油漆劳务合同
油漆工劳务合同范本最新5篇
油漆工劳务合同范本最新5篇篇1甲方（用工单位）：________________乙方（劳务提供者）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就甲方聘用乙方从事油漆工劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同明确了双方的权利和义务，规范了双方的行为，保护甲乙双方的合法权益。
二、合同期限本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，从事油漆工作。
2. 乙方的工作地点在_____________________________。
四、工作时间和休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的规定执行。
2. 乙方享有国家规定的休息休假权利。
五、劳务报酬1. 乙方的基本劳务报酬为______元/月。
2. 甲方按照公司绩效管理制度和乙方的工作表现，给予乙方相应的绩效奖金。
3. 甲方每月___日左右以货币形式支付乙方上个月劳务报酬。
六、保险及福利待遇1. 甲方按照国家和地方的规定为乙方缴纳工伤保险。
2. 乙方享有国家规定的各项福利待遇。
七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生设施和劳动防护用品。
2. 乙方应遵守甲方的安全卫生制度，严格按照安全操作规程进行作业。
3. 甲方负责为乙方进行安全教育培训，提高乙方的安全意识。
4. 甲方应对工作场所进行定期安全检查，消除安全隐患。
因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担相应责任。
一、格式方面：二、内容方面：从内容上来看，该油漆工劳务合同范本包括了劳务报酬、工作内容及地点、工作时间和休息休假、保险及福利待遇、劳动保护等多个方面，内容相对完整。
但是仍有一些细节问题需要注意和改进：1. 合同的目的和背景介绍需要更加明确和具体，以便更好地反映合同的核心内容和目的。
2. 在工作内容方面，可以进一步细化具体的工作内容和岗位职责，以便更好地明确双方的责任和义务。
喷漆劳务合同5篇
喷漆劳务合同5篇篇1喷漆劳务合同合同双方：甲方（委托方）____________，乙方（承接方）______________。
鉴于甲方拟将喷漆工作委托给乙方，双方经友好协商，一致达成如下协议：一、服务内容：乙方承诺按照甲方的要求，对相应的项目进行喷漆服务。
具体工作内容包括但不限于油漆喷涂、表面处理、维修、以及相关的整体喷漆工作。
双方应在签订合同时确定具体的工作细则。
二、服务时间和地点：乙方应按照合同中约定的时间和地点进行喷漆工作，确保在规定的时间内完成工作任务。
如遇不可抗力因素导致工作无法按时完成，乙方应提前通知甲方并重新商定工作安排。
三、服务费用：双方约定的服务费用为_______，乙方应按照工作量和质量来确定实际的支付金额。
甲方在工作完成后应按照约定的时间和方式支付服务费用给乙方。
四、责任和保证：乙方承诺在工作过程中遵守相关的安全规定，确保工作场所和相关设备的安全。
如发生因乙方操作不当导致的人员伤害或财产损失，乙方将承担相应的赔偿责任。
五、保密条款：双方在合作期间涉及到的商业机密、客户信息等应保密，不得泄露给第三方。
六、解决纠纷：双方如发生合同履行上的纠纷，应通过友好协商解决。
如协商未果，应提交给有关部门或仲裁机构处理。
七、其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为_______。
双方应严格遵守合同条款，如有违反应承担相应的法律责任。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________ 签订日期：_______________篇2喷漆劳务合同甲方：（雇主名称）乙方：（喷漆工人姓名）鉴于甲方为开展相关业务，需要招募专业的喷漆工人进行工作，为确保工作质量和工作效率，甲、乙双方经过协商一致，达成如下协议，就乙方提供喷漆劳务服务的有关事项签订如下合同：一、乙方的基本情况1. 姓名：（乙方姓名）2. 性别：（男/女）3. 年龄：（年龄）4. 身份证号码：（身份证号码）5. 户籍地：（户籍地）6. 联系方式：（联系电话）二、乙方的工作内容1. 乙方将为甲方提供专业的喷漆服务，对于甲方指定的工作进行操作，并保证工作质量。
油漆工合同
油漆工合同发布时间：2023-05-21油漆工合同（通用4篇）油漆工合同篇1发包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________身份证号：_________________联系方式：_________________经甲乙双方友好协商,就乙方承包甲方位于栋房的装饰装修工程(以下简称工程)签订本合同。
一、施工内容及要求：乙方按甲方要求进行油漆施工,包括但不限于：1、修复粗糙磨手等有问题的木器漆(不包括书柜),处理未完工的木器漆(含白漆、清漆)。
2、涂装全屋内墙,包括但找平、提升阴阳角补缝、刮腻子、干透打磨、涂刷至少2遍底漆、涂刷至少2遍面漆、后期修补等。
3、全屋所有木器和墙面油漆施工均应做到不漏涂、不透底、不流坠等现象,无色差,表面平整、光滑无挡手感、均匀一致,装饰线、分色线平直,不污染其它表面。
