一级建造师-索赔问题大全

合集下载

一级建造师考试索赔案例答题标准(参考)

一级建造师考试索赔案例答题标准(参考)

一级建造师考试索赔案例答题标准(参考)在准备一级建造师考试的时候,想要获得高分。

有什么答题标准可以帮助大家取得高分呢?让一级建造师网小编告诉你吧预祝大家顺利通过考试!索赔标准答案一:可以索赔工期里(两个答案任选一个)1:抄。

事情,非承包方责任,属于业主责任,且该工序在关键线路上。

2:抄。

事情,非承包方责任,属于业主责任,虽该工序不在关键线路上,但使总工期延后。

二:不可以索赔工期(两个答案任选一个)1:抄。

事情,是承包方责任。

2:抄。

事情,虽属于业主责任,但该工序不在关键线路上,且总工期没有因此延后。

三:索赔费用1:可以索赔费用,抄。

事情,非承包方责任,属于业主责任,可以2:不可以索赔费用,抄。

事情,是承包方责任,不可以。

课堂重点1:材料控制从源头抓起,采购、2:降水分条状降水和面状降水,条状主要用于排水管沟。

3:安全检查:由项目经理组织,定期进行,内容有:安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育,安全持证上岗、安全设施、安全标识,操作行为,违规管理、安全记录。

重点是违章指挥和违章作业。

4:市政工程验收单位比土建验收多一个接收单位。

5:什么时候停止沉桩或停止盾构:①前方发生坍塌或有障碍②自传角度过大③位置偏离过大④推力比预计大⑤可能发生危及防水、运输、注浆的故障。

6:土质路基压实原则:先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后块、轮迹重叠7:不同基层施工要求①、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层宜在春末和气温较高季节施工。

施工最低气温为5℃。

宜用强制式拌合机进行拌合。

摊铺好的稳定土应当天碾压成活,碾压时的含水量宜在最佳含水量的土2%范围内。

②、石灰工业废渣稳定砂砾(碎石)基层混合料应在春末和夏季组织施工,施工期的日最低气温应在5℃以上,并应在第一次重冰冻(-3~-5℃)到来之前一个月到一个半月完成。

施工时宜采用强制式拌合机拌制。

混合料含水量宜略大于最佳含水量。

运到施工现场的混合料含水量接近最佳含水量。

2020年一建项目管理习题:建设工程索赔

2020年一建项目管理习题:建设工程索赔

2020年一建项目管理习题:建设工程索赔1、索赔利润的款额计算通常按照( )计算。

A.由监理工程师计算报业主确认的利润额B.采用承包商总部平均利润百分率C.由承包商与业主双方协商确定的利润率D.采用与原报价单中一致的利润百分率参考答案:D参考解析:索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

2、某工程基础施工中出现了意外情况,导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3,原定工期是40天,则承包商可以提出的工期索赔值是( )天。

A.5B.6C.8D.10参考答案:D参考解析:工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500—2800)/2800=10天。

所以D正确。

3、实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法,该方法的计算原则是( )。

A.以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据B.以承包商为某项索赔工作所支付的含税工程造价为根据C.以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据D.以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据参考答案:A参考解析:实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。

这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。

4、在工程实施过程中发生索赔事件以后,承包人首先应( )。

A.向建设主管部门报告B.向工程师发出书面索赔意向通知C.收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失D.向工程师递交正式索赔报告参考答案:B参考解析:在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,首先要提出索赔意向,即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师,向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。

5、关于工程索赔的说法,正确的是( )。

A.承包人可以向发包人索赔,发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延,分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度,分包人可以向分包人提出索赔参考答案:B参考解析:承包人可以向发包人索赔,发包人也可以向承包人反索赔。

一级建造师考试备考建设工程索赔问题试题

一级建造师考试备考建设工程索赔问题试题

一级建造师考试备考建立工程索赔问题试题1[单项选择题] 某工程根底施工中出现了意外情况,导致了工程量由原来的2800m3增加到3500m3,原定工期是40天,那么承包商可以提出的工期索赔值是( )。

