后，穿管前必须要埋设套管，
墙面套管的两端与粉刷后的墙面平齐。
5、乙方开洞时对甲方暗埋管线、电线等暗埋产品损坏的修补
费用另计。
甲方：乙方：。
城市配套费协议书
城市配套费协议书甲方（支付方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（接收方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需在乙方所在城市进行建设项目，根据相关法律法规及城市发展规划要求，甲乙双方就城市配套费的支付事宜达成如下协议：第一条定义及解释1.1 本协议中所称“城市配套费”是指甲方为满足城市基础设施建设需要，按照规定向乙方支付的费用。
1.2 本协议所涉及的“建设项目”是指甲方在乙方所在城市进行的各类建设活动。
第二条城市配套费的支付2.1 甲方应根据乙方所在城市的相关规定，向乙方支付相应的城市配套费。
2.2 城市配套费的具体金额由甲乙双方根据项目规模、性质等因素协商确定。
第三条支付方式及时间3.1 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付城市配套费。
3.2 城市配套费的支付方式包括但不限于银行转账、现金支付等，具体支付方式由甲乙双方协商确定。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方有权要求乙方提供城市配套费的详细计算依据和相关证明材料。
4.2 甲方应按照本协议约定及时足额支付城市配套费。
第五条乙方的权利与义务5.1 乙方有权要求甲方按照本协议约定支付城市配套费。
5.2 乙方应确保甲方支付的城市配套费用于城市基础设施建设，并接受甲方的监督。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照本协议约定支付城市配套费，应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方未按照本协议约定使用城市配套费，应承担相应的违约责任。
第七条争议解决7.1 本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第八条协议的变更与解除8.1 本协议的任何变更或补充，均应经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。
8.2 任何一方在提前通知对方的情况下，可以解除本协议。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：_________乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：_________签订日期：____年____月____日签订地点：_________________________。
配套费收取协议书
配套费收取协议书甲方（收取方）：____________________乙方（支付方）：____________________鉴于甲方为乙方提供配套服务，乙方同意支付相应的配套费用，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议，并共同遵守以下条款：第一条配套服务内容1.1 甲方应向乙方提供以下配套服务：________________________。
1.2 配套服务的具体内容、标准及要求由附件一详细列明。
第二条配套费用2.1 乙方应向甲方支付配套费用，具体金额为：____________________。
2.2 配套费用的支付方式为：______________________________。
2.3 配套费用的支付时间点为：________________________________。
第三条费用调整3.1 如遇市场条件变化或其他不可抗力因素，甲方有权调整配套费用，调整前应提前____日书面通知乙方。
3.2 乙方在接到费用调整通知后，有权在____日内提出异议，双方应协商解决。
第四条违约责任4.1 若乙方未按时支付配套费用，应按日支付未付款项____%的滞纳金。
4.2 若甲方未能提供约定的配套服务，应向乙方支付违约金，金额为未履行服务部分的____%。
第五条协议的变更与解除5.1 本协议一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。