二、承包方式：乙方包工,油漆工1名,负责按甲方要求施工安装。
三、工期：20天,即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程总价：人民币(大写)__________整。
全部木器漆完工后支付元,油漆全部完工且经甲方验收合格、乙方退场交还房屋钥匙后支付剩余元。
五、工程质量须达到甲方要求。
施工完毕须经甲方验收,验收不合格的,乙方应在甲方指定期限内进行整改,直至甲方满意。
因乙方原因造成质量问题,返工的所有费用(含材料费)由乙方承担。
六、如因乙方原因导致施工不符合要求或出现质量问题,经整改仍无法达到甲方要求的,甲方有权要求乙方无条件退场,并有权拒绝支付工程价款。
七、本合同经双方签字后生效,一式二份,双方各执一份。
甲方：_________________乙方：________________________年_______月_______日_______年_______月_______日油漆工合同篇2甲方：_________________江(以下简称甲方)乙方：_________________(以下简称乙方)甲方将江桥黄家花园工程油漆、涂料工程发包给乙方，为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：_________________江桥黄家花园2、建筑面积：_________________3、工程工期：_________________二、工程承包范围1、承包范围：_________________内墙涂料及油漆工程(图纸及项目要求)2、具体工作内容：_________________①材料场内运输。
喷漆合同(通用11篇)
喷漆合同篇1根据《^经济合同法》和《加工承揽合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
甲方：______________乙方：______________甲方将_______________工程，发包给乙方施工。
为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《^合同法》和《^建筑法》的`有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第一条：工程情况1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________第二条：合同单价（不含税）1、平涂：________元/pfm。
2、真石漆：_________元/pfm。
3、污水管：________元/pfm。
4、技工：_________元/天。
第三条：工程结算方式1、乙方进场施工起一个月后，甲方按每月进度的80%支付乙方工程款，工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为一年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。
2、工程总造价以现金结算，乙方包工，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。
3、工程竣工验收合格后30天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。
第四条：合同过期1、甲方发出进场通知后，7天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为__________天。
2、在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延。
①遇到不可抗拒的`灾害或事故（包括雨季停工）。
②甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。
第五条：工程质量等级1、甲方对工程质量的要：以技术交底为准，在保质期内不脱皮，基本不褪色。
2、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第六条：甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供水、用电和工人住宿的位置和脚手架，甲方承担由此费用。
2、甲方按进度支付乙方工程款，并负责提供与施工相关的资料。
油漆工劳务合同范本最新3篇
油漆工劳务合同范本最新3篇篇1甲方（用工单位）：________________乙方（劳务提供者）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方聘用乙方为其提供油漆工劳务事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，担任油漆工职务，负责完成甲方分配的工作任务。
2. 工作地点：________________。
三、工作时间和休息休假1. 甲方根据工作需要，安排乙方的工作班次和工作时间。
2. 甲方应按国家和地方有关规定保障乙方的合法权益，确保乙方的休息权利。
四、劳务报酬1. 甲方应按照乙方的工种和岗位等级，以时薪或月薪的方式支付劳务报酬。
具体金额按照甲方内部规定执行。
