8章.检验、索赔
第八章国际工程承包中的索赔
• 2、工程变更的影响分析 • 工程变更有如下几种情况 • （1）如果工程量的增加超过合同规定的承包商 应承担的风险范围，可进行工期索赔。通常可 按工程量增加的比例同步延长网络活动的持续 时间。 • （2）增加了新的附加工程。增加合同中未包括 的、在合同范围内新的工程分项，导致网络中 新活动的增加。合同双方应商讨确定新活动的 持续时间和新活动与其他活动间的逻辑关系。 • （3）对因业主责任造成的工程停工、返工、窝 工、等待变更指令等事件，可按经工程师签字 认可的实际工程记录延长相应网络活动的持续 时间。
合计：
53760 （美元）
（3）新增额外工程使工期延长1.5个月，要求补偿现场管理费。
现场管理费：24000（美元/日） 1.5（月） 36000 （美元）
经工程师和计量人员的检查核实，工程师原则上同意该三项 费用索赔，但对承包商的计算有分歧。
• 2、工程师的计算和分析：
（1）图纸错误造成工程延误，有工程师暂停施工的 指令，承包商仅计算受到影响的设备停工损失（而 非全部设备）是正确的，但工程师认为不能按台班 费计算，而应按租赁费或折旧率计算，故该项费用 核减为5200美元（具体计算过程略）。
• 总工期索赔 5.5月+6.2月 11.7月 这里将原计划工作量增加10%作为计算基数，一方面考 虑到合同规定的风险，另一方面由于工作量的增加，工作效 率会有所提高。这种分析师基于合同总工期的计算上的匡算， 而不是对工程变更引起工期延长的精确分析，这是一种粗略 的分析方法。
第8章(不可抗力与仲裁)
(三)仲裁规则
"凡当事人同意将争议提交仲裁委员会仲 裁的,均认为同意按照该仲裁规则进行仲裁 均认为同意按照该仲裁规则进行仲裁." 裁的 均认为同意按照该仲裁规则进行仲裁 中国现行仲裁规则规定" 中国现行仲裁规则规定"凡当事人同意将 争议提交仲裁委员会仲裁,均视为同意按照 争议提交仲裁委员会仲裁 均视为同意按照 该仲裁规则进行仲裁." 该仲裁规则进行仲裁
(一)不可抗力的性质与范围 通常为下列两种情况:一种是由于自然力量 一种是由于自然力量引起 通常为下列两种情况 一种是由于自然力量引起 的事件,如水灾 旱灾,冰灾 雪灾,雷电 火灾,暴风雨 如水灾,旱灾 冰灾,雪灾 雷电,火灾 暴风雨, 的事件 如水灾 旱灾 冰灾 雪灾 雷电 火灾 暴风雨 地震,海啸等 另一种是政治或社会原因引起的,如 海啸等;另一种是政治或社会原因引起的 地震 海啸等 另一种是政治或社会原因引起的 如 政府颁布禁令,调整政策制度 罢工,暴动 骚乱,战争 调整政策制度,罢工 暴动,骚乱 政府颁布禁令 调整政策制度 罢工 暴动 骚乱 战争 等.