5.2 双方协商一致，可以书面形式变更或解除本协议。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议的附件是本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________________ 日期：____年____月____日附件一：配套服务详细内容及标准说明（以下为附件内容，根据实际情况填写）。
配套费协议书
配套费协议书1. 介绍此配套费协议书（以下简称“协议书”）是由以下双方达成的：甲方（XXXXXXXX）和乙方（XXXXXXXX）。
本协议旨在确立双方在配套费方面的权利、义务和责任。
2. 协议内容2.1 配套费的定义配套费是指在特定项目中，为了保障甲方项目的顺利进行，乙方向甲方支付的一定金额或提供其他必要资源的行为。
2.2 配套费支付方式2.2.1 乙方应在协议签订之日起，按照约定的方式和时间向甲方支付配套费。
2.2.2 配套费支付方式可以为一次性支付或分期支付。
具体支付方式和时间应在协议签订前双方协商一致，并写入本协议中。
2.2.3 如果乙方选择分期支付，并未按照约定的方式和时间按期支付配套费，甲方有权要求乙方支付违约金。
2.3 配套费的用途2.3.1 甲方应以收到配套费的金额为依据，按约定用途和顺序使用配套费。
2.3.2 甲方应将配套费主要用于以下方面：•采购所需材料和设备；•支付项目需要的劳务费用；•支付甲方项目相关的税费和手续费；•其他与甲方项目配套有关的费用。
2.4 配套费的返还2.4.1 如果甲方项目未按时启动或未完成，乙方有权要求甲方返还已支付的配套费。
甲方应按照事先约定的方式和时间将已支付的配套费返还给乙方。
2.4.2 如果甲方发生重大违约行为，如未按照约定用途使用配套费、挪用配套费或其他行为严重影响甲方项目的顺利进行，乙方有权要求甲方返还已支付的配套费，并可以向甲方追究法律责任。
2.5 协议的变更和解除2.5.1 本协议经双方甲乙方正式签字、盖章即生效，并具有法律约束力。
2.5.2 任何一方在执行本协议过程中，如需变更协议内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认变更后的协议。
2.5.3 若双方协商解除本协议，应提前30天书面通知对方，在解除协议后，甲方应返还尚未使用的配套费。
3. 保密条款3.1 双方同意在协议签订期间和履行协议期间，将相互掌握的双方商业秘密及其他保密信息予以保密，并不得向第三方透露或使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：项目供电工程施工合同发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：二〇一三年×月发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：甲乙双方就项目供电工程，本着友好协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成了一致意见并签定本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：项目供电工程2、建设地点：3、建设规模：本期开发总建筑面积约平方米，其中住宅/公建方米，地下车库平方米，其余开发面积甲乙双方另行签署补充协议。
第二条：承包内容及范围甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理直至竣工供电，以及供电后向沈阳供电公司移交托管。
1、临时用电工程临时用电，从上级电源供电分界点到低压计量箱的所有供配电设施。
包括线路架设、箱式变电站的购臵安装及其附属设备低压计量箱等的购臵安装，且乙方负责办理用电手续，甲方配合提供办理所需的资料。
2、正式用电工程正式用电，从上级电源出线到开闭所以及各个箱式变电站电缆敷设（开闭所土建不含在内），最后由箱式变电站到供电局规定的低压电源分界点，包括供电设计、箱式变的土建和设备、电缆的敷设、配套设施（低压电缆分接箱）安装及调试等。
具体详见设计图中的全部内容。
3、本工程相关的用电手续的办理。
第三条：技术要求1、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司审核的图纸进行施工。
2、乙方按照有关电力工程施工规范进行施工。
3、乙方按照沈阳供电公司的验收标准进行施工，并保证验收合格。
第四条：合同工期1、临时用电工程：工期个工作日，自预付款到帐次日起开始计算。
2、正式用电工程：按照甲方的开发进度双方再行协商。
