2023年一级造价师之建设工程造价管理练习题(一)及答案
2022年-2023年一级造价师之建设工程造价管理精选试题及答案一
2022年-2023年一级造价师之建设工程造价管理精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2020年真题）不同的资金形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）A.边际资金成本B.个别资金成本C.综合资金成本D.加权资金成本【答案】 A2、已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）。
A.8天B.7天C.4天D.1天【答案】 D3、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。
A.强矩阵制B.中矩阵制C.弱矩阵制D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】 B4、（2018年真题）某项目预计投产后第5年的息税前利润为180万元，应还借款本金为40万元，应付利息为30万元，应缴企业所得税为37.5万元，折旧和摊销为20万元，则该项目当年偿债备付率为（）。
A.2.32B.2.86C.3.31D.3.75【答案】 A5、在下列投资方案评价指标中，应该考虑资金的时间价值的指标是（）。
A.投资收益率和净现值B.投资收益率和投资回收期C.净年值和内部收益率D.净现值和利息备付率【答案】 C6、承包商向保险公司投保建筑工程一切险，在保险合同的履行中发现部分格式条款与非格式条款不一致，此时，应当()。
A.以保险公司的解释为准B.以格式条款为准C.以承包商的解释为准D.以非格式条款为准【答案】 D7、甲公司2018年发生了如下两笔业务：购买某建筑材料共计300万，迟延付款120天；购买某建筑设备，价值500万，迟延付款200天。
根据《标准材料（设备）采购招标文件》（2017年版），甲公司应支付的违约金为（）。
A.28.8B.187.5C.216.3D.78.8【答案】 D8、资金筹集成本与资金使用成本的区别在于（）。
A.资金筹集成本是在资金使用过程中多次、定期发生的B.资金筹集成本是筹措资金时定期发生的C.资金使用成本是在筹措资金时一次支付的D.资金筹集成本可作为筹集资金额的一项扣除【答案】 D9、补阳还五汤重用生黄芪为君，意在( )A.补气利水B.补气行血C.补气生血D.补气升阳E.补气固表【答案】 B10、在建筑产品生产中应用价值工程原理时，应（）。
2023年一级造价师之建设工程计价题库与答案
2023年一级造价师之建设工程计价题库与答案单选题（共40题）1、在编制施工定额时，（）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。
A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】 A2、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。
A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 A3、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。
A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】 C4、下列施工机械的费用项目中，不能计入施工机械台班单价的是()。
A.施工机械年检费B.小型施工机械安装费C.定期保养所用辅料费D.机上司机劳动保险费【答案】 D5、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。
A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为30～60天【答案】 A6、在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。
A.基本建设项目概况表B.基本建设项目竣工财务决算表C.基本建设项目交付使用资产总表D.基本建设项目交付使用资产明细表【答案】 B7、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。
其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。
A.1％B.1.5％C.3％D.5%【答案】 B8、下列有关联合体投标的说法，错误的是（）。
2023年一级造价师之建设工程造价管理提升训练试卷A卷附答案
2023年一级造价师之建设工程造价管理提升训练试卷A卷附答案单选题（共30题）1、根据我国现行规定，对某些投资回报率稳定、收益可靠的基础设施、基础产业投资项目以及经济效益好的竞争性投资项目，经国务院批准，可以通过（）方式筹措资本金。
A.银行贷款B.国外借款C.可转换债券D.融资租赁【答案】 C2、（2018年考题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程硏究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要硏究对象。
A.成本和数量占比较高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高【答案】 B3、企业发生公益性捐赠支出的，能够在计算企业所得税应纳税所得额中扣除年度利润总额（）以内部分。
A.10%B.12%C.15%【答案】 B4、某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120米，实际单价8000元/米；计划工程量100米，计划单价7500元/米，则该工程在月底的费用偏差为（）。
A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元【答案】 A5、根据《合同法》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，则应当向（）承担违约责任。
A.债权人B.受让人C.第三人D.保证人【答案】 A6、根据《政府采购法实施条例》相关规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（）。
A.2%B.3%C.5%【答案】 A7、建设行政主管部门在审核发放（）时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查。
A.施工许可证B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许可证D.投资许可证【答案】 A8、价值工程应用对象的功能评价值是指（）。
A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】 A9、（2019年真题）将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。