2. 甲方每月____日通过银行转账方式支付乙方上个月劳务报酬。
五、保险及福利待遇1. 甲方应为乙方购买意外伤害保险，以保障乙方在工作过程中发生意外时的权益。
2. 乙方享有国家法定假期及相关福利待遇，具体按照甲方规定执行。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件。
2. 甲方应向乙方提供必要的职业危害防护用品，确保乙方在工作过程中的健康与安全。
七、劳动纪律和保密义务1. 乙方应遵守甲方的劳动纪律和规章制度，服从甲方的管理。
2. 乙方应对在工作中获知的甲方商业秘密及客户信息承担保密义务。
八、合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以变更本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；（2）严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（3）与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响的。
3. 有下列情形之一的，双方可以终止本合同：（1）本合同期满的；（2）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）双方协商一致解除本合同的。
粉刷劳务合同范文（6篇）
粉刷劳务合同范文发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，特制定如下条款：一、工程概况1、工程名称：韶山市石忠片区保障性住房工程（二期）2、工程地点及栋号：二、承包方式乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。
三、承包内容及工具1、乙方在施工中的灰桶、扁担、锄头、铁铲（甲方提供和灰机适量斗车）。
2、承包本项目从正负零至屋面层所有内粉刷、地面、厨房厕所、楼梯踏步等。
3、结算按地面面积算三层面积（内保温不在本项目结算范围内）单价按地面平方，若在____年____月____日之前竣工，按每平方叁拾元计算（30元/m2）。
若未按时完成，则按每平方贰拾捌元计算（28元/m2）。
4、主体需要凿除的地方，应提早三天通知甲方。
5、一层地面回填，大面积修整归甲方负责，小部分修整乙方需做到做地面的标准，所有地面混泥土需达到施工规范标准。
6、本项目质量达到验收标准，如要修补的地方，乙方应及时修补，乙方没有及时修补，甲方相关费用在本项目工资中扣除。
7、工程完工日期：四、付款方式施工中支取零用钱，本项目完工后，付齐本项目总工资的百分之五十，其余验收合格后付清。
五、乙方施工中不服从甲方管理人员的指挥造成工程返工，所有费用由乙方负责，在需要赶进度，甲方要求乙方增加劳务人员而乙方不能达到，甲方有权终止合同，所做了的项目按百分之五十结算，乙方不得以任何理由阻挠别的施工队伍施工，其工资本项目验收后才付清。
六、做到安全施工，不得擅自违反安全操作规程，如违反而造成的安全事故，一切责任由乙方负担。
七、文明就餐，按时就餐。
八、未尽事宜，甲乙双方协商解决，本协议一式二份。
甲方：_____ 乙方：_____粉刷劳务合同范文（二）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，特制定如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点及栋号：二、承包方式乙方包括所有泥付工内粉刷劳务人员承包及内粉刷架搭设。
外协喷漆合同范本(必备3篇)
外协喷漆合同范本(必备3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!外协喷漆合同范本(必备3篇)外协喷漆合同范本第1篇甲方：乙方：_____身份证号：______(附·身份证复印件)为了搞活机制、提高经济效益、提高车间工作效率、保证车间工序流畅，现经甲、乙双方协商决定：将佛山市宝悦汽车维修服务有限公司喷漆工艺由乙方承包生产，为维护各方合法权益，经双方协商一致，特签订本合同如下：一、甲方将____牌等同等级别车型以支付单幅漆250元、斯巴鲁等同等级别车型以支付单幅漆180元的价格承包给乙方价格承包给乙方，进行工序完成。
油漆工劳务合同范本(4篇)
劳务合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。本合同自双方签署之日起生效。
甲方（签章）：
单位名称：
注册号：
地址：
联系电话：
____年____月____日
乙方（签字）：
身份证号：
家庭住址：
联系电话：
____年____月____日
油漆工劳务合同范本（二）
工程地址：__________。委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。工程工期：1、开工日期：____年____月____日，(以乙方工人开工算起)。
争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方：__________ 乙方：__________
身份证号码：代表：
联系方式：__________ 联系方式：__________
签订日期：__________ 签订日期：__________
油漆工劳务合同范本