(二)仲裁协议的作用 二 仲裁协议的作用 1.约束双方当事人只能以仲裁方式解决争议 约束双方当事人只能以仲裁方式解决争议, 约束双方当事人只能以仲裁方式解决争议 不得向法院起诉. 不得向法院起诉 2.排除法院对有关案件的管辖权 排除法院对有关案件的管辖权. 排除法院对有关案件的管辖权 3.仲裁机构取得对争议案件的管辖权 仲裁机构取得对争议案件的管辖权. 仲裁机构取得对争议案件的管辖权 核心作用是第二条. 核心作用是第二条
(四)仲裁裁决的效力 四
若败诉方不执行裁决, 若败诉方不执行裁决,仲裁机构不能强制执 但胜诉方有权向有关法院起诉, 行,但胜诉方有权向有关法院起诉,请求法 院强制执行. 院强制执行. 仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力. 仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力. (五)仲裁费用的负担 一般规定有败诉方承担,也有的规定为由仲裁庭酌 一般规定有败诉方承担 也有的规定为由仲裁庭酌 情决定. 情决定
第8章 建设工程施工索赔
（4）按索赔的依据分
①合同内索赔（Contractual Claim）
②合同外索赔（Non-Contractual Claim）
③道义索赔（Ex-Gratia Payment）。 （5）按当事人分
①承包商与业主之间的索赔； ②承包商与分包商间的索赔，在这类索赔处 理中，监理工程师一般不直接参与处理； ③发包人或承包人与供货人、运输人间的索 赔； ④发包人或承包人与保险人间的索赔。
述通知后，在不必事先承认业主责任的情况下，监督此类记录，并可以指 令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录 的复印件，并允许工程师审查所有些类记录；
（3）提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生42天之内，或在工
程师批准的其他合理时间内，承包商应向工程师提交一份索赔报告，详细 说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额；
3、报告编写的要求
1）实事求是 2）证据充分 3）计算准确 4）简明扼要
4、索赔的艺术
8.2.4 索赔的解决方法 1. 协商解决 2. 调解 3. 仲裁 4. 诉讼 5. 争议评审
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3.1 费用索赔 一、索赔费用的构成
（1）可索赔费用的分类：
①按索赔费用性质的划分，在工程实际中，承包商的费用索赔
包括额外工作索赔和损失索赔。
②按可索赔费用的构成划分
可索赔费用按项目构成可分为直接费和间接费。其中直接费包括人工费、 材料费、机构设备费、分包费，间接费包括现场和公司总部管理费、保 险费、利息及保函手续费等项目。
按照工程惯例，承包商的索赔准备费用，索赔金额在索赔处理期间的 利息、促裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含 在索赔费用中。
《国际贸易实务》课程提纲
《国际贸易实务》课程提纲本课程的重点内容是国际贸易术语、国际贸易合同主要条款、国际贸易合同的商订和履行。
课程内容如下：第一章国际贸易术语第一节国际贸易术语与国际贸易惯例第二节《2010》通则中六种常用贸易术语第三节《2010》通则中其他贸易术语第四节贸易术语的选用第二章合同的标的物及其质量、数量与包装第一节合同的标的物第二节商品的质量第三节商品的数量第四节商品的包装第三章国际货物运输第一节运输方式第二节运输单据第三节装运条款第四章国际货物运输保险第一节海运货物保险承保的范围第二节我国海运货物保险的险别第三节其他运输方式下的货运保险第四节伦敦保险协会海运货物保险条款第五节买卖合同中的保险条款和我国进出口货物保险的做法第五章进出口商品的价格第一节价格的掌握第二节作价办法第三节计价货币的选择第四节佣金和折扣的运用第五节合同中的价格条款第六章国际货款的收付第一节支付工具第二节汇付与托收第三节信用证第四节银行保函第五节各种支付方式的选择第七章检验、索赔、不可抗力和索赔第一节商品检验第二节索赔第三节不可抗力第四节仲裁第八章国际货物进出口合同的商订与履行第一节国际货物进出口合同的磋商第二节国际货物进出口合同的订立第三节国际货物进出口合同的履行第九章贸易方式第一节经销与代理第二节寄售与展卖第三节招标投标与拍卖第四节商品期货交易与套期保值第五节对销贸易第六节加工贸易第十章国际电子商务EDI第一节电子商务的概念与分类第二节电子商务的特点第三节电子商务在外贸业务中的作用教材及参考文献1.《国际贸易实务模拟》，张建华主编，高等教育出版社，2002年7月第1版2.