建设工程边坡支护施工合同协议书范本
2024版边坡支护工程施工合同协议范本
2024版边坡支护工程施工合同协议范本合同编号：__________鉴于甲方为边坡支护工程的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就边坡支护工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________边坡支护工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________二、合同金额2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同价款包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、管理费、利润及风险费用等。
2.3 合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%且乙方提交完整的工程验收资料后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后无息退还。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为____个月，自甲方书面通知乙方开工之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、施工质量4.1 乙方应按照设计和规范要求以及甲方提供的相关资料施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
4.2 乙方应建立健全质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供完整的工程资料和验收报告。
五、安全生产5.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方提供的安全生产要求进行施工，确保施工过程中的安全生产。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制度，配备必要的安全生产设施和器材，并对施工现场进行定期安全检查。
5.3 乙方应对施工现场的安全生产事故负责，并承担相应法律责任。
边坡支护施工合同范本
边坡支护施工合同范本
甲方（委托方）：（委托方名称）
地址：
法定代表人：（法定代表人名称）
联系电话：
乙方（施工方）：（施工方名称）
地址：
法定代表人：（法定代表人名称）
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就
边坡支护施工事项达成如下合同：
一、工程名称：边坡支护工程
二、工程地点：（工程具体地址）
三、工程内容：依据相关设计文件，乙方承担边坡支护工程的设计、施工及相关配套工作。
具体施工范围、施工工艺及周边环境保护措施详见相关设计文件。
四、工程费用：工程总造价为（具体金额）人民币。
甲方按照合同约定支付工程款项。
五、工期：工程开始日期为（具体日期），工程完工日期为（具体日期）。
工期为（具体
天数）天。
六、质量标准：工程按照设计文件及国家相关标准进行施工，达到相关质量标准。
七、延期与罚款：如乙方在规定的工期内未完成工程或未履行合同义务，每延迟一天，乙
方需支付违约金为工程款项的5%。
八、合同变更：任何一方需变更合同内容时，需经双方协商一致，并签订书面合同变更协议。
九、违约责任：一方违约造成损失的，应承担相应的法律责任。
十、解决争议：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有
管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收结束。
甲方（委托方）：乙方（施工方）：签字：签字：
日期：日期：。
边坡支护工程施工合同协议范本
边坡支护工程施工合同协议范本边坡支护工程施工合同协议一、合同双方甲方：【甲方全称】地址：【甲方地址】：【甲方】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方：【乙方全称】地址：【乙方地址】：【乙方】法定代表人：【乙方法定代表人】二、工程概况1. 工程名称：边坡支护工程2. 工程地点：【工程地点】3. 工程范围及内容：【工程范围及内容】4. 工程期限：【工程期限】5. 工程费用：【工程费用】三、工程责任与义务1. 甲方的责任与义务：（1）提供具备施工条件的工程现场，并保证施工安全；（2）按照约定的工程期限支付工程款项；（3）配合乙方进行施工，并提供必要的技术支持和协助；（4）确保提供的资料和信息真实、准确、完整。
2. 乙方的责任与义务：（1）按照合同约定的要求和工期进行施工；（2）合理安排施工人员和设备，并保证施工质量和安全；（3）提供具备施工条件的工程施工方案和报价；（4）保证施工过程中不损坏甲方财产和其他相关利益。
四、工程款项及支付方式1. 工程款项：（1）合同总金额：【合同总金额】（2）工程款项分期支付：a. 第一期：【第一期金额】，支付方式：【支付方式】b. 第二期：【第二期金额】，支付方式：【支付方式】c. 其他期次及金额：【其他期次及金额】，支付方式：【支付方式】2. 发票与验收：（1）款项支付的依据是相应发票；（2）甲方对乙方的施工成果进行验收，合格后方可支付相关款项。
五、保修期及维修1. 保修期：（1）工程验收合格后，乙方对所提供的边坡支护工程提供【保修期限】的免费维修服务；（2）保修期内出现的故障或质量问题，乙方负责免费修复。
2. 维修：（1）保修期外，如甲方需要维修或维护边坡支护工程，应与乙方协商并签署维修合同；（2）维修费用应由双方协商确定。
六、合同变更与解除1. 合同变更：（1）在工程施工过程中，如发生不可抗力或其他无法预见的情况，需变更合同内容的，双方应协商一致并签订书面变更合同；（2）变更合同应明确变更的内容、工期和费用等。
护坡施工合同模板(16篇)
护坡施工合同模板（16篇）护坡施工合同模板（精选16篇）护坡施工合同模板篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。
2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。
4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等。
二、建设工期总工期 ________天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。
本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。
