基建合同范本(20200824083509)
建设工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________工程地点：_________________工程内容：_________________二、工程承包范围：三、合同工期：开工日期：______ 年—月—日竣工日期：______ 年—月—日合同工期总日历天数_________ 天四、质量标准工程质量标准：_符合国家现行相关质量标准__________________五、承包方式：1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。
2•按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。
六、合同价款及付款方式工程总价共计人民币________ 元整（大写: ____________________________ ）按发包方内部规定预决算要求进行计价。
本工程总价按发包方签发的施工任务单中的工程量核算。
七、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、施工图纸3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或扫描件、传真等视为本合同的组成部分。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____ 年内承担工程质量保修责任，在此期间内出现的质量问题，由承包人无偿修理九、如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延：1.甲方不能按合同规定在开工前五个工作日内交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通；2•.因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然原因发生的火灾等）造成停工者；3•因停水停电或因电力，水压不能满足施工需要，影响达连续六小时以上者；十、材料、设备供应1.工程全部所需材料、成品、半成品及设备由_____________ 方自行采购供应至 ______ 方施工工地现场。
2•钢材、水泥、木材由甲方协助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。
3•双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。
十二、双方责任（一）甲方责任：1•负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证；2.开工前三十天做好建筑红线图以外的三通”和红线以内的场地平整，提供水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为__________ 米。
并能满足施3•提供工程地质报告书两套（有打桩和基地地下室工程），道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点；4.____________________________________________ 于合同签订后三日内向乙方提供施工图套（含设计院标准图），桩基工程质量证明书两份；5•由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前十五天通知乙方；（二）乙方责任：1•施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划，并送甲方留底存档；3•每月25日后四天内向甲方送月度施工计划和完成工程月报（包括形象进度、工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；4•按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；6•做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7•做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。
器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；8.做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9•在交工后______ 保修期内，发现有施工质量问题，负责免费返修。
10・凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并立即书面报告甲方主管单位备案；11.工程竣工后做到工完场清；12.在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。
13.___________________________________________________________ 乙方无正当理由工期拖延的，每逾期一天，需向甲方支付 ________________________________________ 分之____ 违约金。
十三、工程质量检查验收1 •施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必须经过设计院和甲方审核同意并签证；2.乙方必须健全质量检查制度，做好自检记录，由乙方原因造成的损失，均由乙方自行承担；3•凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。
如果甲方接通知后一个工作日内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；4•如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方承担，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方承担，如因此而造成工期损失，由责任方负责；5•施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长；6.质量等级的评定应执行《青岛建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
十四、施工图纸修改1•施工图的修改变更须甲方代表签证方才有效，若未经过甲方代表签字同意乙方自行修改，甲方有权不予认可；2•修改部分的工程费用按发生时青岛市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。
由乙方编制，甲方核实后，报由相关部门审查，确定增减造价；3•若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方原因，则修改后费用的增（含返工损失等）减由乙方承担，工期损失不予顺延；4•施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十个工作日商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延；5•施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延；6•已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料等实际损失。
