边坡支护工程施工合同
边坡支护工程施工合同
边坡支护工程施工合同甲方：乙方：甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下：第一条工程概况1. 工程名称：。
2. 工程地点：。
3. 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括：（1）护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。
（2）包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。
（3）工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。
（4）有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。
（5）为完成上述工作而进行的必要的其它工作。
4. 工程造价（1）承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。
护坡工程承包综合单价为 /平方米。
上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用；5. 工程期限开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。
（1）工期说明开工a.乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。
基坑及边坡支护工程合同
基坑及边坡支护工程合同甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________鉴于甲方需要进行基坑及边坡支护工程，乙方具有相应的资质和能力承担该工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________1.2 工程地点：_____________1.3 工程内容：包括但不限于基坑开挖、边坡支护、临时排水、监测预警等工作。
1.4 工程规模：_____________（具体描述）1.5 工程质量标准：符合国家及地方相关法律法规、规范标准的要求。
第二条合同价格2.1 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2.2 价格构成：包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
2.3 价格调整：如遇不可抗力因素导致成本变化，双方应协商调整合同价格。
第三条工期与进度3.1 开工日期：自____年__月__日起3.2 竣工日期：至____年__月__日止3.3 工期延误：因乙方原因导致的工期延误，乙方应按照约定支付违约金。
第四条质量保证4.1 乙方应保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
4.3 如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至合格。
第五条安全生产5.1 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产计划，并严格执行。
5.2 乙方应对施工现场进行安全管理，确保施工人员安全。
5.3 发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应责任。
第六条合同履行6.1 双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
6.2 任何一方违约，应承担违约责任。
6.3 合同变更或解除，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
护坡施工合同范本
护坡施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方护坡工程施工相关事宜，达成如下合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：________项目护坡工程（以下简称“本工程”）。
2. 工程地点：________。
3. 工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，包括工作面平整、脚手架搭设和拆除、锚杆布设、钢筋和钢丝网布设、排水沟布设、喷浆等全部护坡施工内容。
4. 承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期1. 总工期：__天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。
2. 本合同工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、承包单价1. 本工程价款实行综合单价包干，综合包干单价为人民币每立方米____元。
2. 上述综合包干单价包括但不限于：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输费等。
四、工程质量1. 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
五、付款与结算1. 付款方式：本工程价款按工程进度分阶段支付。
具体支付比例和时间双方另行商定。
2. 结算方式：工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，经甲方审核无误后，甲方按照本合同约定的综合单价支付乙方工程款。
六、违约责任1. 乙方未按照约定的工期、质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
护坡项目合同模板
护坡项目合同模板本合同是由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就护坡项目进行订立的合同，双方经协商一致，依据中华人民共和国相关法律法规，达成以下条款：第一条合同目的甲方和乙方在本合同中以明确的方式规定了双方在护坡项目中所承担的权利和义务。