《现代国际贸易实务》，韩玉珍编著，首都经济贸易大学出版社2003年4月第2版3.《国际贸易结算案例及惯例》，石玉川等主编，对外经济贸易大学出版社，1998年3月第1版4.《国际贸易业务教程》，尤盛东，北京师范大学出版集团，2008年7月第1版5.《实用国际贸易》（英文），周振邦主编，青岛海洋大学出版社，1998年3月第1版6.《国际贸易实务》，黎孝先，对外经济贸易大学出版社，2011年7月第5版7.《进出口贸易实训及案例分析》，罗农，中国人民大学出版社，2006年3月第1版8.《国际贸易实务》，胡丹婷，机械工业出版社，2012年2月第2版9.《新编进出口贸易实务》，知识出版社，1992年版10.《出口贸易模拟教程》，祝卫，上海人民出版社，1999年版11.《进出口单证流转实务》，尹哲、修宗哲，中国轻工业出版社，1999年版12.《国际经贸理论、政策与实务》，华东师范大学出版社，1992年版复习题：一、填空题1．合同磋商的基本环节是和。
动植物检验检疫名词解释、课后题答案
第1章动植物检疫起源与发展1、检验检疫：一般是指出入境检验检疫的简称，包含了商品检验、动物检疫、植物检疫和卫生检疫2、检验：狭义：对商品的品质检验。
广义：对商品进行检验、监督管理以及公证鉴定。
3、动物(animal) :饲养、野生的活动物。
如畜、禽、兽、蛇、龟、鱼、虾、蟹、贝、蚕、蜂4、动物产品（animal products）：是指来源于动物未经加工或者虽经加工，但仍有可能传播疫病的产品.如：毛皮，肉类，脏类，奶制品，血液，胚胎,动物性粉类等5、动物疫病(animal disease)：是危害或可能危害动物及动物产品的任何传染病和寄生虫病6、植物（plant）：栽培植物、野生植物及其种子、种苗及其他繁殖材料.7、植物产品（plant products）：是指来源于植物未经加工或者虽经加工，但仍有可能传播病虫害的产品。
食用（粮食，油类，水果）、医用（中草药材）、加工材料（木材）、饲料8、植物有害生物(plant pest)：泛指危害或可能危害植物及其产品的任何生物：微生物（细菌，病毒，真菌）；对植物及植物产品有害的植物(杂草)、动物（害虫）、病原线虫等9、检疫性动物疫病（Quarantine animal disease）：是对受其威胁的地区具有潜在经济重要性，但尚未在该地区发生，或虽已发生但分布未广并正在进行官方控制的动物疫病10、检疫性植物有害生物（Quarantine plant pest ）：是对受其威胁的地区具有潜在经济重要性，但尚未在该地区发生，或虽已发生但分布未广并正在进行官方控制的植物有害生物.11、动植物检疫（animal and plant quarantine ）：旨在防止检疫性动物疫病和检疫性植物有害生物的传入、传出和(或)扩散，或确保其官方控制的一切活动.12 、检疫物（限定物）（regulated article）：植物检疫术语，要求进行检疫措施的任何植物、植物产品、贮藏地、包裹、运输工具、容器、土壤和任何能够隐藏和传播有害生物的微生物、物体和材料，特别是那些涉及国际运输的地方。
第八章 产品质量法练习
第八章产品质量法一、填空题1．产品质量法中所称产品是指经过、，用于的产品。
2。
负责全国产品质量监督管理工作。
3。
根据产品质量法的规定，企业根据的原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请认证和认证。
4．国家对产品质量实行以为主要方式的监督检查制度。
5．生产者不得伪造或者冒用标志、标志等质量标志。
6．销售者应当执行进货制度，验明产品合格证明和其他标识。
7．因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效为年。
8．产品质量责任是指产品的生产者，销售者违反《产品质量法)的规定，不履行法律规定的而应承担的。
9．判定产品质量责任的依据是，和一O10·——是生产者的首要义务。
二、判断题(正确的在题后括号内划“√”号，错误的划“X”号)1．销售者不能指明缺陷产品的生产者，也不能指明供货者的，销售者应当承担赔偿责任。
( )2．因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的，由生产者承担赔偿责任，销售者不承担赔偿责任。
( )3。
裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。
( )4．《产品质量法)只调整国内产品质量，不调整进口产品质量。
( )5．某商店正在销售一批电热油灯，并明示该批电热油灯有漏电的毛病，降价处理，根据规定．，该商店不能销售该批电热油灯。
( )6．因产品存在缺陷造成损害，受害人要求赔偿的请求权，不受时间限制。
( ) 7．国家按照国际通用的质量管理标准，推行企业产品质量认证制度。