十五、工程款支付1•合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的_____________ %预付款，计________万元（小写：¥_____________ ）;2•甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款；3.________________________________ 工程款支付达工程总造价的%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留________ %的款待保修期满后支付给乙方；4.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由乙方予以修改，逾期超过一天按合同总价款的 ____________ 分之_______ 罚款。
十六、工程验收1 •乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合；2•工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应及时组织验收；3•经验收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期；4.乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日—元/m2在余留工程款中扣回。
十七、其它（一）不论新、改、扩建工程，乙方在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必须采取严格的防护措施。
若施工单位防护不力而发生安全事故，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失；（二）由于不可抗力的原因（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）造成的经济损失，由甲、乙双方协商解决；（三）甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得转包第三方，需分包时，必须经甲方书面同意；（四）由乙方分包给第三者时，则应由乙方负责统一管理，安排场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作配合。
影响甲方工期时，由乙方负责。
十八、本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，协商不成双方均可向合同签订地所在的人民法院进行起诉。
十九、本合同一式 _________ 份其中甲方执_.份，乙方执_____ 份，与本合同相关的传真件、扫描件等均属于本合同附件，具有同等效力。
附：施工图纸________ 份。
甲方：（公章）____________________ 乙方：（公章） ____________________代表：_____________________________ 代表：_____________________________。
基建类合同5篇
基建类合同5篇篇1基建合同协议书合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要实施一项基建工程，乙方具备相关资质和经验，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本基建工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[工程简介及内容]。
4. 工程规模：[工程规模描述]。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如有变更，双方另行协商。
三、工程造价及支付方式1. 总造价：人民币[金额汉字大写]（¥[金额数字小写]元）。
具体金额根据工程实际清单及预算确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付乙方工程进度款。
具体支付节点为：工程开工前支付预付款XX%，工程进度过半支付XX%，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
具体支付比例根据实际项目需求双方协商确定。
3. 甲方未按约定支付款项的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延。
由此造成的损失由甲方承担。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照相关国家规范和合同约定进行施工，确保工程质量达标。
如因乙方施工质量问题导致损失，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工验收应按照国家和行业的相关标准进行，具体验收标准和程序由双方协商确定。
3. 验收合格后，双方签订验收报告。
如有不合格项，乙方应限期整改并承担相应费用。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
如因乙方安全措施不当造成事故，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
六、违约责任及解决纠纷的方式1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
基建施工合同范文(4篇)
基建施工合同范文发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：整个工程的全部工程桩，CFG总桩长桩67870.5m，水泥搅拌桩总桩长6182m。
四、工程造价：1、本工程承包方式采用闭口包干性质，包括总价及综合单价均闭口包干。
____元(小写)。
注：按实际发生工程量结算。
其中：D500CFG综合单价____元/m，D500水泥搅拌桩综合单价____元/m。
(1)总价包干内容包括但不限于(包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险(含外来务工人员综合保险)、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等)。
乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。
(2)除非另有规定，合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。
(3)包干综合单价不作任何调整，即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整，不会因工程量的增加或减少而调整。
(4)任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，任何的缺漏项与工程量统计错误(除非招标图纸上没有，而施工图上有)皆由乙方承担。
第二条施工准备一、甲方：1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。
2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在3天内分送有关单位，5天内提供会审纪要和修改施工图3份。
基建合同范本3篇
基建合同范本3篇篇一基建合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程规模：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币（大写）元（小写：￥元）。