2023年一级造价师之建设工程计价精选试题及答案一
2023年一级造价师之建设工程计价精选试题及答案一单选题（共30题）1、（2018年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（）。
A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称C.不同专业预留的暂列金额应分别列项D.没有特殊要求一般不列暂列金额【答案】 C2、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。
A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况【答案】 B3、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。
A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】 C4、某建设工程项目关键线路上的 A 工作由于非承包商的原因推迟了 5 天，还有一个非关键线路上的 B 工作也是由于非承包商的原因推迟了 2 天，B 工作的总时差为 3 天，则承包商可以索赔的工期是（）天。
A.2B.5C.7D.8【答案】 B5、已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按( )执行。
A. 竣工结算暂缓办理办法B. 工程保修合同C. 委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法D. 工程质量监督机构的处理决定【答案】 B6、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013）造价信息法调差。
已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400 元/t，2200 元/t，2015 年12 月，2016 年7 月的造价信息发布价为2000 元/t，2600元/t。
2023年一级造价师之建设工程造价管理过关检测试卷A卷附答案
2023年一级造价师之建设工程造价管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共50题）1、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程()。
A.使用性质B.合理使用年限C.合理使用方法D.使用成本【答案】 B2、全过程造价管理覆盖了建设过程的各个阶段，下列选项中，不属于设计阶段管理的是（）。
A.限额设计管理B.投资估算管理C.方案比选管理D.概预算编制管理【答案】 B3、（2014年考题）根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。
A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算【答案】 C4、（2014年考题）从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。
A.全部建筑安装工程费用B.建设工程总费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用【答案】 C5、某工程中标合同金额为6500万元，根据《招标投标法》及其实施条例，中标人提交履约保证金不能超过（）万元。
A.130B.650C.975D.1300【答案】 B6、根据《合同法》，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务，则应当向（）承担违约责任。
A.债权人B.受让人C.第三人D.保证人【答案】 A7、应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。
A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析【答案】 A8、下列关于工程造价计价方法的表述正确的是（）。
A.投资估算的方法有单价法B.投资估算的方法有设备系数法C.计算概算造价的方法有生产能力指数估算法D.计算预算造价的方法有生产能力指数估算法【答案】 B9、下列工程建设项目中，属于生产性工程项目的是（）。
A.通信建设项目B.企业管理机关的办公楼C.广播电视大楼D.咨询服务建设项目【答案】 A10、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务表述不正确的是（）。
2023年-2024年一级造价师之建设工程造价管理基础试题库和答案要点
2023年-2024年一级造价师之建设工程造价管理基础试题库和答案要点单选题（共45题）1、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.10B.15C.20D.30【答案】 B2、根据《标准施工招标文件》，发包人提供的测量基准点资料错误导致承包人测量放线工作的返工和工程损失的, 承包人可索赔的项目有（）。
A.费用B.费用+工期C.费用+合理利润D.费用+工期+合理利润【答案】 D3、以下关于项目融资特点的描述中，正确的是（）。
A.项目资者承担项目风险B.项目融资成本较高C.用于支持贷款的信用结构固定D.贷款人可以索赔项目以外的任何资产【答案】 B4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。
A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目【答案】 C5、下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位不得任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案【答案】 D6、已知某工作总时差为 7 天，最迟完成时间为第 15 天，最早开始时间为第5 天，则该工作的持续时间为（）。
A.8天B.7天C.4天D.3天【答案】 D7、某工程合同约定以银行保函替代预留工程质量保证金，合同签约价为800万元，工程价款结算总额为780万元，依据《建过程质量保证金管理办法》该保函金额最大为（）万元。
A.15.6B.16 . 0C.23.4D.24.0【答案】 C8、根据《工程造价咨询企业管理办法》（2020 年住房和城乡建设部令第50 号修正）,工程造价咨询企业跨省承接业务不备案的,由资质许可机关责令限期办理,逾期不办理的,可处（）罚款。
2023年一级造价师之建设工程造价管理题库及精品答案
2023年一级造价师之建设工程造价管理题库及精品答案单选题（共50题）1、企业计算应纳所得额时，下列项目中，允许从收入中扣除的是（）。