( )8．根据规定，建筑水泥是建设工程的构成要素之一，因此水泥质量不适用《产品质量法)。
( )9．某商店销出一批电视机，普遍存在图像不清晰的毛病，消费者要求退货，商店称此电视机是代销产品，让消费者直接找厂家，该商店的做法是正确的( ) 10．某市在执法检查中发现，有一家化工厂至今仍在生产国家明令宣布为淘汰产品的萘丸，这种行为应受处罚。
( )11．<产品质量法)调整的对象之一是产品的生产者、销售者与产品的用户和消费者之间因产品缺陷而产生的产品质量责任关系。
国际贸易理论与实务_鲁丹萍_教案业务善后 (2)
第8章国际贸易业务的善后【学习目标】国际贸易过程中，买卖双方往往会因为彼此间的责任和权利问题引起争议，并由此导致索赔、理赔、仲裁和诉讼等情况的发生。
本章从争议的含义出发，介绍国际贸易合同中对一般条款的规定。
通过本章学习，你应该能够：1.掌握争议含义和分类。
2.理解商检、索赔、仲裁和不可抗力等条款。
【先行案例】保险单日期的争端某国际经济贸易发展公司（以下简称经公司）与哈斯曼贸易有限公司成交一笔交易，在国外开来信用证中有关保险条款规定：“Insurance policy covering W.P.A. and War Risk as per Ocean Marine Cargo Clause of P.I.C.C. dated 根据中国人民保险公司1981年1月1日海洋运输货物保险条款投保水渍险和战争险。
)经发公司按时进行装运，并取得8月19日签发的提单，于8月20日交单办理议付手续。
但于8月30日开证行提出：“第**号信用证项下的单据存在单证不符：提单签发日期是8月19日，但保险单的签发日期却为8月20日，说明你方先装运后办理保险手续，所以保险晚于装运日期。
经研究我无法接受，联系开证申请人亦不同意接受。
单据暂在我行留存，速告处理的意见。
”经发公司经办人员经查留底单据，并联系保险公司后于9月2日作如下答复：“你30日电悉。
关于保险单日期问题，我保险单的签发日期虽然晚于提单的装运日期，但我保险单上已由保险公司声明：‘This cover is effective at the date of loading on board。
’（本保险责任于装船日起生效）说明已在装船办理了投保，起保险责任在货物装船日已经生效，不影响索赔工作。
所以你行应该接受单据。
”但9月4日又接到开证行复电：“你2日电悉。
关于保险的签发日期问题，根据《UCP500》惯例规定我银行不管你保险手续的办理实际日期是否在装运日前，也不管将来是否会影响索赔工作，我银行只根据单据表面上所表示保险单的签发日期晚于提单的装运日期，即可确定不符合要求。
第8章物流保险业务法规
第二节物流保险业务法律规范
损失通知
索赔
申请检验 提交索赔必要文件
索 赔 与 理 赔
理赔
保险单 残损单 溢短单 提单 货运记录等 发票 检验报告 装箱单 索赔清单 重量单
查勘检验 调查取证
核赔
取得保险代位权后的追赔
第二节物流保险业务法律规范
应用 当货物损失是由第三者的过失或疏 规则 保险人依法向第三者请求赔偿 忽引起时，保险公司向被保险人支付 时，不影响被保险人就未取得赔 保险赔偿后，享有取代被保险人向第 偿部分向第三者请求赔偿 三者进行索赔的权利
被保险人已经从第三者取得损 害赔偿的，保险人赔偿保险金时， 可以相应扣减被保险人从第三者 处取得的赔偿金额
代 位 与 委 付
代位
不能行使代位请求赔偿情形
必须为保险标的推定全损 必须就保险标的的全部提出要求 委付是指在推定全损的情况下，被保险 必须经保险人承诺方为有效 人把残存货物的所有权转让给保险公司， 请求取得全部保险金额 在法定时间内提出书面委付申请 被保险人必须将保险标的的一切权利 转让给保险人，且不得附加条件
订立 保险 合同
合同内容
保险凭证
保险人的名称和住所 保险金额 姓名或名称、住所 保险费及支付办法 保险标的 保险金赔偿或给付办法 保险责任和责任免除 违约责任和争议处理 保险期间和保险责任开始时间 订立合同日期 保险价值
第一节保险法基本理论 投保 保险 订立过程 合同 承保 订立 意见达成一致合同即告成立 过程 除另有规定或另有约定， 合同效力 及 保险合同，自成立时生效 效力 保险合同生效要件
第二节物流保险业务法律规范 国 内 货 物 运 输 保 险
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
常设仲裁机构
我国是国际经济贸易 仲裁委员会和中国海 事仲裁委员会
2020/8/12
国际贸易实务
29
第九章
出口合同的履行
2020/8/12
国际贸易实务
30
2020/8/12
国际贸易实务
31
信用证方式下的结汇方式
买单结汇（议付、出口押汇）
收妥结汇----先收后结 定期结汇
受益人
2020/8/12
2020/8/12
国际贸易实务
9
违约分类
英国
违反要件 违反担保
后果
受损害方可宣告合同无 效，并要求损害赔偿