A.5天B.6天C.8天D.10天参考答案:D参考解析:工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=1O(天)。

所以D正确。

2[单项选择题] 关于工期索赔的说法,正确的选项是( )。

A.所有的关键线路延误都是可索赔延误B.所有的非关键线路延误都是不可索赔延误C.非承包商原因造成的非关键工作延误超过其总时差,业主一般既给予工期顺延,也给予费用补偿D.可索赔延误与不可索赔延误同时发生,可索赔延误将变成不可索赔延误参考答案:D3[单项选择题] 承包人或发包人不能承受工程师对索赔答复的,那么( )。

A.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序参考答案:A4[单项选择题] 以下各费用计算方法中,不属于索赔费用计算方法的是( )。

A.实际费用法B.修正的实际费用法C.总费用法D.修正的总费用法参考答案:B5[单项选择题] 根据《招标投标法实施条例》,对某3000万元投资概算的工程工程招标时,施工投标保证金额度符合规定的是( )万元人民币。

A.70B.100C.120D.50参考答案:D6[单项选择题] 索赔报告的关键局部是( )。

A.索赔款项(和/或工期)计算局部B.证据局部C.论证局部D.总述局部参考答案:C参考解析:论证局部是索赔报告的关键局部,其目的是说明自己有索赔权,是索赔能否成立的关键。

所以C正确。

7[单项选择题] 按照当事人分类,索赔不包括( )。

A.承包人与发包人之间的索赔B.承包人与分包人之间的索赔C.分包人和发包人之间的索赔D.承包人和保险人之间的索赔参考答案:C8[单项选择题] 关于建立工程索赔程序的说法,正确的选项是( )。

四川省一级建造师《法规知识重点》:索赔主要名词用语释义试题

四川省一级建造师《法规知识重点》:索赔主要名词用语释义试题

四川省一级建造师《法规知识》:索赔主要名词用语释义试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、当河口拦门砂受沿岸输沙影响,导堤需兼顾拦截沿岸输砂功能时,单侧导堤应布置在沿岸。

A:来砂方向一侧B:来砂方向对侧C:涨落潮深槽一侧D:浅滩一侧E:安装高度2、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时,第一步工作是()A:收集工程进度实际值B:进行进度目标的调整C:进行工程进度的计划值和实际值的比较D:进行项目目标分解,确定目标控制的计划值3、FIDIC施工合同条件下,工程支付的必要条件是质量合格,并要符合合同条件。

下列不属于合同支付条件的是。

A:变更项目必须有工程师的变更通知B:承包人的工作使工程师满意C:支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额D:工程竣工验收报告E:玻璃幕墙4、对于黏性土、砾质土坝基,防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率。

A:上限B:相等C:下限D:无所谓E:保证安全和使用功能的重要检验项目5、下列关于工程量清单的说法错误的是。

A:工程量清单是一份以一定计量单位说明工程实物数量的明细文件B:工程量清单是招投标文件和合同文件的重要组成部分C:工程量清单各章编号应和技术规范相应章节编号一致D:工程量清单中所列工程数量是承包人应予完成的实际工程量E:招标文件规定的其他条件6、建设工程职业健康安全与环境管理具有的特点中,产品的时代性、社会性与多样性决定环境管理的()。

A:经济性B:复杂性C:固定性D:连续性7、桥梁基础施工中,钢套箱围堰施工工序为。

A:清基→钢套箱制作→下沉→就位→浇筑混凝土→拆除钢套箱B:钢套箱制作→清基→下沉→就位→浇筑混凝土→拆除钢套箱C:清基→钢套箱制作→就位→浇筑混凝土→下沉→拆除钢套箱D:钢套箱制作→就位→下沉→清基→浇筑混凝→拆除钢套箱E:招标文件规定的其他条件8、按规定对计量器具实施,保证使用中的计量器具的量值准确可靠。