第二条工程范围1. 护坡工程的范围包括但不限于：设计、施工、材料供应和其他相关工程服务。
2. 护坡工程的详细内容和规范由甲方提出，并由双方在合同签订前达成一致。
第三条工期和交付1. 工程的工期为双方约定的时间，具体工期由双方在合同签订后另行协商确定。
2. 护坡项目完工后，乙方有责任将工程交付给甲方，并确保工程符合相关标准和要求。
第四条工程质量和保修1. 乙方承诺在护坡项目中提供的所有材料和工作质量合乎相关标准和要求。
2. 自工程交付之日起，乙方将提供一年的质量保修期。
在此期间，乙方应负责修复由于工程质量问题引起的任何损害。
3. 对于甲方自行修复或委托第三方修复的问题，乙方将无需承担任何责任。
第五条付款方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项给乙方。
2. 工程款项的支付方式由双方在合同签订前协商确定，并在合同上明确记载。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，甲方应按照约定支付违约金给乙方。
2. 若乙方未按照约定完成工程，乙方应按照约定支付违约金给甲方。
第七条合同终止1. 合同在下列情况下可提前终止：a. 双方协商一致，签署书面解除合同的协议；b. 法律法规的规定导致合同的终止。
2. 合同终止后，双方应按照合同约定处理相关事宜，并履行解除合同后的其他责任。
第八条争议解决本合同的订立、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；若协商不成，双方同意在争议解决期限内向有管辖权的人民法院提交解决。
第九条其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商，并通过书面形式进行补充协议。
第十条合同生效本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。
护坡承包合同范本(合集5篇)
护坡承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!护坡承包合同范本（合集5篇）在法制日益健全的今天,合同已被越来越多的人所运用,合同的订立已成为一项十分重要的活动。
边坡支护及锚杆施工劳务承包施工合同最新版
边坡支护及锚杆施工劳务承包施工合同最新版边坡支护及锚杆施工劳务承包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《安全生产法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，以及遵循其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲方将76号地块除2号楼外的边坡支护及锚杆施工，以劳务分包的形式承包给乙方。
乙方负责劳务的组织、管理和劳务工资的发放，并保证各种劳动力的需要和现场的正常运行。
为明确双方的责任、权利和义务，特订立本合同，希望双方共同遵守。
一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：重庆仙桃数据谷3、承包方式：包人工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包材料计划、包机械机具、包常用工具、包成品保护、包现场管理、包质量保修、包锚杆检查等。
二、承包内容：1、承包性质：单项人工及材料费承包2、工作内容及计算规则：1）细实砼护坡及锚杆施工，乙方按设计图纸及甲方现场要求进行施工，工作内容包括钢管架搭设、机械钻孔、钢材下车、导管（钢筋）制安及入孔、砂浆（或细实砼）搅拌、孔内压浆及检测（试件制作）等，所需材料必须按甲方要求转运至不影响操作及安全的位置等。
2）甲方只提供钢管架及竹跳板，其他均由乙方自行准备。
3）工程量按项目部明确的施工做法按实收方计算。
承包单价中均已包括安全费、质量费、福利费、工具费等相关低值易耗品。
4）承包单价中均已包括材料、机具的二次和多次转运费，义务放线，所需防雨施工架子搭设等费用。
5）所有二级配电箱以外的设备均由乙方提供。
三、承包单价和计算方式：1、锚杆：人工、机械及其他费用45元/m包干价计算（含搭设架、定位、钻孔、锚杆制安、注浆压浆及包检测合格等）工程量按实收方。
2、细实砼护坡：人工、机械及其他费用30元/m2包干计算（含搭拆架、边坡修整、钢网制安、喷浆等）工程量按实收方。
3、详见边坡支护报价表。
4、价额中包括但不限于乙方及所代表群体劳保、福利、保险、小型工伤医疗费等一切费用，未包括的项目，单价双方另行协商。
护坡施工合同模板范本
护坡施工合同模板范本甲方（委托人）：（公司名称）（以下简称甲方）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）地址：（公司地址）乙方（承包人）：（公司名称）（以下简称乙方）法定代表人：（姓名）电话：（联系电话）地址：（公司地址）鉴于甲、乙双方本着平等、自愿、合作的原则，就甲方委托乙方为其进行护坡施工事宜，经友好协商，特订立本合同，以便保障双方合法权益。
一、工程概况1.1 项目名称：护坡施工工程。
1.2 工程地点：（具体地址）。
1.3 工程范围：主要包括护坡设计、施工、材料采购、人工费用等工程内容。
1.4 工程时间：工程预计开始时间为（具体时间），完工时间为（具体时间）。
二、施工要求2.1 乙方应按照双方约定的工程时间、工程范围和工程要求进行施工，保质保量地完成工程。
2.2 乙方应派遣具有相关证书和丰富经验的技术人员进行施工，并按照相关标准和规范进行施工操作。
2.3 乙方应对工程质量承担相应的责任，确保护坡施工符合国家相关标准。
三、合同价格及支付方式3.1 本次工程的合同价格为（具体金额），含税金额为（具体金额）。
3.2 甲方应在本合同签订后的（具体时间）内支付合同款项的40%作为预付款。
3.3 工程验收合格后，剩余款项应在（具体时间）内支付给乙方。
四、违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的法律责任。
4.2 如因不可抗力因素导致工程无法按时或无法完成，双方应友好协商解决，保障双方的合法权益。
五、保密条款5.1 双方应对本合同内容和工程实施过程中涉及的商业机密保密。
5.2 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同内容、工程进展情况等进行泄露。
