苏州市建设工程施工合同(造价部分)示范条款2008年8月6日
苏州市建设工程施工合同范本(条款)
苏州市建设工程施工合同范本(条款)1. 特别声明本合同是施工单位与业主之间的法律文件，双方应认真履行合同约定的权利和义务。
双方需在签订合同前对合同内容进行充分的协商和交流，在满足国家法律法规的前提下达成一致意见并签署本合同。
2. 合同主要内容2.1 项目概况本项目是位于苏州市的建设工程，包括工程的名称、规模、地址等要素的简要说明。
2.2 合同价款根据项目概况，双方应协商确定合同价款，并填写具体金额及支付方式。
2.3 工期要求双方应协商确定工程的开始日期和完工日期，并填写具体时间节点。
2.4 施工质量与安全保障施工单位应保证工程质量符合相关标准和规范要求，并保证施工过程中的安全。
2.5 变更和索赔如双方因工程变更或其他原因需要进行索赔，应协商确定变更内容和索赔金额，并填写相关条款。
2.6 违约责任和争议解决双方对违约责任和争议解决方式应达成一致，并填写相关条款。
2.7 其他条款双方可根据具体情况补充其他条款，或根据法律法规调整本合同的内容。
3. 合同条款详细说明3.1 项目概况双方确认本项目的名称为XXX工程，在苏州市XXX区，占地面积XXX平方米，建筑面积XXX平方米，包括XXX等各项工程。
3.2 合同价款本合同总价款为XXX元，双方约定按照工程进度支付，并在工程验收合格后结算尾款。
3.3 工期要求工程的开始日期为XXXX年XX月XX日，完工日期为XXXX年XX月XX日，双方应确保在合同约定的工期内按时完成施工。
3.4 施工质量与安全保障施工单位应按照国家相关标准和规范要求，严格控制施工质量，并采取必要的安全措施保障工人的生命安全和资产安全。
3.5 变更和索赔如双方因工程变更或其他原因需要进行索赔，应书面通知对方，并协商确定索赔金额和支付方式。
3.6 违约责任和争议解决如果一方没有履行本合同规定的义务，对方有权要求违约方承担违约责任。
双方如发生合同纠纷，应首先通过友好协商解决；如协商不成，可以通过仲裁或诉讼解决。
苏州工程合同范本
苏州工程合同范本甲方（发包方）：姓名：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对[工程名称]进行建设，乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：（详细描述工程的具体内容和范围）4. 工程质量标准：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：（大写）元（小写：元）。
2. 支付方式：[具体支付节点和金额][其他支付条款]四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：[甲方的具体权利，如监督检查等][甲方应履行的义务，如提供必要条件等]2. 乙方的权利和义务：[乙方的具体权利，如按要求施工等][乙方应履行的义务，如保证质量等]五、工程变更1. 任何工程变更应经双方书面同意。
2. 工程变更导致的费用调整应按照[具体约定]执行。
六、工程验收1. 工程完工后，乙方应及时提交验收申请。
2. 甲方应在收到申请后[具体时间]内组织验收。
3. 验收合格的，双方应签署验收报告；验收不合格的，乙方应按要求进行整改。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付价款，应承担[违约责任]。
2. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担[违约责任]。
八、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
九、其他条款1. [其他双方约定的条款]2. [其他补充事项]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（发包方）：（签字或盖章）日期：乙方（承包方）：（签字或盖章）日期：。
江苏省苏州市建设工程合同条款及格式(适用于固定单价招标工程)
合同条款及格式第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款参照建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(示范文本)GF-2013-0201第二部分。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件２、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书（10）其他３、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
苏州建设工程合同范本
苏州建设工程合同范本甲方（以下简称“发包人”）：________乙方（以下简称“承包人”）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包的工程事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程承包范围：________第二条合同价款2.1 合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 合同价款包括：________2.3 合同价款不包括：________第三条工程质量3.1 工程质量标准：________3.2 工程质量保修期：________第四条工程进度4.1 工程开工日期：________4.2 工程竣工日期：________4.3 工程进度计划：________第五条工程款支付5.1 工程预付款：________5.2 工程进度款：________5.3 工程结算款：________5.4 工程保修金：________第六条违约责任6.1 甲方违约责任：________6.2 乙方违约责任：________第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第________种方式解决：（1）提交________仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。
第八条其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
8.2 本合同一式________份，甲方执________份，乙方执________份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________ 法定代表人（签字）：________签订日期：________年________月________日签订日期：________年________月________日。
苏州建设工程施工合同(条款)