要求损害赔偿或救济
美国
重大违约 轻微违约
根本性违约
公约
非根本性违约
2020/8/12
国际贸易实务
10
案例2
有一份CIF合同，出售大米100吨，单价 为每吨500美元，总价值50000美元。事 后卖方只交货5吨。在这种情况下，买方 主张何种权利？为什么？如果卖方交货 90吨，买方又主张何种权利？为什么？ 提示：对违约性质的判断。
2020/8/12
国际贸易实务
16
三、合同中的索赔条款
（一）、异议和索赔条款
索赔依据、期限、赔偿损失的办法和金额
（二）、罚金条款
2020/8/12
国际贸易实务
17
CASE STUDY5
中国A公司与美国B公司签订进口1000公吨小麦合同。事后 A公司与中国其他两家公司分别签订转售500公吨小麦合同。 合同履行期内，B公司因故明确表示无法履行合同。A公司多 次交涉未果，遂向B公司提出如下赔偿要求：（1）B公司无 法履行合同造成的利润损失；（2）支付给国内两家公司的 违约金；（3）催促B公司履行合同等文电、办公费用;（4） 其他因B公司违反合同造成的损失。
2020/8/12
国际贸易实务
14
案例分析4：某国一公司以CIF鹿特丹出口食品1000箱， 即期信用证付款，货物装运后，出口商凭已装船清洁提单 和已投保一切险及战争险的保险单，向银行收妥货款。货 到目的港后，经进口商复验发现下列情况：
1、该批货物共有10个批号，抽查20箱，发现其中2个批号 涉及200箱内含有沙门氏细菌超过合同标准。
2、收货人实际收到998箱，缺少2箱。 3、有15箱货物外表状况良好，但箱内货物共缺少60公斤。
问：根据上述案情，进口商应分别向谁索赔？
2020/8/12
国际贸易实务
15
案情分析:
对于进出口业务中的损失进行索赔，首先要分清责 任，然后根据责任确定索赔对象进行索赔工作。 ①情况应向卖方索赔，因为货物有内在缺陷； ②应凭提单向承运人索赔，因承运人签发清洁提单，在 目的港应如数交足货物； ③情况可以向保险公司索赔，属保险单责任范围以内， 但如进口人能举证原装数量不足，也可以向卖方索赔。
2020/8/12
(Arbitration Agreement)
国际贸易实务
26
2、作用 双方只能以仲裁方式处理争议 使仲裁机构取得对争议的管辖权 排除法院的管辖权
2020/8/12
国际贸易实务
27
三、仲裁地点
中国
被告国 双方同意的第三国
2020/8/12
国际贸易实务
28
四、仲裁机构
机构
临时仲裁机构
问题：请问欧洲 厂商的要求合理？ 为什么？
2020/8/12
国际贸易实务
21
分析
欧洲厂商的要求不合理。因为我方所派船只迟到， 是由于战争造成，这属于社会原因引起的不可抗力， 是法定免责事项，对欧洲厂商提出的赔偿要求，我方 可不予理睬。
2020/8/12
国际贸易实务
22
案 例7
某年，我国A公司与英国B公司成交小麦 100公吨每公吨CFR London 400英镑，总金额 为 40000英镑，交货期为当年5月～9月份。签 约后，A公司购货地发生水灾，于是我方以不 可抗力为由，要求免除交货责任。但对方回电 拒绝。
2020/8/12
国际贸易实务
11
二、索赔对象 （一）向买、卖方索赔 （二）向承运人索赔 （三）向保险人索赔
2020/8/12
国际贸易实务
12
Case Study3
中国某公司与欧洲某进口商签定一份皮具合同，以CIF鹿 特丹成交，向保险公司投保一切险,用信用证支付。货到鹿 特丹后，检验结果表明：全部货物潮湿、发霉、变色，损 失价值10万美元。据分析，货物损失的主要原因是由于生 产厂家在生产的最后一道工序中，未将皮具湿度降到合理 程度。
议付行
开证行或指定付款行
国际贸易实务
32
单证不符的处理
凭保议付；
电提；
跟证托收；
这三种做法，将信用证的银行信用变为商业信 用。
2020/8/12
国际贸易实务
33
出口收汇核销与出口货物退税
1991年1月1日起，我国实施出口收汇核销制度， 即对出口货物实行“跟踪结汇”。
出口收汇核销单是“跟踪结汇”的管理手段。
第八章
商品的检验、索赔、不 可抗力和仲裁
2020/8/12
国际贸易实务
1
第一节 商品检验
一、商品检验的意义
买方的检验权：若买方没有利用合理的 机会检验货物，则他就放弃了检验货物的权利， 也丧失了拒收货物的权利。
2020/8/12
国际贸易实务
2
案例1
我出口公司A向新加坡公司B以CIF新加坡条件 出口一批土特产品，B公司又将该批货物转卖 给马来西亚公司C。货到新加坡后，B公司发 现货物的质量有问题，但B公司仍将原货转销 至马来西亚。其后，B公司在合同规定的索赔 期限内凭马来西亚商检机构签发的检验证书， 向A公司提出退货要求。 请问：A公司应如何处理？为什么？
企 业 申 请
2020/8/12
海关验放
国际贸易实务
核备 销案
、 结 汇 、
34
Thank You Very Much!
