建设工程施工分包合同范本(4篇)
建设工程施工专业分包合同范本9篇

建设工程施工专业分包合同范本9篇第1篇示例:建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(承包方)地址:联系人:电话:鉴于甲方拥有建设工程的权利,欲委托乙方进行具体施工工作,双方就工程施工事宜达成如下协议:一、工程名称:____________________六、工程合同价款:本合同约定的总价款为____________________(大写)人民币,甲方需按照工程完成的进度及质量支付相应款项,具体支付方式如下:1. 工程开工后,甲方应支付合同总价款的____%作为工程开工款;2. 工程达到一定进度,甲方应支付合同总价款的____%作为验收款;3. 工程完成后,甲方应支付合同总价款的____%作为尾款。
七、工程质量标准:乙方应按照国家有关法律法规和技术标准要求,保证工程质量符合合同约定,并按时交付给甲方。
八、工程安全保障:乙方在施工过程中应严格执行安全操作规程,保障施工人员的安全,如发生安全事故,乙方应承担相应责任。
九、工程变更:若在施工过程中需要进行工程变更,需经双方协商一致,并按照变更后的工程内容和价款进行调整。
十、违约责任:若一方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
十一、争议解决:本合同如发生争议,双方应协商解决,若协商不成,应提交有关部门或仲裁机构处理。
十二、本合同自双方签字盖章生效,至工程竣工验收结束之日终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上为建设工程施工专业分包合同范本,仅供参考。
具体合同内容以双方协商一致并在正式合同中约定为准。
愿双方共同遵守合同约定,顺利完成工程施工任务。
第2篇示例:建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方名称)鉴于甲方拟进行建设工程项目的施工,为确保项目顺利完成,现甲、乙双方本着自愿、平等、诚信的原则,经协商一致,依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就项目的分包施工事宜达成如下协议:第一条合同目的甲方将工程项目的部分施工任务委托给乙方完成,乙方承诺按照合同约定的要求和标准,按时、优质地完成相关施工任务。
建筑分包合同范本(最新4篇)

建筑分包合同范本(最新4篇)分包合同篇一承包人:(简称甲方)劳务分包人:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。
中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇

建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方(承包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)乙方(分包商):______________(营业执照号码:________________;法定代表人:______________;地址:______________)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上,就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜,达成如下协议:第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________,位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作,具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求,按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元,根据实际工程施工情况,由双方商定分期结算,结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更,需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________,自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度,每延误一天,甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中,应切实加强安全管理,保障工程施工现场安全,确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准,确保工程质量符合要求。
建筑施工劳务分包合同范本(4篇)

建筑施工劳务分包合同范本工程承包人:(以下简称甲方)劳务分包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用的原则,鉴于已经签订施工总承包合同,双方就劳务分包事项经协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:施工图范围内的清包工。
二、分包工期:开工,竣工,总工期天,每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延),提前一天奖励壹佰元,奖惩兑现。
三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工,执行现行建筑安装工程施工质量验收规范,工程质量必须达到合格等级。
乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工,确保工期。
四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费、外运土及土源),按每平方米元计算,建筑面积为平方米,总价元。
场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。
结算方式:首付工程款万元,第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付万元;余下的万元经竣工验收合格后,一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外,乙方有权投诉)。
五、奖惩措施乙方在施工过程中,工程质量必须达到合格,否则处以工程承包价格____%的罚款。
乙方必须按照甲方的施工进度计划施工,在施工过程中进行节点考核,不按时完成,每推迟一天,罚款____元。
工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的,甲方有权无条件更换施工队伍,并不再支付本期的人工费(节点工期另附,见施工进度横道图)。
因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时,施工工期不顺延。
施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求,造成的费用及工期延误由乙方自行负责。
建设工程施工专业分包合同范本5篇

建设工程施工专业分包合同范本5篇篇1建设工程施工专业分包合同范本甲方:(委托方):__________(以下简称甲方)乙方:(承包方):__________(以下简称乙方)为明确双方在工程施工过程中的权利和义务,经双方协商一致,就本工程的施工内容、工程质量、工程进度、合同价款等事宜,签订本合同。
一、工程名称:____________二、工程位置:_______________三、工程规模:_______________四、工程内容:1.乙方应在______年__月__日至_______年__月__日完成甲方委托的工程,共计______项。
2.乙方应完成的具体工程内容为:___________(详细描述工程内容)五、工程质量:1.工程应符合国家有关标准和规定,达到甲方要求的质量标准。
2.若发现工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,若乙方无力整改或拒绝整改,甲方有权解除合同。
六、工程进度:1.工程应按期完成,若乙方因故不能按期完成工程,应提前七天书面通知甲方,并经甲方同意延期工期。
2.若乙方违反上述规定,甲方有权根据实际情况索要相关赔偿。
七、合同价款:1.本合同总价款为_______元。
2.工程完成后,乙方应根据工程完成情况,向甲方开具发票,甲方支付对应款项。
3.工程验收合格后,甲方应在十个工作日内支付尾款。
八、保证金:1.乙方应向甲方交纳_______元保证金,用以保证工程施工质量和工期。
2.工程完工并验收合格后,保证金将在十个工作日内退还给乙方。
九、违约责任:1.如乙方未按合同约定的工程质量标准和工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金。
2.如由于乙方原因,导致工程质量不达标或超期交付,甲方有权自行整改,并依法索要相关损失。
十、争议解决:本合同如发生争议,双方应友好协商,若无法协商解决,可向有关部门申请调解。
十一、其他事项:1.甲方应为乙方施工提供必要的支持和配合。
2.双方应遵守国家相关法律法规,保证工程施工安全和环保。
建设工程施工分包合同范本4篇