苏州建设工程施工合同(条款)苏州建设工程施工合同一、合同双方：甲方：[甲方名称]地质：[甲方地质]联系人：[甲方联系人]方式：[甲方方式]乙方：[乙方名称]地质：[乙方地质]联系人：[乙方联系人]方式：[乙方方式]二、承包工程的名称：本合同约定由乙方承包的工程为：[工程名称]。
三、工程内容及工期：1.工程内容乙方承包的工程内容包括但不限于：[详细工程内容]。
详细工程内容可以通过附件1来查看。
2.工期乙方应按照合同约定，在合同签订后的[工期]内完成工程，并提交甲方验收。
四、工程费用及支付方式：1.工程费用本工程的合同总价为[工程总价]，详细支付方式和阶段性支付金额可以通过附件2来查看。
2.支付方式甲方将根据工程进度和质量，按照合同附带的支付计划，按期支付相应款项给乙方。
具体支付方式可以通过附件3来查看。
五、质量要求：1.工程质量乙方承诺承包的工程应符合相关法律法规的要求，达到约定的技术标准和质量要求。
2.质量保证乙方承诺对工程实行质量保证，自工程竣工之日起，质保期为[质保期限]。
六、工程保险：本工程需要乙方购买施工工程一切险和第三者责任险，并在合同签订后的[指定天数]内向甲方提供保险单。
七、违约责任：1.甲方违约责任甲方如未按时支付工程款项或提供相应材料及相关支持，则需要按照合同约定支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
2.乙方违约责任乙方如未按时完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方按照约定进行整改，并根据实际情况支付违约金。
如乙方无力整改或拒绝整改，则甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的一切损失。
八、争议解决：本合同发生的争议，双方协商解决。
如协商不成，提交苏州仲裁委员会仲裁。
附件：1.工程详细内容2.支付方式和阶段性支付金额3.支付方式4.施工工程一切险和第三者责任险保险单法律名词及注释：1.合同总价：指双方约定的工程费用总额。
2.工期：指乙方完成全部工程的时间要求。
3.质保期：指乙方对工程的质量进行保修的时间期限。
苏州建筑工程合同
苏州建筑工程合同一、合同基本信息甲方（建设单位）：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________乙方（承包商）：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________鉴于甲、乙双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就_________（工程项目名称）的施工达成如下合作协议：二、工程概况1. 工程地点：_________________2. 工程规模：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程质量要求：符合国家及地方相关标准规范。
三、合同金额与支付方式1. 合同总价：人民币（大写）_______________元整（￥：___________）。
2. 付款方式：_________________3. 结算方式：_________________四、工期与进度1. 开工日期：_________________2. 竣工日期：_________________3. 工程进度计划：由乙方制定，并经甲方确认后执行。
五、质量保证乙方必须保证工程质量达到合同约定的标准，并对所承担的工程质量负责。
六、安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全无事故。
七、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交苏州市仲裁委员会进行仲裁。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、附件1. 工程设计图纸及相关技术资料。
苏州建设工程合同
苏州建设工程合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点：苏州鉴于条款：1. 甲方是依法注册成立的公司，有权进行本合同所述的工程项目建设。
2. 乙方是具有相应资质的建设工程公司，有能力承担本合同所述的工程建设任务。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]工程建设项目中的权利、义务和责任。
工程概况：1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、装修、安装等]4. 工程规模：[具体规模，如建筑面积、层数等]工程期限：1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期] 日历天。
质量标准：工程质量应达到 [具体质量标准，如国家标准、行业标准等]。
合同价款：1. 合同总价：[合同总价] 元人民币。
2. 支付方式：[具体支付方式，如按工程进度、里程碑支付等]。
甲乙双方权利与义务：1. 甲方权利与义务：- 提供工程所需的合法手续和相关资料。
- 按合同约定支付工程款。
- 监督工程进度和质量。
2. 乙方权利与义务：- 按合同约定组织施工。
- 保证工程质量达到约定标准。
- 按期完成工程并交付甲方。
工程变更：任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
工程验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后 [验收期限] 内组织验收。
违约责任：1. 如一方违反合同条款，应向对方支付违约金，金额为违约方合同总价的 [违约金比例]%。
2. 违约金不足以弥补对方损失的，违约方应赔偿对方实际损失。
争议解决：合同执行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
其他条款：[其他根据项目实际情况需要添加的条款]附则：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个模板，实际合同应包含更详细的条款，如工程细节、技术规范、安全标准、保险要求、变更和索赔程序、支付条件、保修期、合同终止条件等。
苏州市建设工程合同示范文本
#苏州市建设工程合同示范文本##1. 引言本文档是苏州市建设工程合同的示范文本，旨在规范和指导建设工程合同的签订和执行。
本文档适用于苏州市内的各类建设工程合同，包括但不限于房屋建筑工程、市政工程、水利工程等。
##2. 合同条款 ###2.1 合同双方本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包商）共同签订。
甲方和乙方应当具备相应的资质和能力，以保证合同的有效执行。