一级建造师中的施工与工程索赔

一级建造师中的施工与工程索赔

一级建造师中的施工与工程索赔施工是建筑工程中最核心的环节之一,承担着将设计图纸变为真实建筑的责任和任务。

然而,在施工过程中,各种问题和风险也会随之而来。

当工程遇到问题导致施工进度延误或者质量出现瑕疵时,施工单位往往会提出工程索赔的要求。

作为一级建造师,了解施工与工程索赔相关的知识和技巧,是必不可少的。

本文将就一级建造师在施工过程中的工程索赔问题进行探讨。

一、施工过程中的常见问题在施工过程中,常见的问题主要包括施工进度延误、材料质量问题、工程变更和设计缺陷等。

这些问题可能会对工程的正常进行产生一定影响,因此施工单位往往会提出索赔要求。

首先,施工进度延误是最常见的问题之一。

可能出现的原因包括天气条件不佳、施工方案的变更、劳动力不足、设备故障等因素。

当施工进度无法按计划进行时,施工单位可以根据相关合同条款提出索赔要求。

其次,材料质量问题也是常见的施工风险。

材料质量问题可能包括材料供应商提供次品材料、施工单位选用不合格材料等情况。

当施工单位在施工过程中发现材料存在质量问题时,可以要求供应商进行赔偿或换货。

工程变更也是常见的导致索赔的原因之一。

在施工过程中,由于设计方案的调整或者业主的要求变更,施工单位可能需要对原有的施工方案进行调整。

这可能导致施工单位需要额外投入资源和时间,因此,施工单位可以根据合同约定提出索赔要求。

最后,设计缺陷也是施工过程中常见的问题。

设计缺陷可能包括施工图纸不规范、设计计算错误等。

当施工单位在施工过程中发现设计存在问题时,可以向设计单位提出索赔要求。

二、工程索赔的流程与技巧在面对施工问题时,一级建造师需要掌握一定的索赔流程和技巧,以提高索赔的成功率。

首先,一级建造师需要在发现施工问题时及时记录相关证据。

例如,对于材料质量问题,可以拍摄照片并保留相关购买记录;对于施工进度延误,可以记录相关天气报告和施工进度计划。

这些证据将为索赔提供有力支持。

其次,一级建造师应该熟悉合同中关于索赔的条款。

一级建造师《建筑实务》工期、费用索赔类型大汇总口诀

一级建造师《建筑实务》工期、费用索赔类型大汇总口诀

索赔是什么?索赔的目的和要求有哪些?什么情况下索赔成立?什么情况下索赔又不成立呢?在此,为大家就各种索赔问题做了归纳汇总,以帮助小伙伴们更有系统地复习。

一、索赔的概念:索赔是指在建筑工程施工合同履行过程中,无过错的一方要求存在过错的一方承担所造成的实际损失的情况。

索赔通常分为费用索赔和工期索赔两种。

但是由于工程范围的变更、文件的缺陷或技术错误、业主未能提供现场所引起的索赔,承包人可以索赔利润。

二、按照干扰事件的性质,索赔可以分为项目工期拖延索赔内容(1)业主未能按合同规定提供施工条件,如未及时交付设计图纸、技术资料、场地、道路等;(2)非承包商原因业主指令停止工程实施;(3)其他不可抗力因素作用等原因,造成工程中断或进度放慢,使工期拖延。

项目不可预见的外部障碍或条件索赔内容一个有经验的承包商通常不能预见到的外界障碍或条件:例如在施工期间,地质与预计的(业主提供的资料)不同、出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。

项目工程变更索赔内容由于业主或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、修改实施计划、变更施工次序,造成工期延长和费用损失。