六、争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应尽量友好协商解决；若协商无果，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁裁决是终审裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同自双方盖章生效，合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份。
基坑边坡喷锚支护合同
基坑边坡喷锚支护合同《基坑边坡喷锚支护合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行基坑边坡喷锚支护工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：基坑边坡喷锚支护工程，包括喷锚混凝土、锚杆、土钉墙等支护措施。
1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
二、合同金额2.1 双方经协商一致，确认本合同的金额为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方承诺按照合同约定的工程内容、工程量和工程质量要求完成工程。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每天合同金额的1%。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行。
五、付款方式及进度5.1 本工程采用按工程进度分阶段付款的方式，具体付款比例和时间双方另行商定。
5.2 乙方完成合同约定的工程内容后，甲方应按照约定及时支付合同尾款。
六、违约责任6.1 乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
6.2 甲方如未按照约定支付合同款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2022-8-15室外改造和边坡支护工程施工合同发包人：XXX有限公司承包人：XXX工程有限公司发包人：XXX有限公司承包人：XXX工程有限公司发包人将XXX边坡支护工程发包给承包人施工，为了明确双方权利和义务，促使双方相互创造条件，做好配合协作，尽快顺利地完成本工程任务，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。
一、工程概况工程名称：XXX边坡支护工程工程地点：XXX工程内容：按发包人要求对XXX边坡支护工程施工二、承包方式：包工包料，按实际完成工程量结算三、合同工期：90日历天计划开工日期：2022年8月9日（以甲方书面通知进场当日起算）计划竣工日期：2022年11月7日（最终以竣工验收报告日期为准）四、质量标准：符合国家施工验收规范合格标准五、质保期：壹年六、合同价款：按照相关的计价规范及定额计算，本合同暂定含税金额（大写）人民币：XXX元整（￥XXX元）。
执行2022-2023年年度下浮系数3.1%，按实际完成工程量进行结算，最终结算总价由XXX财政投资评审中心审定为准。
七、组成本合同的文件及解释顺序：1、中标通知书2、标准、规范及有关技术文件合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、双方的一般权利和义务：1、发包人责任（1）使施工场地具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接口接至离施工场地500米。
施工用水电由承包人自行解决，费用自理。
2、承包人责任：（1）服从现场管理，做好施工协调工作。
（2）根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并做好安全保卫工作。
（3）在施工过程中因承包人责任造成的人身伤亡、设备和工程事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任均由承包人自负。
非承包人责任造成的事故由责任方承担责任及费用。
（4）按合同条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用。
（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
（6）已竣工工程未移交发包人之前，承包人按合同约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同内约定。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。
（8）施工场地清洁卫生要求：符合文明施工要求，负责及时清理施工现场的建筑垃圾和生活垃圾，做好施工场地围护隔离，符合建设部15号令《建设工程施工现场管理规定》及当地政府关于城市卫生市容管理条例等，承包人承担由于自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
禁止在任何混凝土路面和已铺设好街砖的人行道上捣制混凝土、堆放砂石、水泥、土方或堆放其它任何设备、材料，禁止将砂石、泥土、水泥等杂物洒落在机动车道或已铺设好街砖的人行道上，第一次违反扣承包人500元工程款作为违约金，第二次违反扣承包人800元工程款作为违约金，第三次以后（含第三次）每次违反扣承包人1000元工程款作为违约金。
承包人必须在施工现场四周按南建质安[2008]28号文的通知要求整齐牢固架设好铁皮挡板。
凡未按上述规范架设好铁皮挡板便施工的，每违反一次扣承包人1000元工程款作为违约金。
如因承包人施工不符合城乡清洁工程或相关文明施工要求而被相关部门督办或被新闻媒体曝光的，每被督办或曝光一次扣承包人工程款1500元作为违约金，所有违约金在工程结算时一并扣除。
（9）工程由承包人负责施工，不得转包他人施工，否则工程发包人视承包人违约而终止合同，并按合同金额的5%扣收违约金，违约金从已完工程款中扣除。
（10）承包人需全额支付农民工工资，如因未支付农民工工资而造成农民工上访，每上访一次扣除承包人工程款2000元，并将承包人列为不受欢迎单位，发包人所有后继项目将不再邀请承包人参与。
