标准化生态建设工程施工合同书
国家标准建设工程合同范本
国家（示范文本）建设工程施工合同合同编号：签订日期：[填写日期]签订地点：[填写地点]发包人（甲方）：名称：[发包人全称]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]承包人（乙方）：名称：[承包人全称]统一社会信用代码：[统一社会信用代码]资质等级及证书编号：[资质等级及证书编号]地址：[详细地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：[工程全称]1.2 工程地点：[详细地址]1.3 工程内容：[具体建设内容，如土建、安装等]1.4 工程规模：[建筑面积、结构类型等]二、工程承包范围2.1 承包范围：[具体施工范围，如设计图纸所示的全部内容]三、合同工期3.1 开工日期：[预计开工日期]3.2 竣工日期：[预计竣工日期]3.3 合同工期总日历天数：[具体天数]天。
四、质量标准4.1 工程质量标准：[达到国家规定的质量验收标准，如合格、优良等]五、合同价款与支付5.1 合同总价：人民币[金额]元（大写：[大写金额]元）。
5.2 工程款支付方式：[详细描述支付比例、时间、条件等]。
六、双方权利与义务6.1 发包人的权利与义务：-提供施工场地，办理施工所需许可、批准等手续。
-按照合同约定支付工程款。
6.2 承包人的权利与义务：-按照设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。
-接受发包人、监理单位的监督，确保工程质量。
七、工程变更7.1 工程变更应由发包人提出或由承包人提出经发包人同意，变更引起的工程量增减按实调整，单价按原合同约定或双方协商确定。
八、违约、索赔和争议8.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿因其违约给对方造成的损失。
标准化施工合同范本
标准化施工合同范本合同编号：【编号】甲方：______________（以下简称“甲方”）地址：______________联系人：______________联系电话：______________乙方：______________（以下简称“乙方”）地址：______________联系人：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方进行施工工程，双方本着平等自愿、诚实信用、友好协商的原则，达成如下协议：第一条工程名称及位置甲方委托乙方进行【工程名称】工程，具体位置在【工程位置】。
第二条工程内容1. 乙方将按照工程设计图纸及相关法规，负责承接、具体造价及方法安排和施工进度等工作。
2. 工程内容包括但不限于【具体工程内容】。
第三条工程期限1. 工程期限为【工期】，从双方签订合同之日起计算。
2. 工程延迟需提前通知甲方，并由双方协商解决。
第四条工程费用及支付方式1. 工程总造价为【总金额】。
2. 工程费用支付方式为【支付方式】，具体分期付款方式另行协商确定。
第五条施工质量1. 乙方承诺按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程完工后，甲方有权进行验收。
如有质量问题，乙方需及时整改，直至符合要求为止。
第六条违约责任1. 任何一方违反合同规定，应当承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素无法履行合同，双方可通过友好协商解决，若无法达成一致意见，则根据相关法律规定处理。
第七条合同解除1. 在未达成工程验收标准的情况下，任何一方有权提前终止合同。
2. 提前终止合同需提前书面通知对方，双方协商解决未尽事宜。
第八条其他条款1. 本合同未尽事项，双方可另行协商，并签署补充协议。
2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签署起生效。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________。
标准化生态建设工程施工合同书
标准化生态建设工程施工合同书合同编号：XXXXX甲方：XXX公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX鉴于甲方拥有标准化生态建设工程项目（以下简称“工程项目”）的权益，乙方具备相应的施工能力和经验，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、工程概况1.1 工程名称：标准化生态建设工程。
1.2 工程地点：XXX地区。
1.3 工程范围：包括但不限于土地整理、绿化、水域治理、景观建设等相关工程。
1.4 工程计划：工期为XXX天，具体工期将在合同签订后协商确定。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：合同价款为XXX万元（大写：人民币XXX万元整）。