2. 支付方式：四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在收到报告后的日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的‰向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按照合同要求进行施工，每逾期一日，应按照工程价款的‰向甲方支付违约金。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，并按照工程价款的‰向甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：__________ 乙方（承包方）：__________法定代表人（签字）：__________ 法定代表人（签字）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________篇二基建合同范本甲方（发包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：__________________地址：__________________联系电话：__________________法定代表人：__________________一、项目概况1. 项目名称：__________________2. 项目地点：__________________3. 项目内容：__________________4. 项目规模：__________________二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币__________________元（大写__________________元整）。
基建工程项目施工合同4篇
基建工程项目施工合同4篇篇1基建工程项目施工合同一、甲方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________乙方：__________________法定代表人：__________________住所：__________________统一社会信用代码：__________________为明确基建工程项目的约定事项，经甲、乙双方友好协商，就本项目的具体合同内容达成如下协议：二、项目名称：__________________经双方确认，乙方将承担甲方项目（名称）的总承包与施工工作，包括但不限于（具体项目内容），合同总金额为（具体金额），工期为（具体工期）。
三、合同款项：1. 工程预付款：甲方应在本合同签订后______日内向乙方支付工程总价款的______%作为预付款，金额为______元人民币（大写）。
2. 进度款：工程期间，甲方按照工程施工进度向乙方支付工程款项，具体比例及金额为____________。
3. 竣工验收款：工程竣工验收合格后，乙方提供完工结算书及相关资料，甲方应在______日内支付工程尾款，金额为______元人民币（大写）。
四、施工内容与要求：1. 工程范围：_______________（详细描述具体工程范围）。
2. 施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成工程建设，如因特殊原因需延长工期，应提前______日书面通知甲方。
3. 质量要求：乙方应按照国家相关标准和法律规定，保证工程建设的质量符合相关标准，如发现质量问题应及时整改。
4. 安全生产：乙方应加强工程施工过程中的安全管理，确保工程建设过程中无任何安全事故发生，如发生意外事故，应及时处理并通知甲方。
五、变更与索赔：1. 变更：如因设计变更、工程施工技术难度等原因需变更工程内容，乙方应提出变更申请，并经双方协商确定变更内容及工程造价变更。
建筑基建合同范本三篇
建筑基建合同范本三篇篇一建筑基建合同甲方（发包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________乙方（承包方）：姓名/名称：______________________法定代表人：____________________地址：________________________联系电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于建筑结构、装修、给排水、电气等详细工程内容）4. 工程规模：____________________二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：人民币__________元（大写：_____________________）2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家及地方相关建筑标准和规范进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______个工作日内组织验收。
如甲方逾期未组织验收，则视为工程验收合格。
基建工程项目施工合同范本（三篇）
基建工程项目施工合同范本甲方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方：地址：法定代表人：电话：传真：邮编：鉴于，甲方拥有相应资金和资源，希望在某一地区进行基建工程项目的施工，并委托乙方担任该项目的施工工作。
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的1.1 乙方应根据甲方的要求，在指定地点按照相关技术规范和标准，进行基建工程项目的施工。
1.2 甲方应根据合同约定，支付相应的施工款项，并提供必要的技术和资源支持。
第二条工程范围2.1 本工程的范围为（具体描述工程项目的内容和规模）。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工设计图纸，进行工程的施工和安装，并确保工程质量符合相关法律法规和标准的要求。
第三条工期和进度3.1 本工程的工期为（具体约定工程的施工时间）。
3.2 乙方应确保工程施工按照合同约定的工期进行，如需延期应提前书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期。
3.3 乙方在甲方要求的情况下，应提供工程进度表和施工计划，以便甲方及时了解工程进展情况。
第四条价格和支付方式4.1 本工程的总价为人民币（具体金额）。
4.2 甲方按照以下方式支付工程款项：(1) 工程开工前支付总价的（具体比例）；(2) 工程完成验收合格后支付总价的（具体比例）；(3) 工程完工后支付总价的（具体比例）。
4.3 乙方完成阶段性工程后，应向甲方提供相应的工程进展报告和要求支付款项的书面申请。
4.4 甲方应在收到乙方的支付申请后，根据合同约定的支付比例及时支付相应款项。
第五条资源配备5.1 甲方应向乙方提供必要的工程资源和施工材料，并确保其质量符合相应的标准。
5.2 乙方应按照合同约定的施工要求，合理使用和管理甲方提供的工程资源和施工材料。
第六条质量保证6.1 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关技术规范和标准进行施工，并保证工程的质量。
6.2 如工程质量不符合相关要求，乙方应承担修理、更换或重新施工的责任，直至工程质量合格为止。
基建工程项目施工合同范本4篇
基建工程项目施工合同范本4篇篇1基建工程项目施工合同范本合同编号：______甲方：（委托方全称）法定代表人：______ 职务：______联系地址：______ 电话：______乙方：（承包方全称）法定代表人：______ 职务：______联系地址：______ 电话：______根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就______（工程名称）的施工事项，达成如下合同：第一条工程名称______（工程名称）。
第二条工程位置______（工程位置）。
第三条工程范围1. 本工程的建设规模、工程内容等详见设计文件。
2. 工程竣工的实质性标准以及质量、进度、工程量、工期等技术和经济条件参照设计文件。
第四条施工条件1. 甲方应提供工程地点、用地手续、施工条件以及拆迁。