在工程施工过程中，若出现实际情况与施工图设计或合同不一致，隐蔽工程或工程量发生增减变动，需进行洽商及变更的，必经发包人、承包人现场签认后方可计量支付。
参与工程建设任何一方提出的变更，均应由发包人审查同意，涉及到图纸修改的，应由设计人提供设计变更图纸文件或说明。
承包人应在变更7天内编制变更报价书，经发包人、承包人等有关单位人员审核签字确认后，方可作为工程结算依据。
九、工程变更（1）设计变更和工程签证以高新区《关于进一步加强XXX财政投资工程项目建设管理的通知》（高新管字[2013]162号）和《关于加强高新区政府投资建设项目工程设计变更管理及施工现场管理的通知》（高新管办【2016】102号）为准。
属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
若工程变更在上述文件中没有适用的条款，则参照南发改城市【2014】431号文“关于印发加强南宁市政府投资建设工程设计变更管理的通知”第三条“工程变更”中第（五）点“工程变更的其他规定”执行。
（2）建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、高新区建设局、高新区财政投资评审中心与施工单位共同商定并签字确认。
（3）建设单位在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成的损失，相应等额扣除建设单位项目管理费或其他财政拨款。
（4）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第⑴、⑵、⑶条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于60%的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由发包人审定并报XXX财政投资评审中心备案为准。
（5）当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
（6）在工程施工过程中，若发生隐蔽工程或工程量发生增减变动，必须经发包人、监理与承包人现场签字确认后，方可作为工程结算依据。
（7）参与工程建设任何一方提出的变更，均应由发包人审查同意。
涉及到图纸修改的，应由设计人提供设计变更图纸文件或说明。
承包人应在变更后7天内编制变更报价书，经发包人、承包人、监理等有关单位人员审核后签字确认后，方作为工程结算依据。
（8）变更价款的确定按XXX《关于进一步加强XXX财政投资工程项目建设管理的通知》（高新管字【2013】162号文和《关于加强高新区政府投资建设项目工程设计变更管理及施工现场管理的通知》（高新管办【2016】102号文）为准执行。
十、施工工期由于发包人责任造成的工期延误或发包人同意顺延的其他情况，经双方商定后工期应予以相应顺延。
十一、工程验收：1、隐蔽工程和中间验收。
工程达到约定的中间验收部位，承包人自检合格在隐蔽或中间验收前二天通知发包人会同有关部门共同验收，并办理隐蔽工程验收手续。
验收合格，发包人和有关部门代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，承包人在限定时间内修改后重新验收。
2、工程竣工验收。
本工程竣工经承包人自检合格后，发包人须在五个工作日内组织有关部门共同验收。
由发包人、承包人双方汇同有关部门共同按照国家现行的有关规范条文或条例进行现场验收。
承包人按工程竣工验收有关规定，在竣工验收合格后十个工作日内，向发包人提交竣工结算书和四份完整的竣工资料及验收报告。
发包人收到竣工结算书后二十天内提出审核意见。
十二、安全施工承包人在施工过程中，应严格按有关的工地安全施工管理规定进行施工管理，确保施工安全。
在施工过程中因承包人原因造成人员伤亡、财产损失等一切事故，由承包人负全责并承担费用。
十三、竣工结算工程竣工验收合格后20天内必须提交经符合发包人要求的结算资料，最终结算总价由发包人审定并报XXX财政投资评审中心备案为准。
为保证结算申报的严肃性，承包人的结算申报价的核减额（即：结算申报价-审定的结算价）超过审定的结算价的5%时，核减部分的审核费用承包人承担50%，承担费用计算式为：（结算申报价－审定的结算价）×5%×50%。
十四、合同价款与支付1、计价依据《建设工程工程量计算规范》(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2017年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》、2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额、2009年《广西壮族自治区城镇污水、生活垃圾处理设施补充消耗量定额》、2009年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程节能消耗量定额》，2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》等配套费用定额及相关配套计价文件。
《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号，桂建标[2018]14号文，桂建标[2018]19号文,桂建标[2019]12号文,施工期间的《南宁建设工程造价信息》以及现行的有关文件以及当地市场材料价格、施工设计图纸等相关资料和补充资料。
2、合同价款及调整按照相关的计价规范及定额计算，本合同暂定含税金额（大写）人民币：XXX元整（￥XXX元）。
执行2022-2023年年度下浮系数3.1%，按实际完成工程量进行结算，最终结算总价由XXX财政投资评审中心审定为准。
3、工程款支付（1）本工程无预付款。
（2）工程进度款支付限额为按照当期计量的80%支付，累计不超过合同价的80%；合同外（设计变更）工程进度款：累计增加的变更金额在合同价的10%以内（含10%），按照当期计量的60%支付；累计增加的变更金额超出合同价的10%部分不进行进度款计量支付，留待工程结算时一并支付。
（3）工程竣工验收合格结算审定后支付至结算总价的97%，预留质保金3%，质保期结束且通过质保验收之日起14日内结清。
发包人每月支付一次工程进度款，承包人应在XXX缴纳税费，承包人应开具正式的增值税发票给发包人。