项目工程终止索赔内容由于某种原因,如不可抗力因素影响,业主违约,施工处被迫在竣工前停止实施,并不再继续进行,使承包商蒙受经济损失。

项目其他索赔内容如货币贬值、汇率变化、物价、工资上涨、政策法令变化、业主推迟支付工程款等原因引起的索赔。

三、按索赔要求分类一建《实务》工期、费用索赔类型大汇总四、承包商的索赔成立的条件(有实际损失、非承包商原因、及时提出了索赔)(1)造成费用增加或工期损失属于非承包商的行为责任;(2)造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险;(3)与合同相比较,已造成了实际的额外费用或工期损失;(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知和索赔报告。

五、索赔的程序一建《实务》工期、费用索赔类型大汇总六、工程索赔的类型索赔的起因工期索赔费用索赔承包人原因× ×不可抗力√ 费用损失各自承担发包人原因√ √工程变更√ √法律变化引起的价格调整× √施工过程中发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币等√√监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符合合同要求的√ √七、不可抗力原因引起的索赔(谁的东西出事了谁负责)类型谁承担?工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害发包人承担发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用承包人的施工机械设备损坏及停工损失承包人承担停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用发包人承担工程所需清理、修复费用发包人承担因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的增加的赶工费用由发包人承担经典例题:某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了一项建造办公楼的工程承包合同。

一级建造师考试—索赔难点

一级建造师考试—索赔难点

索赔中的几个难点前言:索赔问题教材中并未解释完全,在实际应试中往往出现教材中未出现的情形或名词,如:共同延误、降效系数、闲置费、综合费率、赶工费等.但一级建造师的考生是具有一定实际工程经验的“准一级建造师”,所以应该知晓教材中未出现的情形或名词.一建考试中常见的难点,易出现在下列情形中:1、费用索赔,根据引起索赔的原因及后果可分为:新增工作的索赔、人工窝工索赔、施工机械窝工索赔。

2、赶工费索赔。

3、共同延误。

下面屋面就上述3个方面一一展开讨论。

1。

费用索赔:(1)按引起索赔的原因即后果的不同分类:①因业主的责任新增工作;②因业主的责任造成窝工(人员窝工、施工机械窝工)。

(2)如要掌握费用索赔,我们必须需要明白的几个知识点:1)建安工程费组成:人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、规费、利润、税金。

(206号文,建安工程费的三种计算基数)2)业主原因新增工作,施工单位索赔哪些费用:因业主的责任新增的工作,导致发生人工费X元、机械使用费Y元,施工单位应在人工费、机械使用费的基础上,索赔人工费、机械使用费、管理费、规费、利润、税金。

但在一建考试中,题目中一般只告诉考生管理费费率(如一建建筑工程管理与实务教材341页例题)或综合费率(此费率包含了管理费费率、规费费率、利润率、税率)。

3)人工窝工费索赔:①窝工费的定义:是指承包商在进入施工现场后,不能按照合同约定进行施工,使得按照原进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用.②发生窝工后,可能会造成两种后果:首先,施工单位应合理安排窝工人员做其他工作,如二次结构施工过程中甲供砌块延迟交货,施工单位可安排砌筑工人进行墙面抹灰等工作,但由于这些工人从事的并非原工种,工作效率势必降低,所以这时甲方应给予施工单位工效差补偿。