乙方应在上述条件基础上，依法办理施工许可证等相关手续。
2. 甲方应按照有关规定向乙方提供施工所需土地、用地手续等，保证乙方按期施工。
乙方须按期交付施工所需的质料和建筑部件，签发有关证件，并按规定支付工程师、监理人员工作的工资。
第五条工程价款1. 工程价款为______元整。
2. 工程价款支付基础：（1）工程竣工验收合格后，乙方提供完工报告，甲方组织验收工作。
（2）验收合格后，甲方支付款项至乙方。
第六条工程质量1. 本工程按照《中华人民共和国建筑法》关于建筑质量管理的规范执行。
2. 乙方应保证施工质量，对工程质量负责，不得安装劣质材料，不得使用仓促施工，如因乙方自身的原因造成的施工质量问题，乙方应对此承担相应的责任。
第七条工期要求1. 工程合同签订后______天内，乙方必须组织施工，并按工程计划保质保量完成工程。
2. 工程在竣工前应经甲方验收，如有任何质量问题应及时整改；逾期不整改或者不按设计文件要求完成，由此引起的一切后果由乙方承担。
第八条施工安全1. 乙方应组织施工过程中的安全生产，确保工程施工中没有人员伤亡事故，财产损失、环境污染等情况。
基本建设工程合同样本（3篇）
基本建设工程合同样本签订日期：甲方（建设单位）：乙方（承包商）：鉴于甲方为完成相应项目而需委托乙方承包完成基本建设工程，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是明确双方在基本建设工程中的权利和义务，确保工程能按照约定的方式、质量和进度进行。
第二条工程内容甲方委托乙方承包以下基本建设工程：（详细列出工程内容）第三条工程进度1. 乙方应根据本合同的约定，在合理时间内完成委托的工程，遵守相关法律法规和安全规定。
2. 乙方应提供详细的工程进度计划，并经甲方确认后执行。
如需调整工程进度，乙方应及时与甲方协商解决。
第四条工程质量1. 乙方承诺按照国家相关标准和要求执行工程，确保工程质量达到约定的验收标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合，并对检查中发现的问题进行整改。
第五条价款及付款方式1. 工程最终总价款为（具体金额），其中（具体金额）应在工程开展前支付作为预付款，剩余部分按照工程进度支付。
2. 甲方应按照约定的付款比例和时间支付工程款项。
乙方完成工程后，经甲方确认后7日内，甲方应支付相应的工程款项。
第六条保证金及违约责任1. 乙方在合同签订前应提供甲方规定金额的保证金。
保证金可用于支付乙方违约金或因工程质量问题引起的赔偿等费用。
2. 乙方的违约责任包括但不限于工程质量不达标、延期完成工程等情况下，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
3. 如乙方因故无法继续履约，甲方有权解除合同并索要赔偿。
第七条知识产权1. 工程中产生的专利、著作权、商标权等知识产权归属于甲方。
2. 乙方不得以任何方式将工程中的设计、图纸、技术等内容用于其他项目或向第三方转让。
第八条争议解决双方如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，提交甲方所在地法院解决。
第九条其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
基本建设合同范本精选3篇
基本建设合同范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
借款方：*******贷款方：*******借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。
为明确双方责任，恪守信用，依据有关规定，特签订本合同。
第一条本年度贷款方向借款方方案发放基本建设储备贷款人民币(大写)****元，用于****。
借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。
为明确双方责任，恪守信用，依据有关规定，特签订本合同。
第一条本年度贷款方向借款方方案发放基本建设储备贷款人民币(大写)****元，用于****。
本贷款期从开头支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为****年。
其次条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。
不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、方案外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧急地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。
第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。
在合同规定的借款期内，月利率为****‰。
借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息****%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息****%。
第四条借款方保证在****年****月****日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。
逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。
第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期供应贷款，应担当由此造成的经济损失。
第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用状况，了解借款方的经营管理、方案执行、设备选购、财务活动、物资库存等状况。
借款方应向借款方供应有关设计、会计、统计等方面的文件资料。
借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息****%。
基建工程项目施工合同范本4篇
基建工程项目施工合同范本4篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，就本基建工程项目的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模及承包范围：_________________________4. 工程标准：符合国家及地方相关施工规范和质量标准。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：_________________________元人民币（￥______元）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款______%。
（2）工程进度达到______，甲方支付乙方工程进度款______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程尾款______%。
剩余______%作为工程质保金，一年后无息返还。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
若因乙方原因达不到质量标准，由乙方承担全部责任。
3. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方在收到验收申请后的七日内组织验收。
若甲方七日内未组织验收，则视为该工程已经验收合格。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全设施完善，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。