2.2 付款方式：甲方按照以下方式支付合同价款：（1）工程开工前，甲方向乙方支付合同价款的XX%作为预付款；（2）工程进展到一定阶段，甲方按照工程进度向乙方支付相应的款项；（3）工程竣工后，甲方向乙方支付合同价款的剩余部分。
三、工程质量要求3.1 施工标准：乙方应按照相关法律法规和技术标准进行工程施工，确保工程质量符合国家规定的标准。
3.2 施工技术：乙方应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行工程施工，并采用先进的施工技术和设备，确保工程质量和进度。
3.3 材料选用：乙方应选用符合国家标准的优质材料进行工程施工，保证工程质量和使用寿命。
四、工期及进度管理4.1 工期管理：乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，并保证工程质量。
4.2 进度管理：乙方应及时向甲方报告工程进度，并根据甲方要求提供相应的进度计划和施工进展情况。
五、安全与环境保护5.1 安全管理：乙方应制定相应的安全管理方案，确保工程施工过程中的安全，防止事故发生。
5.2 环境保护：乙方应遵守国家环境保护法律法规，采取相应的措施，保护施工现场的环境，并妥善处理产生的废弃物。
六、保修期及责任范围6.1 保修期：工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，具体保修期限将在合同签订后协商确定。
环保工程施工合同范本
环保工程施工合同范本合同编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（全称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：乙方：（全称）法定代表人：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行环保工程施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条工程概况1.1 项目名称：（填写具体项目名称）1.2 工程地点：（填写具体工程地点）1.3 工程规模：（填写具体工程规模）1.4 工程内容：（填写具体工程内容）第二条合同价格2.1 工程总造价为：（填写具体金额）人民币，大写：（填写具体金额大写）2.2 付款方式：（填写具体付款方式和时间节点）2.3 若工程发生变更，双方应重新协商确定价格调整方式。
第三条工期及交付3.1 工期：（填写具体工期）3.2 交付标准：（填写具体交付标准）3.3 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条质量保证4.1 乙方应按照相关法律法规和技术标准要求，确保施工质量符合国家、地方有关规定。
4.2 乙方应对施工过程中出现的质量问题进行及时处理和整改，确保工程质量达到合同要求。
4.3 在工程竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保修期，并负责在保修期内对工程质量问题进行免费维修。
第五条环境保护5.1 乙方在施工过程中应严格遵守环境保护法律法规，采取必要的环境保护措施，确保施工不对环境造成污染。
5.2 乙方应按照相关要求进行环境影响评价，并提交相关报告。
5.3 乙方应负责施工现场的垃圾分类和合理处理，确保施工现场的环境整洁。
第六条违约责任6.1 若甲方未按合同约定支付款项或提供必要的配合，乙方有权要求甲方补偿相应的损失。
6.2 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
第七条争议解决7.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
住建部：建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]
![住建部：建设工程施工合同正规范本(通用版)[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/174acc6ecec789eb172ded630b1c59eef8c79ade.png)
住建部：建设工程施工合同一、引言建设工程施工合同是指作为建设工程开展的基础，用于约定双方在工程施工过程中的权利和义务的合同。
住建部根据国家相关法律法规的要求，对建设工程施工合同的内容进行了明确的规定和指导。
本文将对住建部关于建设工程施工合同的规定进行详细解读。
二、合同主体根据住建部的规定，建设工程施工合同的主体应该包括甲方和乙方两个主要对象。
1.甲方：甲方是建设工程的业主，可以是政府机构、企事业单位或个人。
2.乙方：乙方是承担建设工程施工任务的施工单位，通常是建筑公司或者工程团队。
三、合同内容住建部在建设工程施工合同的内容方面进行了细致的规定。
合同内容主要包括合同的基本信息、工程范围、工期、价格和支付方式等内容。