——降效系数的由来其次,如没有合理的工作可安排窝工人员,此时会造成人员停工。

——停工费/闲置费的由来③计划应完成的工作内容并未因窝工而减少,所以因业主原因造成的窝工不应计取管理费或综合费率,但应计取税金。

一建管理 索赔 人工费 实例

一建管理 索赔 人工费 实例

一建管理索赔人工费实例在一建工程中,经常会出现索赔的情况。

而索赔中最常见的一项费用就是人工费。

下面将给大家介绍一下一建管理中索赔人工费的实例。

假设某公司中标了一个一建工程项目,按合同约定,工期为半年,工程包括土建和装饰两大部分。

在项目进行的过程中,由于以下原因,施工期延长了一个月:1. 资金问题:由于项目进展较慢,工程款拖欠,导致施工队伍缺乏动力,人员流失较为严重。

2. 材料配送延误:由于材料供应商原因,原本计划的材料配送失败,工期延误。

3. 天气原因:突发的暴雨导致施工无法进行,工期受到影响。

因为以上多种原因的累积作用,导致工程的进度延误,施工队需要额外投入人力物力来完成工程。

根据合同约定,公司在施工期延长的情况下,可以向业主进行索赔,其中包括索赔人工费。

为确定索赔人工费的具体金额,施工队首先需要统计延长工期期间额外投入的人工资源,包括新增的工人、工时以及相关费用,如加班工资等。

然后,施工队需要和业主进行协商,提供详细的报表和相关收据,以支持索赔的合理性和合法性。

在此实例中,假设施工队在工期延长的一个月内额外投入了30名工人,每名工人每天工作8个小时,按照正常工资的1.5倍支付加班费。

此外,施工队还需要支付额外的食宿费用,约为每人每天30元。

根据以上数据,我们可以计算得出索赔人工费的具体金额:30名工人× 8个小时× 加班费(正常工资× 1.5倍)+ 30元/人/天× 30天 = 总索赔人工费通过与业主进行充分的协商和沟通,施工队可以根据实际情况和索赔依据提出适当的索赔金额。

在进行索赔时,施工队需要确保提供详尽的证据和材料,以支持索赔的合理性和合法性,如工人出勤记录、施工进度报表、费用支出收据等。

在索赔过程中,施工队还需要注意与业主的沟通和协商,尽量保持良好的合作关系,共同寻求解决方案。

同时,施工队还需要了解相关法律法规,确保索赔行为合法合规。

综上所述,通过以上实例可以看出,在一建工程中索赔人工费是一项常见且重要的费用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三节工程索赔索赔是工程承包合同履行中,当事人一方因对方不履行或不完全履行既定的义务,或者由于对方的行为使权利人受到损失时,要求对方补偿损失的权利。

所以从理论上讲,索赔是双方面的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。

索赔是工程承包中经常发生并随处可见的正常现象。

由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度的变化以及合同条款、规范和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔,进而导致项目的工程造价发生变化。

因此,索赔的控制将是建设工程施工阶段造价控制的重要手段。

一、工程索赔的起因和分类1.索赔的起因引起索赔的原因是多种多样的,有的是因发包人违约或监理人的不当行为引起的,也有的是因现场条件、工程变更、有关政策和法令变更等引起的。

(1)发包人违约发包人违约常常表现为发包人或监理人未能按合同规定为承包人提供得以顺利施工的条件。

《标准施工招标文件》通用合同条款约定的有:①发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款,或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证,导致付款延误的.②发包人原因造成停工的.③监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的。

④发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

⑤发包人不履行合同约定其他义务的。

(2)合同缺陷合同缺陷常常表现为合同文件规定不严谨甚至矛盾、合同中的遗漏或错误,这不仅包括商务条款中的缺陷,也包括技术规范和图纸中的缺陷。

在这种情况下,监理人有权做出解释。

但如果承包人执行监理人的解释后引起成本增加或工期延长,则承包人可以为此提出索赔,监理人应给予证明,发包人应给予补偿.一般情况下,发包人作为合同起草人,他要对合同中的缺陷负责,除非其中有非常明显的含糊或其他缺陷,根据法律可以推定承包人有义务在投标前发现并及时向发包人指出。

(3)不利物质条件不利物质条件通常是指承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。

合同中一般约定,承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并通知监理人。

监理人发出指示,指示构成变更的,按有关变更的约定处理。

监理人没有发出指示的,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,由发包人承担。

监理人发出的指示不构成变更时,承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误,也应由发包人承担.(4)工程变更工程变更常常表现为设计变更、施工方法变更、追加或取消某些工作、合同规定的其他变更等。

变更可以由发包人、工程师或承包人提出.这种变更是指在原合同范围内的变更,即有经验的承包人意料之中的变更,否则承包人可以拒绝,其判断标准是,变更是否与原工程有关,其目的是不是为了实现工程合同的总目标.工程变更与索赔有密切的关系。