三、工程造价1、甲方_________日内提供图纸。
2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。
3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价________元。
4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。
5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。
四、履约保证金1、本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万元，本协议方为生效。
2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。
五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。
六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2 天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。
护坡工程施工协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）： ______________乙方（施工单位）： ______________鉴于：1. 甲方因______________工程需要，需对护坡进行施工，以保障工程安全和稳定。
2. 乙方具备护坡工程施工资质，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________护坡工程2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：包括护坡基础施工、护坡结构施工、排水设施施工等。
5. 工程工期：自合同签订之日起______________日内完成。
6. 工程质量：达到国家相关质量标准，确保工程安全、稳定、美观。
二、工程承包范围1. 乙方负责护坡工程的全部施工工作，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______________元整（大写：______________）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的______________%作为预付款；（2）工程进度达到______________时，甲方支付乙方合同总价款的______________%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______________%；（4）保修期满后，甲方支付乙方合同总价款的______________%。
3. 乙方应向甲方提供详细的工程进度报告和财务报表，甲方应在收到报告后______________日内支付相应款项。
四、工程进度1. 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程进度计划，确保工程按期完工。
2. 乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告内容包括但不限于工程进度、材料使用情况、施工人员情况等。
建设工程边坡支护施工合同协议书范本
建设工程边坡支护施工合同协议书范本1. 合同背景本合同是由甲方（委托人）和乙方（承包人）就建设工程边坡支护施工事项签订的协议，双方将在协议约定的条件下，共同遵守本合同的内容。
2. 项目概述本项目的概述是指委托人为保障边坡稳定，减少地质灾害风险，委托乙方进行边坡支护施工。
具体工程范围和内容详见附件1。
3. 条款约定3.1 工程量清单乙方按照附件1中的工程量清单进行施工，并按照双方协商确定的单价进行计量和结算。
3.2 施工工期乙方承诺按照合同约定完成边坡支护施工，并将具体的工期安排在合同签订后的15个工作日内提交给甲方审核。
甲方审核通过后，乙方应按照工期安排进行施工，确保工期的履行。
3.3 施工质量乙方承诺按照国家相关标准和规范要求进行边坡支护施工，保证施工质量符合相关要求和标准。
3.4 施工费用甲方按照双方约定的工程量清单和单价，以及乙方的实际施工情况进行费用结算。
3.5 变更和索赔双方在施工过程中如发生工期变更、工程量变更、以及其他无法预测的不可抗力原因导致的影响施工进度和费用的变动，双方应及时协商解决，并签署书面变更协议。
3.6 保修期乙方承诺在竣工验收合格后，提供工程保修期为6个月。
在保修期内，如发现由乙方施工质量引起的问题，乙方应免费维修和更换。
4. 合同履行和解决纠纷的方式4.1 合同履行本合同自双方签署之日起生效。
甲方应按照约定支付施工款，乙方应按照约定的质量要求、工期和费用进行施工。
4.2 解决纠纷双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。
如无法达成一致意见，则提交有管辖权的人民法院进行解决。
5. 合同的变更和终止5.1 合同变更本合同的变更须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议应具体明确变更事项、时间和费用等内容。
5.2 合同终止本合同在情况下终止：- 双方协商一致达成终止协议；- 双方协商一致解除合同；- 根据国家法律法规规定终止。
6. 合同的其他条款6.1 本合同未尽事宜合同未尽事宜由双方协商决定。
护坡工程施工合同通用版7篇
护坡工程施工合同通用版7篇第1篇示例：护坡工程施工合同甲方（委托方）：鉴于甲方委托乙方进行护坡工程施工，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条工程内容1.1 本合同所指护坡工程，是指乙方按照甲方提供的设计方案和要求，在指定地点进行的斜坡或山体的保护、加固和修复工程。
1.2 工程包括但不限于：清理施工现场、测量定位、材料采购、设备租用、施工斜坡、山体加固、植被恢复等。
2.1 工程地点由甲方指定，双方一致认可。
2.2 工程地点的具体位置和范围详见工程设计图纸。
第三条施工标准3.1 乙方在施工过程中，应符合国家相关标准和规定，确保工程质量、安全和环保。
3.2 施工过程中，乙方应对工地进行有效管理，确保现场卫生整洁，杜绝安全事故的发生。
第四条工期及工程款支付4.1 乙方应于本合同签订后5个工作日内，启动施工工作。
4.2 工程验收标准为：工程完工，符合设计要求和验收标准。
4.3 乙方应在工程完工后的5个工作日内，向甲方提供工程竣工验收报告，并经甲方验收合格后支付工程款。