A.向投资者支付的股息B.向银行支付的短期借款利息C.由公益性赞助支出D.税收滞纳金【答案】 B2、项目管理实施规划是在开工之前由（）组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。
A.建设单位负责人B.施工单位技术负责人C.施工项目经理D.总监理工程师【答案】 C3、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。
A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】 A4、建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。
A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值【答案】 C5、盈亏平衡分析分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。
其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。
A.只生产单一产品，且生产量大于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数【答案】 D6、（2019年真题）既有法人可用于项目资金的外部资金（）。
A.企业在银行的存款B.企业产权转让C.企业生产经营收入D.国家预算内投资【答案】 D7、（2020年真题）建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数（）A.流水强度和施工过程B.流水节拍和施工段C.工作面和施工过程D.流水步距和施工段【答案】 A8、根据《施工合同法律解释》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以（）为竣工日期。
2023年一级造价师之建设工程计价题库附答案(典型题)
2023年一级造价师之建设工程计价题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、下列费用中，计算基数互不相同的是（）A.国际运费和银行财务费B.外贸手续费和运输保险费C.关税和消费税D.消费税和进口环节增值税【答案】 C2、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。
A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 C3、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款400万元，第三年贷款500万元，年利率为10％，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为()万元。
A.101.65B.116.65C.153.15D.168.15【答案】 D4、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。
其中，招标人自行供应材料的，总承包服务费按招标人供应材料价值的()计算。
A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】 A5、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。
A.工程价值是工程计价的货币形式B.投资控制是工程计价的依据C.合同价款管理是工程计价的基础D.合同价款管理的各项内容中始终有工程计价的存在【答案】 D6、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。
A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算【答案】 A7、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。
A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比【答案】 C8、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。
2023年一级造价师之建设工程造价管理题库练习试卷B卷附答案
2023年一级造价师之建设工程造价管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。
A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率【答案】 A2、我国工程造价管理组织的三个系统是（）。
A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统、D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统【答案】 A3、在价值工程活动的方案创造阶段，为了激发出有价值的创新方案，会议主持人在开始时并不全部摊开要解决的问题，只对大家进行抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想。
这种方案创造方法称为( )。
A.德尔菲法B.哥顿法C.头脑风暴法D.强制确定法【答案】 B4、（2018年真题）以下属于静态投资的是（）。
A.涨价预备费B.基本预备费C.建设期贷款利息D.资金的时间价值【答案】 B5、（2016年考题）根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计有三个层次是指（）A.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工方案B.施工组织总设计，单位工程施工组织设计和施工进度计划C.施工组织设计，施工进度计划和施工方案D.指导性施工组织设计，实时性施工组织设计和施工方案【答案】 A6、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第一年借款700万元，第二年借款600万元，借款在各年内均衡使用，年化率为6%，建设期每年计息，但不还本付息，则第3年应计的借款利息为（）万元。
A.0B.82.94C.85.35D.104.52【答案】 B7、按工程进度编制施工阶段资金使用计划,首要进行的工作是（）A.计算单位时间的资金支出目标B.编制工程施工进度计划C.绘制资金使用时间进度计划S曲线D.计算规定时间内累计资金支出额【答案】 B8、（2019年真题）关于融资中每股收益与资本结构、销售水平之间关系的说法,正确的是（）。
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析(土建+安装)练习题(一)及答案
2023年-2024年一级造价师之工程造价案例分析（土建+安装）练习题(一)及答案大题（共10题）一、【背景材料】某市拟建一污水处理厂，设计能力日处理5万t污水，建设期2年，运营期10年。