在实际工作中、可以把工程变更分为变更及相应的索赔两个部分,即把事先可以确定费用、双方签订了变更令的变更归入“工程变更”办理。

把变更当时无法预知的费用或双方没有达成一致的变更价格,事后再由承包人以索赔形式提出补偿要求的变更归入“索赔"办理。

事实上,合同中也作出规定,如果对于一项变更,监理人和承包人之间无法对其估价取得一致意见,则将监理人决定的价格值列入“工程变更”,剩余差额待承包人以索赔的形式提出后再按“索赔"进行处理。

(5)国家政策及法律、法令变更国家政策及法律、法令变更,通常是指直接影响到工程造价的某些法律、法令的变更,比如限制进口、外汇管制或税收及其他收费标准的提高.国家的政策和法律、法令是承包人投标时编制报价的重要依据之一。

通常合同都规定:投标截止日期之前的第28天以后,如果工程所在国法律或政策的变更导致承包人施工费用增加,则发包人应向承包人补偿该增加值;相反,如果导致费用减少,则也应由发包人受益。

(6)其他承包人干扰其他承包人干扰通常是指因其他承包人未能按时按质按量进行并完成某工作,各承包人之间配合协调不好等而给承包人工作带来的干扰。

大中型土建工程,往往会有多个承包人同时在现场施工.特别是高等级公路建设,一般分为几个标段,每个标段由不同的承包人承担,由于各承包人之间没有合同关系,他们只各自与发包人存在合同关系,监理人作为发包人代理人有责任组织协调好各承包人之间的工作,否则,就会给整个工程和各承包人的工作带来严重影响引起承包人索赔。

2.索赔的类型由于索赔贯穿于工程项目全过程,可能发生的范围比较广泛,其分类随标准、方法不同而不同,主要有以下几种分类方法。

(1)按索赔的依据分类按索赔的依据,索赔可分为:①合同内索赔.合同内索赔是指索赔所涉及的内容可以在合同条款中找到依据,并可根据合同规定明确划分责任。

一般情况下,合同内索赔的处理和解决要顺利一些。

②合同外索赔.合同外索赔是指索赔的内容和权利难以在合同条款中找到依据,但可从合同引申含义和合同适用法律或政府颁发的有关法规中找到索赔的依据。

(2)按索赔目标分类按索赔目标或要求,索赔可分为:①工期索赔。

即由于非承包人自身原因造成拖期的,承包人要求发包人延长工期,推迟竣工日期,避免违约误期罚款等。

②费用索赔。

即要求发包人补偿费用损失,调整合同价格,弥补经济损失.(3)按索赔事件的性质分类按索赔事件的性质,索赔又可分为:①工程延误索赔.因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。

这是工程中常见的一类索赔.②工程变更索赔。

由于发包人或监理人指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。

③工程终止索赔。

由于发包人违约或发生了不可抗力事件等造成工程非正常终止,承包人因蒙受经济损失而提出索赔。

④施工加速索赔。

由于发包人或监理人指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。

⑤意外风险和不可预见因素索赔。

在工程实施过程中,因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍,如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔。

⑥其他索赔。

如因货币贬值、汇率变化、物价上涨、政策法令变化等原因引起的索赔。

(4)按索赔处理方式分类按索赔处理方式,索赔可分为:①单项索赔。

单项索赔是针对某一干扰事件提出的,在影响原合同正常运行的干扰事件发生时或发生后,由合同管理人员立即处理,并在合同规定的索赔有效期内向责任方提交索赔要求和报告。

单项索赔通常原因单一,责任单一,分析起来相对容易,由于涉及的金额一般较小,双方容易达成协议,处理起来也比较简单。

因此,合同双方应尽可能地用此种方式来处理索赔.②综合索赔。

综合索赔又称一揽子索赔,一般在工程竣工前和工程移交前,承包人将工程实施过程中因各种原因未能及时解决的单项索赔集中起来进行综合考虑,提出一份综合索赔报告,由合同双方在工程交付前后进行最终谈判,以一揽子方案解决索赔问题。