第五条：合同价款1、本合同的价格采用单价包干的方式计取，综合单价为住宅/公建/平方米，地下车库元/平方米，一期工程合同总价暂定为人民币￥元（大写：）。
实际结算价款按规划审定的建筑使用性质、面积，及上述综合单价计算。
2、工程竣工结算时按照规划局批准的实际建筑面积乘以综合单价，多退少补。
3、综合单价以沈阳供电公司住宅小区供电设施配套费标准为基准，根据辽宁省及沈阳市发改委的文件（辽发改价格函字[2004]95号及沈发改价格[2005]257号）规定，经营性用房（即公建）供电容量配臵按40w/㎡，如增加供电容量，则按照超基本配臵的同比例增加收费标准。
若项目中有超容部分，待沈阳供电公司图纸设计后，甲乙双方再行协商。
4、因沈阳市发改委正在起草住宅小区供电设施配套费的收费标准的正式文件，故此综合单价仍按现有标准核准执行。
甲乙双方经协商一致同意，最终综合单价以沈阳市发改委正式下发的文件收费标准再行议定，执行多退少补原则。
第六条：付款方式1、根据沈阳供电公司规定，配套费首付款的20%是按照总报装建筑面积×80元/㎡×20%，地下车库打折部分在交第二笔配套费工程款的时候再行扣缴。
甲乙双方经协商，约定按如下条款支付工程款。
2、合同签订后，甲方支付乙方工程款人民币￥（大写：）作为预付款，缴纳后乙方开始组织设计及临时电源施工。
3、临时电源施工竣工，甲方建筑主体封顶，甲方支付乙方工程款人民币￥元（大写：）。
4、完成正式用电工程施工后，甲方支付乙方工程款人民币￥写：），乙方负责完成外线验收及送电工作。
5、乙方替甲方向沈阳供电公司缴纳住宅小区供电设施配套费部分的发票由沈阳供电公司开具给甲方；乙方负责施工部分的发票由乙方开具给甲方。
6、甲方委托乙方负责甲方开发的计、施工、用电手续的办理及竣工供电，向供电公司缴纳配套费等事宜。
若因乙方原因，上述工作不能顺利进行，影响甲方正式用电，乙方承担一切损失和责任。
7、若因甲方现场不具备施工条件（现场塔吊未拆除、有超高余土或土方未及时回填、未按规定时间指定现场±0等导致施工队进场无法作业的事项、设计变更或外网线路走廊占地挖掘手续办理等原因），使项目的临时用电和永久用电的设计、施工、用电手续的办理及竣工供电以及向供电公司缴纳配套费等事宜不能顺利进行，造成工期延误，影响正式用电使用，甲方承担一切损失和责任。
第七条：甲方工作1、甲方负责为乙方提供办理用电手续的基础材料，并派专人配合乙方工作。
2、甲方负责缴纳临时用电接电费，该费用由供电公司用电营业窗口收取，不在本合同价款范围内。
3、甲方负责购买临时用电低压计量电度表，该费用由供电公司计量处收取，不在本合同价款范围内。
4、甲方负责委派专人协调乙方与施工区内其他施工单位的相关协作。
5、甲方负责施工场地具备开工条件和完成时间的要求。
6、甲方负责向乙方提供工程报批所需的资料及工程地质和地下管网线路资料。
7、甲方负责办理与工程有关的证件：黄证（建设用地规划许可证）、绿证（建设工程规划许可证）、开工许可证、批件（道路挖掘施工手续、园林绿化审批手续等），并及时提供给乙方。
8、甲方负责提供±0的施工场地，无超高的建筑余土及建筑垃圾，保证场地平整无障碍物，甲方负责协调确保无交叉作业情况并通知乙方（如遇不可抗力，甲乙双方认可后施工和送电时间顺延）。
9、甲方负责无偿提供环网柜、箱式变电站、电缆井永久性使用用地，甲方负责办理外网线路走廊的占地手续及费用。
10、甲方负责无偿提供开闭所永久性用地及足够面积和满足使用条件的开闭所永久性使用房屋。
11、按工程合同约定付款方式付款。
第七条：乙方工作1、乙方负责供电手续的办理工作并委派专人负责。
2、乙方负责提供经沈阳供电公司审查批准的电力施工图纸和相关配套设计，并按设计要求进行施工。
3、乙方负责购臵工程所使用设备、器材、线缆等材料，并保证所有材料均为合格产品，符合相关国家标准、电力管理部门要求。
4、乙方必须服从甲方的现场管理，做好施工现场安全和文明施工工作，保证对施工现场交通和噪音的要求，做好对施工场地周围建筑物和地下管线的保护，做好施工过程中的成品保护工作。
5、甲方在与电业部门缴纳费用、购买电表等有困难时，乙方积极配合解决。
第八条：工程质量及安全1、工程质量等级：达到沈阳供电公司验收的标准。
2、乙方按照甲方审定的并经沈阳供电公司批准的设计图纸进行施工。
3、乙方严格执行国家、部委、省、市施工验收规范、标准、法律、法规，保证施工质量和安全。
4、乙方按照国家相关电气操作规程进行施工，若出现安全事故及人身伤亡，则由乙方承担责任及相关费用。
第九条：施工与设计变更1、设计院交付的设计图纸、说明、技术标准和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自更改。