1.合同基本信息：合同基本信息包括合同编号、签订日期、合同双方的基本信息和联系方式等。
2.工程范围：工程范围应该明确描述建设工程的具体内容和规模，包括工程的位置、用途、设计要求等。
3.工期：工期是指完成建设工程所需要的时间，合同中应明确规定工期的起止时间和工期保证金等。
4.价格：价格是指乙方进行施工所需要的费用，合同中应明确规定施工的总价款、款项的支付方式和支付周期等。
5.安全与质量要求：合同中应明确规定施工过程中的安全要求和质量要求，以保证建设工程的安全和质量。
四、合同履行1.监理和验收：在建设工程施工过程中，甲方有权对工程的施工过程进行监理，并在工程完工后进行验收。
2.变更和索赔：当施工过程中发生工程变更或者乙方因不可抗力无法按时完成施工时，双方可以协商变更合同内容或进行索赔。
3.终止合同：在特殊情况下，合同可以被终止，如出现严重违约、倒闭、破产等情况。
4.法律责任：合同中应明确规定双方在违约情况下的法律责任和争议解决方式。
五、合同格式住建部对建设工程施工合同的格式进行了规范，可以采用统一的合同样本作为参考。
合同格式应包括合同的页眉、页脚、标题、正文和附件等。
六、合同备案根据住建部的规定，建设工程施工合同需要在相应的建设工程主管部门进行备案。
造林施工合同协议书
造林施工合同协议书甲方（委托方）: [甲方名称]乙方（承办方）：[乙方名称]为了进一步推动生态环境保护，促进森林资源的合理利用，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就乙方对甲方进行造林施工的具体事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 项目名称：甲方委托乙方进行XX地区的造林工程。
1.2 工程范围：具体范围由双方共同勘察决定，包括土地平整、树木选植、养护管理等全程施工。
1.3 工程工期：工程合同签订后，乙方应按照约定的工期计划进行施工，保证按时完工。
二、施工价格2.1 总价款：本合同总价款为人民币（大写），由甲方一次性支付给乙方。
2.2 付款方式：甲方应在合同签订后5个工作日内将总价款支付给乙方。
2.3 结算方式：工程结束后，乙方应出具结算清单，由甲方确认后进行结算。
三、质量标准3.1 施工质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证施工质量符合合同规定。
3.2 施工安全：乙方应加强对施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全和文明施工。
四、保修责任4.1 成果保修：工程竣工验收后，乙方应提供一年免费保修期，对于因自身原因导致的问题进行免费维修。
4.2 保修期：保修期从工程竣工之日起计算，期满后乙方应提供终身维护服务，服务费用另行协商确定。
五、违约责任5.1 违约责任：任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，包括赔偿对方的损失等。
5.2 解除合同：若因乙方过错导致工程无法完成或无法按时完成，甲方有权解除合同，要求乙方承担相关责任。
六、附则6.1 合同变更：任何一方对合同内容有异议或需要变更的，应当经过双方协商一致后进行书面变更。
6.2 合同解释：本合同如有任何争议，应当通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为造林施工合同协议书，甲乙双方在签署合同时需严格履行合同条款，确保施工的顺利进行和工程的质量。
农村生态工程合同
农村生态工程合同
甲方（业主）：___________
乙方（承包方）：___________
鉴于甲方拟在指定地点实施农村生态工程项目，乙方具备相应的资质和能力承担该项目的建设任务，经双方协商一致，特订立本合同：
一、项目概述
本项目旨在通过生态工程技术，改善农村地区的生态环境，包括但不限于水体治理、绿化种植、废弃物处理等。
项目的实施将有助于提升当地居民的生活质量和保护自然环境。
二、合同金额与支付方式
1. 合同总金额为人民币________元。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定的时间节点向乙方支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
三、工程期限
1. 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时沟通并协商解决。
四、质量要求
乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保生态工程的稳定性和可持续性。
五、违约责任
1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应负责修复或赔偿损失。
六、争议解决
合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