1.建设投资10000万元，政府投资4000万元，运营方投资6000万元，其中运营方贷款3000万元，贷款利率10%，建设投资与贷款在建设期内均衡投入。
2.建设投资全部形成固定资产，直线法折旧，折旧所限10年，残值率3%。
3.运营期第1年达到设计处理能力的75%，以后达到设计处理能力。
每年按365天计算。
4.运营期第1年的经营成本为500万元，以后各年为700万元。
5.建设投资借款在运营期前5年内等额本金偿还。
6.项目建成后由运营方负责运营，收费标准为1元/t。
运营期内运营方预期收益不足部分由政府补贴。
7.不考虑增值税，所得税率为25%。
问题：1.列式计算建设期贷款利息。
2.列式计算运营期第1年应偿还的贷款本金及应支付的利息。
3.列式计算运营方运营期第1年的总成本费用、利润总额及应纳所得税。
4.通过计算判别运营期第1年是否满足还款要求。
为满足还款要求需政府方的补贴收入为多少？【答案】问题1.建设期贷款利息：1500/2×10%=75万元（1500+75+1500/2）×10%=232.5万元合计：75+232.5=307.5万元问题2.应偿还的贷款本金及应支付的利息：本金=（3000+307.5）/5=661.5万元利息=（3000+307.5）×10%=330.75万元问题3.运营期第1年的总成本费用、利润总额及应纳所得税：折旧=（6000+307.5）×（1-3%）/10=611.83万元总成本费用=500+611.83+330.75=1442.58万元利润总额=5×365×75%×1-1442.58=-73.83万元所得税=0万元问题4.611.83-73.83=538＜661.5二、某建设单位（甲方）拟建造一栋3600㎡的职工住宅，采用工程量清单招标方式由某施工单位（乙方）承建。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2023年一级造价师之建设工程造价管理练习题(一)及答案单选题（共35题）1、（2017年考题）下列项目融资方式中,通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。
A.TOTB.BTC.BOTD.PFI【答案】 A2、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在（）小时之内经抢救无效死亡的视同工伤。
A.12B.24C.48D.56【答案】 C3、根据我国民法典合同编内容的规定，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。
A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿【答案】 C4、下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是（）。
A.评价项目风险因素B.进行项目可行性研究C.评价项目的融资结构D.选择项目融资方式【答案】 D5、某项目公司原有资本1 亿元，其中长期债务资本7000 万元，优先股股本1000 万元，普通股股本2000 万元。
该公司每年负担的利息费用为200 万元，每年发放的优先股股利为45 万元。
该公司发行在外的普通股为200 万股，每股面值为30 元。
该公司的企业所得税税率为25%。
因该公司决定扩大项目规模，为此需要追加筹集2000 万元长期资本。
现有两种备选方案。
一是全部发行公司债券，票面利率为12%，利息为100 万元。
二是全部发行普通股，增发100 万股普通股，每股面值为30 元。
此时的每股收益额为（）。
A.0.75 元B.3.35 元C.560 万元D.1600 万元【答案】 A6、针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（）的零部件作为价值工程主要研究对象。
A.成本和数量占比均高B.成本占比高而数量占比小C.成本和数量占比均低D.成本占比小而数量占比高【答案】 B7、城镇市政基础设施工程开工前，建设单位向（）申请领取施工许可证。
A.国务院建设主管部门B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门D.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门【答案】 D8、工程造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争行为的应处以罚款的数额为（）。
A.1万元以上3万元以下B.5000元以上2万元以下C.5000元以上3元以下D.1万元以上2元以下【答案】 A9、（2018年考题）价值工程应用对象的功能评价值是指（）。
A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数【答案】 A10、对建设单位而言，（）与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。
A.联合体承包模式B.平行承包模式C.合作体承包模式D.CM承包模式【答案】 A11、根据《建筑法》，建设单位在领取施工许可证之日起（）个月内开工。
A.0.5B.1C.2D.3【答案】 D12、工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。
A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数【答案】 D13、某工程建设期2 年，建设单位在建设期第1 年初和第2 年初分别从银行借入700 万元和500 万元，年利率8%，按年计息。
建设单位在运营期前3 年每年末等额偿还贷款本息，则每年应偿还（）万元。
A.452.16B.487.37C.526.36D.760.67【答案】 C14、（2020年真题）从投资者角度，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部（）费用。
A.建筑安装工程B.有形资产投资C.静态投资D.固定资产投资【答案】 D15、下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。
A.投资计划年度分配表B.年度建设资金平衡表C.年度计划项目表D.工程项目进度平衡表【答案】 C16、（2014年考题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分部工程的是（）。
A.木门窗安装工程B.外墙防水工程C.土方开挖工程D.智能建筑工程【答案】 D17、下列属于邀请招标的缺点的是（）。
A.招标时间长B.投标竞争的激烈程度较差C.招标费用高D.准备招标、对投标申请者进行资格预审和评标的工作量大【答案】 B18、融资租赁的租金构成不包括()。
A.租赁资产的成本B.租赁资产的折旧C.租赁资产的利息D.租赁手续费【答案】 B19、（2015年考题）某企业借款1000万元，期限2年，年利率8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第2年应计的利息为（）万元。
