建设施工合同的基本条款.doc
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同协议条款
建设工程施工合同协议条款
以下是建设工程施工合同中可能包含的一些重要条款：
1. 项目描述：详细描述工程项目的性质、范围、交付日期等。
2. 价款和支付方式：明确工程的总价款、分期支付方式以及最终结算方式。
3. 工程质量和标准：规定工程质量标准和验收规范，确保施工符合相关法规和标准。
4. 保修期和保修责任：约定工程的保修期限和在此期间内承担的责任和义务。
5. 变更和索赔：规定变更工程合同的程序和条件，以及处理索赔和争议的方式。
6. 安全管理：明确工程安全管理责任及规范，确保施工安全。
7. 现场管理和秩序：约定项目责任分工、进场时间、施工方法等，维护建设工程的秩序。
8. 违约和解除：规定双方违约责任和违约处理方式，包括解除合同的程序。
9. 知识产权保护：约定工程过程中的专利、商标、著作权等知识产权的保护及使用范围。
10. 其他约定：根据实际情况可能包括逾期交付、债权债务转让、附属设施、争议解决等其他相关条款。
建设工程施工合同协议条款应当充分明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行和成功验收。
建议在签订合同前咨询专业法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款
建设工程合同-建设工程施工合同协议条款一、总则本建设工程施工合同协议（以下简称“本协议”）由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，经友好协商达成，用以规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
二、合同目的1. 乙方应当按照国家有关规定和甲方的要求，对建设工程进行施工。
2. 甲方应当按照合同约定向乙方支付工程款。
3. 双方应当共同遵守合同，诚实信用，共同完成工程。
三、工程合同价款及支付方式1. 工程合同价款为人民币（￥） ___________________元整。
2. 工程款支付方式：总价款（合同价款）分7次支付，每次支付比例如下：- 第一次支付，工程开工后支付20%；- 第二次支付，基础施工完工后支付20%；- 第三次支付，主体结构封顶后支付20%；- 第四次支付，装修工程完成后支付15%；- 第五次支付，竣工验收合格后支付15%；- 第六次支付，工程保修期满后支付5%；- 最后一次支付，竣工决账后支付5%。
四、工程质量保证1. 乙方承诺对工程所用材料、设计、施工等负责，保证工程质量符合国家相关标准和规定。
2. 工程完工后出现质量问题，乙方应当免费维修，直至问题得到解决为止。
五、违约责任1. 若甲方未按照约定支付工程款项，应当按照欠付金额的千分之三向乙方支付滞纳金。
2. 若乙方未按时完成工程，甲方有权要求乙方按照合同约定支付违约金。
3. 若一方提前终止合同，应当按照提前终止合同的约定支付违约金或赔偿金。
六、争议解决1. 如双方就本协议的履行发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本协议为甲方和乙方双方约定的合同条款，具有法律效力。
2. 本协议自双方盖章之日起生效，自工程完工之日终止。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为建设工程施工合同协议条款的主要内容，甲方和乙方双方应当严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保建设工程施工顺利进行并按时完工。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。
第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。
第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。
第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。
2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。
第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。
第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。
第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。
第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同通用条款(完整版)共40页
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________ 金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的订立与履行，维护建设市场的正常运作，根据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本条款。
第二条本条款适用于境内的建设工程施工合同，包括住宅工程、公共建筑工程、基础设施工程等各类建设工程。
第三条施工单位与业主在订立工程施工合，应当依法平等自愿，并遵守法律法规、行政法规以及建设工程施工安全、质量、环境等方面的要求。