2024年度标准化建设工程施工合作协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度标准化建设工程施工合作协议本合同目录一览第一条合作协议的概述1.1 合作双方的名称和地址1.2 合作项目的名称和地点1.3 合作项目的性质和规模第二条合作双方的权利和义务2.1 甲方（建设单位）的权利和义务2.2 乙方（施工单位）的权利和义务第三条施工进度和质量要求3.1 施工进度计划和时间表3.2 施工质量标准和验收要求第四条工程造价和支付方式4.1 工程造价的确定和调整4.2 支付方式的约定和支付时间第五条施工材料和设备5.1 施工材料的供应和质量要求5.2 施工设备的提供和使用要求第六条安全生产和环保要求6.1 安全生产责任和管理制度6.2 环保措施和污染物排放标准第七条变更和解除合同的条件7.1 变更合同的条件和程序7.2 解除合同的条件和后果第八条违约责任和解散合同的条件8.1 违约行为和责任承担8.2 解散合同的条件和后果第九条争议解决方式9.1 双方协商解决争议9.2 提交仲裁机构解决争议9.3 向人民法院提起诉讼第十条合同的生效、修改和终止10.1 合同的生效条件10.2 合同的修改程序10.3 合同的终止条件第十一条保密条款11.1 双方对合同内容和商务机密的保密义务11.2 保密信息的范围和期限第十二条合同的适用法律和管辖12.1 合同适用的法律12.2 合同争议解决的管辖法院第十三条其他条款13.1 双方约定的其他事项13.2 附加条款和附件的有效性第十四条合同的签署和盖章14.1 合同签署的时间和地点14.2 合同盖章的程序和效力第一部分：合同如下：第一条合作协议的概述1.1 合作双方的名称和地址1.2 合作项目的名称和地点合作项目名称为：_______，地点：_______。
1.3 合作项目的性质和规模合作项目性质：_______，项目规模：_______。
第二条合作双方的权利和义务2.1 甲方（建设单位）的权利和义务甲方权利：（1）对乙方施工过程进行监督和检查，确保施工质量和进度符合合同要求；（2）按照约定时间支付工程进度款和结算款；（3）提供施工所需的相关手续和资料，确保施工顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
标准化生态建设工程施工合同书
甲方：广西岜灶山农业科技有限公司
乙方：广西宏奥荣建筑工程有限公司
经甲乙双方协议同意，甲方将广西岜灶山农业科技有限公司猪场建设项目包给乙方施工。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的法律法规，签订合同如下：
一、工程承包内容
1、工程名称：广西岜灶山农科技有限公司生态循环农业猪场建设。
工程建设内容：①标准化高架网床猪舍建设、②管理用房及仓库、③沼气池及其他环保设施、④普通猪舍
2、工程地点：武鸣区城厢镇邓广村圩上屯岜灶山
3、承包范围：按甲方确定的工程发包给乙方施工。
4、承包方式：包工包料，按照施工图纸标准施工。
二、施工日期：
本工程2016年3月06日开工，2017年3月30日完工。
三、质量标准：按双方验收，认可合格标准。
四、工程项目造价；
工程造价双方暂定：①高架网床500平方米30万元，②生产管理用房及仓库600平方米30万元，③沼气池及其他环保设施50万元，④普通猪舍1500平方米60万元，工程总造价为：（￥1700000.00元）大写：壹佰柒拾万元。
完工后根据实际工程量按广西现定额结算为准。
五、付款方式：本合同签订三天内，甲方按合同造价预付30%给乙方作为施工备料款，施工方达到50%工程进度后三天内，甲方再支付30%工程进度款给乙方，以后按相应的进度造价支付工程进度款给乙方。
甲方在工程竣工验收合格后十天内审核结算完毕，并按审定的结算造价暂留2%保修金，其余工程款在五天内付清给乙方。
保修金在保修期满后五天内付清给乙方。
六、甲方责任
1、责任确定施工范围边界线、协调周边群众关系，保证乙方能正常施工。
2、负责处理地下管线和清除地面障碍物给乙方施工。
3、负责道路能运送施工材料到施工现场。
4、负责水、电供到施工现场并满足乙方施工。
5、按合同约定支付工程款给乙方。
七、乙方责任：
1、按合同范围及技术规范施工。
2、听从甲方的指挥，保持施工现场清洁卫生。
3、施工期间注意安全，如果发生安全事故，由责任方承担责任。
八、保修期限：土建一年。
九、违约责任：
甲乙双方都应遵守合同约定，如果任何一方违约，每拖延一天，违约方都应按照合同造价的万分之四支付违约给对方。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工结算并付清工程款
生效。
十一、本合同如有未详之处，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
十二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方应共同遵守。
甲方：广西岜灶山农业科技有限公司乙方：
签约代表：
日期：年月日日期：年月日。