A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4【答案】 D20、（2019年真题）价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。
A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析【答案】 D21、（2017年考题）建设项目的造价是指项目总投资中的（）A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额【答案】 D22、以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是（）。
A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标C.建设单位可以任意压缩合同工期D.涉及承重结构变动装修施工前，建设单位只能委托原设计单位提出设计方案23、下列项目融资方式中，政府对代建项目具有完全控制权的是（）。
A.BOT和ABSB.BOT和PPPC.TOTD.PFI和ABS【答案】 C24、（2021年真题）当小规模纳税人采用简易计税方法计算增值税时，建筑业增值税的征收率是（）。
A.3%B.6%C.9%D.10%【答案】 A25、某企业拟新建一项目，有两个备选方案技术均可行。
甲方案投资5000万元，计算期为15年，财务净现值为200万元；乙方案投资8000万元，计算期为20年，财务净现值为300万元。
则关于两方案的比选说法，正确的是（）。
A.甲、乙方案必须构造一个相同的分析期限才能比选B.甲方案投资少于乙方案，净现值大于零，故甲方案较优C.乙方案净现值大于甲方案，且都大于零，故乙方案较优D.甲方案计算期短，说明甲方案的投资回收速度快于乙方案26、借款1000万，四年，年利率6%，复利计息，年末结息。
第四年末需要支付多少（）万元。
A.1030B.1060C.1240D.1262【答案】 D27、（2014年考题）根据《民法典》，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。
A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】 D28、（2018年考题）根据《招标投标法实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉。
A.10B.15C.20D.3029、双代号网络计划中关于关键节点的说法正确的是（）A.关键工作两端的节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端是关键节点的工作必然是关键工作【答案】 A30、某投资方欲投资20000万元，4个可选投资项目所需投资分别为5000万元、6000万元、8000万元、12000万元，投资方希望至少投资2个项目，则可供选择的组合方案共有（）个。
A.5B.6C.7D.8【答案】 C31、（2015年考题）下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。
A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段【答案】 C32、根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，下列关于履约保函的说法正确的是（）。
A.履约保函应担保承包商圆满完成施工和保修的义务B.履约保函应担保到(咨询)工程师颁发工程接收证书为止C.业主应在收到工程接收证书副本后21天内，将履约担保退还承包商D.业主应在合同终止后21天内，将履约担保退还承包商【答案】 A33、（2019年真题）可作为建筑工程一切险保险项目的是（）。
A.施工用设备B.公共运输车辆C.技术资料D.有价证券【答案】 A34、对于经营性项目，进行财务分析时，可分为融资前分析和融资后分析，下列说法中正确的是（）。
A.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅B.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅C.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析【答案】 A35、根据《价格法》,地方定价商品目录应经（）审定后公布。
A.地方人民政府价格主管部门B.地方人民政府C.国务院价格主管部D.国务院【答案】 C多选题（共20题）1、（2019年真题）工程网络计划优化是指（）的过程。
A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少【答案】 ABC2、（2019年考题）下列费用中,属于资金筹集成本的有（）。
A.股票发行手续费B.建设投资贷款利息C.债券发行公证费D.股东所得红利E.债券发行广告费【答案】 AC3、根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。
A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【答案】 AB4、当事人在订立合同过程中有过错，给对方造成损失，应当承担缔约过失责任的情形有（）。
A.假借订立合同，恶意进行磋商的B.泄露对方商业秘密的C.提供虚假情况的D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的【答案】 ABCD5、（2017年考题）与传统融资方式相比较,项目融资的特点有（）。
A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债性融资【答案】 ABC6、（2015年真题）建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（）A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量多，组织协调工作量大C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格【答案】 C7、下列属于工程造价计价依据中的设备和工程量计算依据的是（）。
A.项目建议书B.可行性研究报告C.设计文件D.人工单价E.概算定额【答案】 ABC8、根据《政府采购法》，下面关于政府采购的相关内容说法正确的有（）。
A.政府采购的主要采购方式的是公开招标B.政府采购的主要采购方式有公开招标、邀请招标和竞争性谈判C.政府采购合同履行中，不可以与供应商协商签订补充合同D.政府采购合同履行中，可以与供应商协商签订补充合同E.所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%【答案】 AD9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。