2020/8/12
国际贸易实务
35
问题：我方要求以不可抗力免除交货的理由是否充分？
2020/8/12
国际贸易实务
23
分析
不可抗力事由发生后，带来两种后果，解 除合同与延迟履行。本例中，合同中小麦 并非特定产地产品，某一产地发生水灾可 以从其它产地调集，所以A无法要求免除交 货义务。
返回本章目录
2020/8/12
国际贸易实务
24
第四节、仲裁（Arbitration)
准或国家商检部门指定标准。
2020/8/1
货物与合同相符的依据 海关放行依据 办理货款结算依据 办理索赔和理赔的依据
签发时间不迟于提单日期
2020/8/12
国际贸易实务
8
第二节、索赔
一、违约责任
不同性质的违约行为，承担的责任是不同的。 索赔依据：一般为检验证书。 索赔期限：双方约定的索赔期限，法定期限。
2020/8/12
国际贸易实务
19
二、不可抗力的法律后果
1.解除合同
2. 变更合同
替代履行 减少履行 迟延履行
2020/8/12
国际贸易实务
20
案 例6
我某进口企业按FOB条件向欧洲某 厂商订购一批货物。当我方派船 前往西欧指定港口接货时，正值 埃及与以色列发生战争，埃及被 迫关闭苏伊士运河。我所派轮船 只得绕道南非好望角航行，由于 绕道而增加航程，致使船只延迟 到达装货港口。欧洲厂商要求我 方赔偿因接货船只迟到而造成的 仓租和利息，我方拒绝了对方要 求，因此引起争议。
2020/8/12
国际贸易实务
3
案例分析
A公司应拒绝退货要求。 马来西亚商检机构出具的检验证书无效。 新加坡B公司已经转卖给马来西亚C公司， 意味着对货物的部分接受，部分接受视 同整体接受，B公司已经丧失了对货物的 检验权。
2020/8/12
国际贸易实务
4
二、检验时间与地点
在出口国检验：产地检验、装运前和装运后检 验。 在进口国检验：在卸货港、目的地对货物实施 检验。 出口国检验进口国复验 装运前检验（PSI协议，对重要商品，进口国 无相关检验机构和检验技术）：买方自行在装 运港进行预验，在目的港进行最终检验。
请问：A公司的要求是否合理？为什么？
2020/8/12
国际贸易实务
18
第三节、不可抗力（Force Majeure)
一、不可抗力的含义 （一）不可抗力的构成条件
注意：市场风险、商品价格波动、汇率变化等均不能视 为不可抗力事件。
不可抗力是一项免责条款（Be Free from Liabilities）
一、仲裁的含义
交易双方达成书面协议，自愿将他们之间的 纠纷提交给一个双方同意的第三者来进行裁决， 此裁决对双方都具有约束力。
仲裁效力：终局性的
2020/8/12
国际贸易实务
25
二、仲裁协议的形式和作用
1、形式
争议发生之前， 争议发生之后，
合同中的仲裁条款
(Arbitration Clause)
提交仲裁协议
问：1、进口商对受损货物是否支付价款？ 2、进口商应向谁索赔？
2020/8/12
国际贸易实务
13
案例分析
尽管属于一切险赔偿范围，但是应当找到主要责任原 因。由于运输过程正常，因此船方无责任；另一方面由 于皮具包装并不能满足其一般运输防潮要求，因此货物 问题应当是由于包装不能满足基本运输要求所引起的， 这是在运输交货前发生的，所以责任应当是在生产厂 家，货物损失应当由出口厂家赔偿。
2020/8/12
国际贸易实务
5
三、检验机构
检验机构：有资格的、有权威的、公正的－－ 三性。