5.1 工程保修期自工程竣工之日起算，为期一年。
5.2 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复，并保证修复结果符合设计要求。
第六条违约责任6.1 如因乙方过错导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任，并承担所有因此产生的费用和损失。
6.2 如因不可抗力因素导致工程延误或无法完成，双方可根据实际情况进行协商处理。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签署补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为护坡工程施工合同，双方共同遵守并执行，确保工程顺利进行。
愿双方合作愉快！第2篇示例：护坡工程施工合同通用版甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（承包方）：________ （单位名称）鉴于甲方拟委托乙方进行护坡工程施工，经双方友好协商达成如下合同，均遵守相关法律法规，具有法律约束力。
边坡支护工程施工合同协议范本
边坡支护工程施工合同协议范本【边坡支护工程施工合同协议范本】甲方：（委托方）地址：联系人：：传真：乙方：（承揽方）地址：联系人：：传真：经双方友好协商，甲方委托乙方承揽边坡支护工程施工，达成以下协议：一、工程概况：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程内容：5. 工程规模：6. 工期要求：7. 工程造价：二、委托方责任：1. 提供详细的工程设计图纸和技术要求；2. 提供施工所需土地和场地；3. 提供工程所需的资金；4. 提供相关法律法规及政府审批文件；5. 提供工程所需的材料和设备；6. 安排监理人员对施工过程进行监督和验收。
三、承揽方责任：1. 按照委托方提供的设计图纸和技术要求进行施工；2. 保证施工过程安全、环保；3. 保证施工质量符合相关标准和要求；4. 按时完成施工任务；5. 提供施工过程中所需的劳动力、机械设备和材料；6. 配合监理人员进行施工监督和验收；7. 维修保养工程竣工后90天内出现的质量问题。
四、工程变更：1. 如委托方需要对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并双方协商确定变更后的费用和工期；2. 变更前的工程进度和质量问题由原工程标准控制。
五、工程款支付：1. 工程款总额：2. 工程款支付方式：（详细描述每个阶段的支付比例和时间节点）3. 确保工程完工后的30天内支付最后一次款项。
六、保证金与索赔：1. 乙方应根据合同约定支付保证金；2. 如乙方未按照约定完成工程或存在质量问题，甲方有权扣除保证金；3. 如甲方解除合同，乙方除返还已支付的工程款外，不得要求甲方支付其他费用。
七、违约责任：1. 如一方违约，应向另一方支付违约金；2. 如一方违约导致对方受损，违约方需承担赔偿责任。
八、解决争议：1. 合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；2. 如协商不成，可提交相关争议解决机构进行调解；3. 调解不成的，可向相关法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国经济合同法》和有关条例的规定，为相互制约，协调关系，确保工程质量及按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签定本合同，以便双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地址：
三、工程量及技术要求：
（一）工程量
1、以现场签证为准。
（二）技术要求
技术要求为：按甲方提供的支护设计方案执行（设计费已包含在工程总费用中），并保证经支护处理后边坡的稳定与安全。
1、承包方式：
乙方工程范围包括：脚手架搭设、钢筋加工与制作、锚杆施工、面层喷射混凝土、泄水孔、顶部设置排水沟、坡面的清理和平整以及设计要求的全部内容，包工包料，锚杆按照x元/延长米，面层按照x元/平方米，工程量按照现场签证执行。
2、工程造价：
工程总造价=锚杆工程量元/延长米+面层工程量元/平方米
预计元整。
四、工程期限：
1、本工程定与自开工之日计至竣工工期的施工日为天。
五、材料供应及运输：
材料均由乙方负责。
六、双方责任：
（一）甲方责任：
1、提供施工现场范围的地下管线情况及相应文字资料。
2、甲方提供施工用水、电（费用由乙方承担），且将施工用水、电接到距施工现场米左右，保证施工时不间断地供水、供电，水、电费由甲方代交，结算时从工程款中扣回。
3、及时协调施工中所受其他单位的干扰。
4、对工程进度、质量、安全进行检查验收，发现工程质量问题及事故隐患时，有权提出停止施工，进行处理。
由此而延误的工程应由乙方采取措施弥补。
5、因甲方责任造成工期延误，每天按 %赔偿乙方损失。
（二）乙方责任：
1、乙方在施工条件具备的情况下，迅速施工，并按甲方批准的施工方案和技术要求，精心施工，确保工程质量。
如质量不合标准，其材料费损失由乙方承担。
2、在施工期间，如施工现场还有其他施工单位，乙方应与之友好相处，在甲方指导下共同管理好现场，消除不必要的施工干扰。
3、乙方在施工管理、临时设施、材料堆放时应服从甲方管理，并保持现场整洁无障碍。
做到文明施工，消除事故隐患。
4、工程竣工后，乙方应根据国家有关规定提出完整的竣工资料，做好交工验收，并定期对支护进行观察，向甲方提供观察数据。
5、确保安全施工，如因管理不善造成安全事故，乙方承担全部责任及费用。
6、因乙方责任造成工程延误，每天按 %赔偿甲方损失。
7、乙方负责工程竣工后两年保障期内的维修。
保修期内出现缺陷按到甲方通知后小时到达现场进行处理。
七、工程价款的支付与结算：
工程施工结束，验收合格日内，甲方付至总造价的 %；余 %保修金，保修期内如乙方不能及时对缺陷进行修复，甲方有权委托第三方修复，费用由乙方承担。
价款拨付均采用支票方式支付。
八、纠纷解决：
本合同发生纠纷时可由责任双方协商解决，双方解决有困难时，可向当地人民法院诉讼。
九、附则：
1、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充条款作为本合同的组成部分。
2、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，正本副本具有同等法律效力，报送有关部分。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格拨完工程款后失效。
3、补充条款：支护设计方案及施工方案作为本合同的附件。