第四条本条款所列条款，适用于工程施工合同的订立、履行和解决争议等各个环节。
在合同中双方可以增加其他具体条款，但不得与本条款相抵触。
第二章合同的订立第五条工程施工合同的订立应当满足下列基本要求：1. 办理相应的建设工程施工许可手续；2. 由施工单位向业主提供完整的施工方案、施工报价等资料；3. 业主根据施工单位提供的资料进行评审，并与施工单位协商签订合同。
第六条施工单位应当向业主提供真实、准确的施工方案、施工报价等资料，并在合同中载明施工的质量、工期、报酬等具体内容。
第七条业主在选定施工单位后，应当与施工单位签订书面合同，并在合同中明确双方的权利和义务，约定合同的履行方式及验收标准等。
第三章合同的履行第八条施工单位应根据合同的约定，按照合同的工期和质量标准进行施工，并确保施工质量与工程进度的符合。
第九条业主应按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助施工。
第十条合同的变更应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
未经协商一致不得变更合同内容。
第十一条施工单位应当按照合同要求对施工过程进行记录，并对工程质量进行检测和验收。
第十二条工程竣工后，业主应按合同约定进行验收，并支付工程结算款项。
第四章合同的解决争议第十三条合同双方在履行过程中发生争议，应当本着友好协商、和平解决的原则进行处理。
第十四条如无法协商解决，可根据合同约定或者双方的选择，提交仲裁机构或者人民法院进行仲裁或诉讼解决。
第十五条仲裁裁决具有法律效力，双方应当按照裁决履行。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款
本合同由甲方和乙方双方经友好协商一致签订，双方一致同意以下条款：
一、工程概况
（一）本合同工程为______项目，具体位置为______。
（二）工程内容包括______，工程量为______，工程预算金额为______元。
二、工程进度
（一）工程竣工日期为______，工期根据实际情况经双方协商确定。
（二）如遇不可抗力导致工期延长，双方应协商解决，并按约定支付延期费用。
三、工程质量
（一）甲方应严格按照设计要求和国家相关标准施工。
（二）甲方应对工程质量承担相应的责任，如出现质量问题，应立即整改。
（三）工程验收合格后，乙方应及时支付工程款。
四、工程款支付
（一）合同总金额分批支付，具体支付比例为______。
（二）工程款支付方式为______，如遇支付纠纷，双方应协商解决。
五、安全管理
（一）甲方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
（二）如因甲方违规导致安全事故，应承担相应责任。
六、合同变更
（一）如需变更本合同内容，双方应书面协商一致，并签订补充协议。
七、争议解决
（一）双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他条款
（一）本合同自双方签字生效，有效期至工程验收合格之日。
（二）本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
以上为本合同的全部内容，甲方和乙方均已仔细阅读并同意遵守。
感谢您的合作！。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款
第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设施工合同的基本条款
《合同法》第275条规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
工程范围
当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量，主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等。
建设工期
即全部建设工程的开工和竣工日期。
中间交工工程的开工和竣工日期
所谓中间交工工程，是指需要在全部工程完成期限之前完工的工程。
对中间交工工程的开工和竣工日期，也应当在合同中作出明确约定。
工程质量
建设项目是百年大计，必须做到质量第一，因此这是最重要的条款。
发包人、承包人必须遵守《建设工程质量管理条例》的有关规定，保证工程质量符合工程建设强制性标准。
工程造价
工程造价，或工程价格，由成本、利润和税金构成。
工程价格包括合同价款、追加合同价款和其他款项。
实行招投标的工程应当通过工程所在地招标投标监督管理机构采用招投标的方式定价。
对于不宜
采用招投标的工程，可采用施工图预算加变更洽商的方式定价。
技术资料交付时间
发包人应当在合同约定的时间内按时向承包人提供与本工程项目有关的全部技术资料，否则造成的工期延误或者费用增加应由发包人负责。
材料和设备供应责任
即在工程建设过程中所需要的材料和设备由哪一方当事人负责提供，并应对材料和设备的验收程序加以约定。
拨款和结算
即发包人向承包人拨付工程价款和结算的方式和时间。
竣工验收
竣工验收是工程建设的最后一道程序，是全面考核设计、施工质量的关键环节，合同双方还将在该阶段进行结算。
竣工验收应当根据《建设工程质量管理条例》第16条的有关规定执行。
质量保修范围和质量保证期
合同当事人应当根据实际情况确定合理的质量保修范围和质量保证期，但不得低于《建设工程质量管理条例》规定的最低质量保修期限。
除了上述10项基本合同条款以外，当事人还可以约定其他协作条款，如施工准备工作的分工、工程变更时的处理办法等等。