建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总包方):(以下简称甲方)乙方(分包方):(以下简称乙方)为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经双方友好协商,订立本合同,以信守承诺,共同完成工程项目。
一、项目基本情况1. 项目名称:__________2. 项目地址:__________3. 项目规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程开工日期:__________6. 工程竣工日期:__________7. 工程造价:__________8. 工程质量要求:__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托,负责承包以下内容的分包工程:1. 分包工程名称:__________2. 分包工程范围:__________3. 分包工程质量要求:__________4. 分包工程工期:__________5. 分包工程报价:__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元,合同价款包括各项工程费用,税费以及管理费等。
2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况,及时支付相应款项,具体支付方式为__________。
3. 若工程质量不符合要求,甲方有权扣留相应款项,并要求乙方进行整改。
四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求,保证合同约定的交付日期。
2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的,乙方需承担相应的经济赔偿责任。
3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。
五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理,全面落实施工安全措施,确保施工过程安全。
2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买,确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。
3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生,乙方需承担相应的法律责任。
建设工程施工分包合同范本6篇

建设工程施工分包合同范本6篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方:(名称)乙方:(名称)鉴于甲方拟在(地点)进行建设工程,因业务需要委托乙方进行部分施工,并经双方友好协商,现签订如下分包合同:第一条项目介绍甲方和乙方均同意,乙方将按照甲方的要求,在(具体位置)进行建设工程分包施工,具体承包范围为(具体内容),具体承包价格为(具体金额)。
第二条工程质量乙方承诺将按照甲方的施工标准和要求进行施工,确保工程质量符合相关标准和规定,且保证施工过程中不违反相关法律法规。
第三条交货期乙方应按照甲方工程进度要求,在规定时间内完成分包施工,并保证按时交货。
第四条施工费用1. 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付施工款项。
2. 乙方应保证按照工程量进行结算,不得擅自增加施工费用。
第五条突发事件处理1. 在施工过程中如发生突发事件影响到施工进度或质量,双方应友好协商解决。
2. 如因不可抗力导致施工无法继续,双方可协商解除合同或延期交货。
第六条违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方应按照甲方要求承担相应的违约责任。
2. 若因甲方原因导致施工延误或其他问题,甲方应承担相应的违约责任。
第七条合同变更若本合同内容需要变更,双方应书面协商,并在变更后签署变更协议。
第八条争议解决双方如发生争议,应友好协商解决;若无法协商解决,可提交相关部门进行调解或仲裁。
第九条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜由双方友好协商解决,协商不成将依法处理。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:本合同一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
以上是建设工程施工分包合同的范本,双方应认真履行合同约定,保障工程质量和进度,确保双方合作顺利进行。
篇2建设工程施工分包合同范本甲方:(委托方)___________(以下简称甲方)乙方:(承包方)___________(以下简称乙方)鉴于,甲方拟进行___________(项目名称)工程的施工,因需求施工公司提供专业服务,在友好协商的基础上,甲、乙双方达成如下约定:第一条项目概况1.1 项目名称:___________(项目名称)1.2 项目地点:____________(项目地址)1.3 工程内容:___________(工程内容)1.4 工程规模:___________(工程规模)1.5 工期安排:___________(工期安排)第二条乙方承包的工程范围2.1 乙方将承担本合同约定的___________(工程范围),具体包括但不限于___________(工程内容)。
建筑工程分包合同范本6篇