###2.2 合同内容本合同的内容应包括但不限于以下条款： - 工程概况：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程周期等基本信息。
- 合同价款：明确工程的总价款、支付方式、进度款、尾款等相关条款。
- 工程质量：规定工程质量标准、验收标准、保修期等相关条款。
- 工程进度：明确工程的开工时间、竣工时间、工期延误责任等相关条款。
- 变更和索赔：规定变更和索赔的程序、要求、补偿等相关条款。
- 合同解除和违约责任：明确合同解除和违约责任的条件、程序、补偿等相关条款。
- 争议解决：规定争议解决的方式、程序、仲裁机构等相关条款。
- 其他条款：根据实际需要，在合同中增加其他必要的条款。
###2.3 合同签订和生效合同应由双方当事人签字盖章，并按照法定程序进行备案、登记等手续，以确保合同的合法性和有效性。
合同的生效日期应当明确。
##3. 合同执行 ###3.1 工程管理甲方应当组织专业人员对工程进行全面管理，包括但不限于施工图设计、工程进度控制、质量检查、安全监督等。
乙方应当按照合同约定的要求和标准进行施工。
###3.2 工程款支付甲方应按照合同约定的支付方式和进度，及时支付工程款项。
乙方应按照合同约定的要求和标准完成工程，并提供相应的验收材料和报告。
###3.3 工程质量和验收乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关规定。
甲方应组织专业人员进行工程质量验收，对合格的工程及时支付工程款项。
###3.4 工程变更和索赔若因工程变更或其他原因需要调整合同内容，应按照合同约定的程序进行变更协商，并及时支付或收取相应的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
苏州市建设工程施工合同（造价部分）示范条款第一部分固定单价合同一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定单价，风险系数为：□3％□4％□5％□6％□其它％。
1.2调整，风险范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 工程量增减15％以内，综合单价不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整。
1.2.3合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌□5％，□10％以内不调整：□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整：2.1 工程量的调整原则本项目超出工程量清单及风险范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件除材料价2.2.5款约定。
□2.2.1.1 合同工期内遇价格调整文件，均按文件规定调整。
□2.2.1.2 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，均按文件规定调整。
□2.2.1.3 由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调增的，按文件规定执行；文件规定较原约定调减的，按原约定不调整。
□2.2.1.4 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，不按文件规定调整。
□2.2.1.5 由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间遇价格调整文件，文件规定较原约定调减的，按文件规定执行；文件规定较原约定调增的，按原约定不调整。
□2.2.1.6 其它约定：。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，综合单价确定原则为以2.2.2.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格。
□2.2.2.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格。
□2.2.2.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人提出，发包人确认。
□2.2.2.4 合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为结算工程综合单价。
□2.2.2.5 其它约定：。
2.2.3在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程□2.2.3.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮％为新的结算综合单价。
□2.2.3.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮％为新的结算综合单价。
□2.2.3.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。
□2.2.3.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为新的结算综合单价。
□2.2.3.5 其它约定：。
2.2.4 在本项目上因清单项目内容、特征改变，综合单价予以调整，调整办□2.2.4.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。
□2.2.4.2 清单项目中增加一项或多项子目内容，则相应增加该增加部分子目的单价，子目单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.3 清单项目中同时增加或减少一项或多项子目内容，则重新组价，其综合单价按上述两种方法确定。
□2.2.4.4 因发包人提供的工程量清单项目特征描述不清或描述错误引起承包人在该清单项目中少计、多计或错计子目内容，则该清单项目重新组价，综合单价的确定方法同2.2.2款。
□2.2.4.5 其它调整方式：。
2.2.5 材料价格的调整。
2.2.5.1 :□2.2.5.1.1合同工期内遇价格调整文件中涉及材料价格调整规定的，均按文件规定调整。
□2.2.5.1.2合同工期内材料价格变化超过1.2.3款约定幅度，超出部分的材料差价由发包人承担或受益。
□2.2.5.1.3由于发包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由发包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由承包人受益。
□2.2.5.1.4由于承包人原因，造成工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价由承包人承担，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价由发包人受益。