2、设计变更必须由设计单位出具，并征得甲方认可后方可实施，所发生的更改费用由甲乙双方另行协商解决。
第十条：工程竣工验收1、工程竣工验收以国家颁布的施工规范、质量检验标准为依据。
2、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。
3、工程验收合格供电后，乙方无条件将工程移交，即10日内移交施工现场，15日内撤出全部施工人员、机械和剩余材料。
第十一条：其他变更合同履行中，甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条：违约责任1、在合同执行期内，双方必须遵守国家法规、政策及本地区有关条例的规定执行合同，否则由违约方承担责任。
2、合同签署后,如甲方不按约定支付工程款，造成工期延误，甲方应支付违约金元，如乙方不履行合同义务，支付违约金元。
第十三条：合同的解除1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。
2、合同解除后，甲方应为乙方撤出施工场地提供必要条件，支付所发生的费用。
第十四条：其他1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、如发生经济纠纷，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
3、本合同经双方签字盖章之日起生效至保修期满、结清全部工程款后本合同自行失效。
4、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效应。
以下空白甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：住所地：住所地：开户行：开户行：帐号：帐号：联系电话：联系电话：本合同于： 2013 年月日签订于长春市篇二：工程配套费条款工程配套费本项目招标文件（合同）中总承包人是指土建施工中标单位（以下简称总承包人）。
分包人是指招标人在法律、法规允许的范围内对工程进行分包和自行采购的设备、材料供应/安装人。
本合同约定工程配套费包括总承包服务费和总包与分包之间的配套费，费用由分包人直接向总包人支付，支付时间在分包工程正式开工前、完成初步验收后各支付50%，总包人须出具发票，支付方法由双方商定。
发包人在招标文件、合同中约定（指定）的工程配套费率（费用），总包人、分包人双方必须遵守。
当分包人不按期支付费用，经总包人申请，监理确认，发包人有权直接将该部分费用从分包人工程款中扣除，给予总包人。
当总包人按期收取工程配套费用，但不执行工程配套职责时，经分包人申请，监理确认，发包人有权直接将已支付的双方工程配套费用全额或部分从总包人工程款中扣除，返还分包人，并保留处以总包人不高于双方工程配套费用总额罚款的权力。
总承包人仅承担土建施工招标确定的工程内容，并按合同规定对该部分工程承担施工、保修责任，对发包人确定的其余分包人、设备供应/安装人仅承担工程配套服务责任。
本项目招标文件（合同）中工程配套费包括总承包服务费、总包与分包之间的配套费两项内容，具体如下：1、总承包服务费：总承包人配合发包人进行工程分包，并对分包工程提供协调和配合、交叉施工引起的工程协调与工程延误、参与需要总包人参加的专门会议与分包工程验收、竣工资料汇总整理归档等服务所需的费用。
总承包服务费包括但不限于以下内容：分包人使用总包人现场设置的道路围墙、安全保卫服务、现场文明卫生服务、接待职能部门检查、接电服务（每两层应提供一个配电箱供分包人接电使用）、接水服务（场地内应提供合适的接水口供分包人接水使用）；分包人在施工场地内堆放物资材料、自行搭设临时用房等。
收费标准按分包的专业工程中标价乘以约定费率计算。
设备安装工程计取基数不含设备费用。
费率标准如下表：发包人自行采购的设备、材料提供给总包人或分包人使用的，总包人不得收取任何费用。
2、总包与分包之间的配套费（本段简称配套费）：分包人需要直接使用总承包人提供的设备设施相关实物服务（如分包人使用总包人的临时设施、脚手架、升降机、水电、办公用房等）所需的费用。
总包人可向分包人收取配套费。
配套费用、支付时间由双方协商确定，协商不成时，可提请监理协调，监理协调不能达成一致时，由发包人征求行业专家意见基础上，在双方争议范围内直接指定费率（费用）。
分包工程如在总包人开工前已基本完成，或者在总包负责的工程竣工后或退场后施工的，分包人不向总包人支付任何配套费用。
篇三：总承包收取配套费及配套修补协议书配套修补协议甲方：乙方：现有乙方在甲方施工区域内进行智能化项目的施工，在施工过程中，对甲方的产品产生了损坏。