建筑工程分包合同范本6篇篇1建筑工程分包合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(承包人)地址:法定代表人:联系方式:鉴于甲方委托乙方承担(项目名称)的工程项目,为明确双方权利义务,特订立本合同。
双方皆经协商一致,遵循诚实信用、平等自愿的原则,达成如下协议:第一条项目名称及位置1.1 项目名称:(填写项目名称)1.2 项目地点:(填写项目具体位置)第二条工程范围2.1 根据甲方提供的设计图纸和合同内容,乙方应承担工程施工项目相应的分包内容,具体包括但不限于(详细列出分包工程内容)。
2.2 乙方需按照国家相关规定,保证工程质量,确保工程进度,完成所承担的分包工程内容。
第三条工程期限3.1 工程期限自本合同签署之日起计算,至工程竣工验收为止。
3.2 若因不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方并提供书面证明,经双方协商后确定新的工程期限。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程价款总额为(具体金额),在不影响工程质量的前提下,乙方应按照合同约定的价格完成相应工程内容。
4.2 工程价款支付方式为:甲方应根据工程进度按月支付工程款项,其中预付款占工程总价款的(具体比例),工程竣工验收合格后支付尾款。
第五条工程质量与保修5.1 乙方保证所承担的工程内容达到国家相关标准和甲方要求,确保工程设计、施工、材料质量符合规定标准。
5.2 工程竣工验收后,乙方应为工程提供一定期限的免费保修服务,具体期限为(具体保修期限),期间内工程出现质量问题,乙方应及时处理。
5.3 若工程保修期内出现质量问题,乙方无正当理由拒绝解决的,甲方有权自行处理,费用由乙方承担。
第六条不可抗力6.1 如果因不可抗力原因(包括但不限于自然灾害、战争等)导致任何一方无法继续履行本合同,应及时通知对方并提供书面证明,并可暂时中止履行本合同,在不可抗力消失后继续履行本合同。
6.2 不可抗力发生时,双方应携手应对,共同努力减轻不可抗力造成的损失,并尽最大努力保证合同目标的实现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工分包合同范本甲方:_____公司乙方:_____工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。
经双方协商达成如下协议:_____一、工程地点:_____深圳市梅林原深华石场内二、工程量:_____约803三、工程造价:_____捌仟元人民币四、付款方式:_____乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的50,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:_____(一)甲方责任:_____1.负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:_____1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2住宅楼结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:_____1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方:_____ 乙方:_____ 甲方代表:_____ 乙方代表:_____。
建设工程施工分包合同范本(二)总包方 (甲方):分包方 (乙方):_____为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程安全生产管理条例》和省(市)关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____分包内容:_____分包方式:_____二、工期开工日期:_____竣工日期: _____三、安全生产1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。
能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5.分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9.分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11.分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。
如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。
不准破坏事故现场。
分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14.分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。
当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。
15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应由总包方负责。
16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
18.补充条款:四、违约1.达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。
2.因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的由总包方承担违约责任和经济支出。
五、争议当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议在双方签字盖章后生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章) 分包方:(盖章)法人代表:_____ 法人代表:_____(或委托代理人) (或委托代理人)日期:日期:建设工程施工分包合同范本(三)承包方(甲方):住址:分包方(乙方):住址:风险提示:分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性,否则,如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时,则订出的合同内容不全,权利义务不均衡,那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔,在订立分包合同时,可以咨询专业律师,避免某些条款遗漏,或者设计不严谨,造成不必要损失。
依照有关规定,就_____工程的分包事项达成一致,经双方协商一致,签订本合同,并遵照执行。
一、工程项目1、工程名称:2、工程编号:3、工程地点:4、工程范围:5、工程造价:二、工程期限1、双方商定工程总工期为_____天(日历天),自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收。
2、开工前_____天,乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;(2)因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;(4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于_____年_____月_____日向乙方提供所有工程设计图纸_____份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。
乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
风险提示:如果是承包人负责采购材料、工程设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明及出厂证明,对材料、工程设备质量负责,应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验,禁止使用不合格的材料和工程设备。
四、物资供应1、甲方提供大型的施工设备,并缴纳相应的保险。
除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;2、甲方供应、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。
由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。
经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到:_____2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_____日内,甲方支付合同总价的_____%备料款,计人民币_____万元;2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次支付给乙方。
七、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在_____天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
八、安全条款1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。
在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府有关部门要求处理。
发生的费用由事故责任方承担。
3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
风险提示:允许分包的工程范围应当在依据文件,分包的工程不得超过总工程量的30%。
各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的,或者专业工程分包管理费超过30%的(招标文件规定的税费除外),这是底线,逾越底线均认定为违法分包。
同时,这里也强调分包工程不得再次分包,凡再次分包也被认定为违法分包。
另外,主体结构的施工必须由承包人自行完成,承包人如果存在违法分包的工程,当出现不符合规定的质量标准造成的损失,那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
九、工程分包乙方不得再将该工程分包给他人,否则甲方可立即终止合同的履行,并由乙方承担因此受到的所有损失。
十、违约责任甲方的责任:1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。
同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
4、乙方验收通知书送达_____日后不进行验收的,按规定偿付逾期。
乙方的责任:1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同规定支付逾期罚款。
十一、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请调解;解决不了的,任何一方可直接向工程所在地人民法院起诉。
十二、合同的生效与终止1、本合同一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。