□2.2.5.1.5其它约定。
2.2.5.2 :□2.2.5.2.1本项目所用主要材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)，约定主要材料为。
□2.2.5.2.2除上款约定外的材料价差按施工期间材料加权平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.3本项目所用主要材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)，约定主要材料为。
□2.2.5.2.4除上款约定外的材料价差按期间的造价管理部门发布的平均指导价减去招标时的指导价计算(无指导价的,按同期市场价计算)。
□2.2.5.2.5本项目所用主要材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算，约定主要材料为。
□2.2.5.2.6除上款约定外的材料价差按期间的平均市场价减去招标时的市场价计算。
□2.2.5.2.7 其它约定。
（可分为主体施工期间、开竣工期间、合同工期期间、沥青摊铺期间等）2.2.6 措施费用的调整。
2.2.6.1 本项目风险范围以外的措施费用均可按实调整。
2.2.6.2□2.2.6.2.1 以清单工程量为计算基础的措施项目，随对应工程量的调整同比例调整。
□2.2.6.2.2 以分部分项工程费为计算基础的措施项目费，随分部分项工程费的调整而调整。
□2.2.6.2.3 除上述所列以外的新增（或变更）措施项目费，调整办法同2.2.2款。
□2.2.6.2.4 其它约定：。
2.3 其它工程项目费用的确定与调整2.3.1 施工配合费：由发包人单独分包的工程，总包单位按照分包工程造价的％或按价格直接向发包人计取。
2.3.2 零星工作项目费：由发包人提出并认可的零星项目工作费用按照零星项目签证单记录数据计算。
2.3.3 本工程□设立□不设工期奖励或处罚，提前或延后按照每天％比例奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
（以合同工期为参照对象）2.3.4 本工程□设立□不设工程质量奖惩，以招标文件约定质量等级为基准，每提高或降低一个等级，按％给予奖励或处罚，计算基础为经调整后的分部分项工程费用。
竣工验收不合格的，除无条件返工至合格，扣除所有已计算的工程质量奖励费用及降低等级处罚外，□按照□不再按经调整后的分部分项工程费的％处以罚款。
（质量等级分为不合格、合格、县级市优质结构、姑苏杯、扬子杯、鲁班奖）2.3.5 暂定材料价格的调整确认方法：本工程所有暂定材料均□甲供□乙供，调整方式采用下列√项：□2.3.5.1 按照发包人提供价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.2 按照发包人与承包人共同询价后确认价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.3 按照造价管理部门发布的指导（信息）价格结算，与暂定价的差价列入其它相应费用的计算基础。
□2.3.5.4 其它约定。
2.3.6 本工程工程保险费用以如下方式支付或承担：。
2.3.7□2.3.7.1 由发包人支付。
□2.3.7.2 核减率在％以内由发包人支付，核减率超过％，超出部分的审核费用由承包人支付。
□2.3.7.3核减率在％以内由发包人支付，核减率超过％，全部审核费用由承包人支付。
□2.3.7.4 审核费用支付。
2.4 补充约定：第二部分固定总价合同一、合同价款的确定：1.1本项目合同价款采用固定总价，包干系数为：□3％□4％□5％□6％□其它％。
1.2予调整，包干范围以外按实调整，调整办法见本合同第二分部“合同价款的调整”部分的约定。
□1.2.1 本项目在施工图纸范围内，工程量已经双方核实无误，工程量不调整。
□1.2.2 市建设行政主管部门或造价管理部门发布的价格调整文件，在合同工期内，不调整（不可竞争费除外）。
1.2.3 合同工期内乙供材料价格变化在下列幅度：上涨或下跌□5％，□10％以内不调整；□1.2.4其它说明。
二、合同价款的调整：2.1 工程量的调整本项目超出施工图纸及包干范围的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生工程量计量，由承包人提出，发包人确认。
2.2 合同价款的调整2.2.1在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起新的（或变更）工程量清单项目时，合同价款予以调整，调□2.2.1.1合同中已有适用新增（或变更）项目的价格，按合同中已有的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.2合同中只有类似新增（或变更）项目的价格，参照类似项目的价格乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.3合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，由承包人或发包人提出适当的新增（或变更）项目的价格，经对方确认后乘以新增(或变更)工程量，以其为计价基础的其它费用按合同计价程序和费率标准计算。
□2.2.1.4 合同中没有适用或类似新增（或变更）项目的价格，按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为结算工程价款。
□2.2.1.5 其它约定：。
2.2.2在本项目上发生新增项目或设计变更、施工条件变更等由于发包人的原因引起合同单项工程量增减超过15％，并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，其超过部分或剩余部分工程□2.2.2.1工程量调增超过约定幅度，其超过部分的工程量的综合单价以原综合单价下浮％为新的结算综合单价。
□2.2.2.2工程量调减超过约定幅度，其剩余部分的工程量的综合单价以原综合单价上浮％为新的结算综合单价。
□2.2.2.3工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量或剩余部分工程量的综合单价由承包人提出，发包人确认后，为新的结算综合单价。
□2.2.2.4工程量调增或调减超过约定幅度，其超过部分的工程量剩余部分工程量的综合单价按建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准下浮％，为新的结算综合单价。
□2.2.2.5 其它约定：。
2.2.3 在本项目上因清单项目内容、特征改变，合同价款予以调整，其综合□2.2.3.1 清单项目中减少一项或多项子目内容，则直接减去该减少部分子目的单价。