在合同实施过程中,有些单项索赔问题比较复杂,不能立即解决,为不影响工程进度,经双方协商同意后留待以后解决。

有的是发包人或监理人对索赔采用拖延办法,迟迟不作答复,使索赔谈判旷日持久。

还有的是承包人因自身原因,未能及时采用单项索赔方式等,都有可能出现一揽子索赔。

由于在一揽子索赔中许多干扰事件交织在一起,影响因素比较复杂而且相互交叉,责任分析和索赔值计算都很困难,索赔涉及的金额往往又很大,双方都不愿或不容易做出让步,使索赔的谈判和处理都很困难。

因此,综合索赔的成功率比单项索赔要低得多.二、索赔处理原则1.索赔必须以合同为依据不论是风险事件的发生,还是当事人不完成合同工作,都必须在合同中找到相应的依据,这些依据可以是明示的,也可以是隐含的。

监理人依据合同和事实对索赔进行处理是其公平性的重要体现.在不同的合同条件下,这些依据很可能是不同的.如因为不可抗力导致的索赔,在国内《标准施工招标文件》的合同条款中,承包人机械设备损坏的损失,是由承包人承担的,不能向发包人索赔;但在FIDIC合同条件下,不可抗力事件一般都列为发包人承担的风险,损失都应当由发包人承担。

如果到了具体的合同中,各个合同的协议条款不同,其依据的差别就更大了.《标准施工招标文件》中规定的可以索赔条款见表6-1。

可以合理补偿承包人索赔的条款表6—1索赔事件发生后,索赔的提出应当及时,索赔的处理也应当及时.索赔处理不及时,对双方都会产生不利的影响,如承包人的索赔长期得不到合理解决,索赔积累的结果会导致其资金困难,同时会影响工程进度,给双方都带来不利影响。

处理索赔还必须坚持合理性原则,既考虑到国家的有关规定,也应当考虑到工程的实际情况。

如:承包人提出索赔要求,机械停工按照机械台班单价计算损失显然是不合理的,因为机械停工不发生运行费用.3.加强主动控制,减少工程索赔对于工程索赔应当加强主动控制,尽量减少索赔。

这就要求在工程管理过程中,应当尽量将工作做在前面,减少索赔事件的发生。

这样能够使工程更顺利地进行,降低工程投资、减少施工工期.三、费用索赔1.承包人向发包人的费用索赔承包人向发包人的费用索赔是指承包人在非自身因素影响下而遭受经济损失时向发包人提出补偿其额外费用损失的要求,是承包人根据合同条款的有关规定,向发包人索取的合同价款以外的费用。

1)可索赔的费用施工费用一般由可变费用和不变费用构成,引起可变费用增加的可能:一是停工损失和生产效率下降,二是增加工作,三是物价因素。

(1)工、料、机费人工费索赔值:人工工时增加费+停工损失和劳动生产率降低损失费(6—17)材料费索赔值:材料单价上涨费+材料用量增加费(6-18)机械费索赔值=自有施工机械增加费+租赁机械增加费(包括必要的机械进出场费)+机械设备闲置损失费(6—19)其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定。

当工作内容增加引起机械费索赔时,可以按照机械台班费计算;因窝工引起的机械费索赔,如果施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是施工企业从外部租赁时,索赔费用可以按照设备租赁费计算。

(2)管理费施工管理费一般由两部分组成:现场管理费和企业管理费.按照成本管理的费用划分标准,现场管理费构成直接费,是直接用于本工程的管理费用,一般是在直接费的基础上计算的;企业管理费构成间接费,是企业间接用于本工程的管理费用,是按照一定的比例由本工程分摊的.①现场管理费现场管理费是某单个合同发生的、用于现场管理的总费用,一般包括现场管理人员的工资、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、保险费、工程排污费等.它一般约占工程总成本的5%~10%。

相关文档
最新文档