甲方：（雇主）
乙方：（雇员）
为确保甲方承建的____工程顺利完工，根据施工安排，甲方将雇佣乙方作为油漆工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保按期完成施工任务，严格按要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
但是，雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品，如安全帽、手套、滤光墨镜等；在所在国工作期间，
甲方：
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天棚、墙面油漆分项工程合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。
第一条项目概况工程名称：郑州市小李庄城中村改造工程工程地点：郑州市政通路第二条承包范围及工作内容1、郑州市小李庄城中村改造工程地块#楼及轴交轴地下室和裙楼，设计图纸及甲方技术交底要求施工的刮腻子、刷油漆工程。
2、腻子三遍（并保证角直面平），第一遍腻子掺量42.5白水泥20%；第二遍腻子掺量12%~15%，并且补平、打砂；第三遍腻子掺量8%~10%，并且修整，打细目砂，其中白水泥必须使用优质大品牌白水泥。
油漆一底二面（内墙油漆直接做两遍油漆）。
3、包工包料（部分油漆材料为甲供）、包脚手架、包机械、包质量、包安全文明。
第三条承包单价：1、无粉刷天棚刮腻子：7.3元/m2；2、沙浆粉刷墙面刮腻子：6.5元/m2（层高在3M以内）3、面层上油漆：1.5元/m2；4、楼梯间的墙面和天棚刮腻子后刷考拉漆：9元/m2；5、剪力墙面直接刮腻子（地下室）：11元/m2；6、沙浆粉刷墙面刮腻子（地下室及商业）：6.8元/m2（层高在3M以外）；7、室外构件刮腻子刷外墙考拉漆：21元/m2（含外墙专用腻子材料及刷面漆的工）；8、地下室天棚直接刷面漆：3元/m2。
（该单价均包括打磨对拉螺栓及刷防锈漆、墙面冲筋打点）。
9、滴水线刮腻子刷黑油漆：1.5元/m。
10、工程量根据设计图纸及相关部门技术资料结算，扣除洞口面积。
11、以上综合单价包含内容：A、本单价为一次性包干价，双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。
B、包含其他直接费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交点费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、个人所得税、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等。
C、包含钢抹子、木挑板、扫把、灰桶、切割机及锯片、铁钉、水泥钉、线锤、水平尺、照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、脚手架、挑板、安全带、安全帽、劳动鞋、工作衣、雨衣、床板、床架等机械、工具及劳保材料等费用。
以上各分项工作均包括地块内各种材料的转运和工完场清等文明安全施工工作、工程整体交验合格之前所有的成品保护工作。
（甲方只负责每两层提供一个二级配电箱，除此之外所需电缆、电线、配电箱、灯具等，全由乙方自行负责）。
F、施工班组应以劳务公司名义签订本合同，以转账方式付款，乙方必须提供正式有效的发票，税费必须在二七区缴纳；但劳务公司若有收取施工班组管理费，由乙方负责缴纳。
12、乙方进场施工后，中途不得以任何理由拒绝局部分分项工程施工，否则甲方将按乙方拒绝施工的分项工程合同单价的10倍从乙方剩余工程款中扣回。
13、建设单位的设计变更、技术核定单等造成乙方返工的，乙方应无条件进行施工。
每次返工费用在100元以下（含100元）的不予签证；超过100元的方可给予签证，该费用待最终结算后给予付款。
第四条付款方式：1、工程款结算方式为每月按实际完成量的70％支付进度款，工程通过竣工验收合格后十日内支付至工程总价款的85％，决算经双方确认后付至决算总造价的97%，余款3％在保修期（一年）过后一周内无息付清。
其中，所有工作项目必须完整,质量必须达到有关规范要求的验收标准。
2、乙方开具正式发票，提供汇款户头，甲方按时汇款。
第五条工期1、外墙、空调板（及其墙、地面）、楼层线条、阳台等部位外墙涂料必须在外架拆除之前完成；裙房商铺墙面腻子及地下室涂料必须按甲方要求的时间；住宅室内腻子及涂料工期按照竣工前总进度计划要求施工，同时应确保不影响后续工种及工程项目总体进度。
2、乙方应按甲方提供的施工进度计划或单项工程工期书面通知为准安排施工，配足必要的施工人员及机械，不得因为机械、人力不足而影响工期。
若工期达不到进度安排要求时，乙方应及时采取措施：如加班、加点、加人员，否则甲方有权单方面组织人力、物力进行施工，其单价按本合同单价的贰倍（材料按市场价的贰倍）从乙方施工完成量中扣除；若乙方工期严重滞后（即施工进度与计划进度差距15天以上的）甲方有权单方面终止与乙方合同，乙方在两天内无条件退场，甲方并有权不付乙方工程剩余款。
3、工程完工日以该工程验收合格之日为准，若部分工程预验达不到质量要求标准，乙方需无条件返修直至达到本合同要求标准，其费用和工期延误的责任及开支由乙方自行承担。
4、乙方若无法在以上约定的期限内完工，乙方每延误工期壹天罚款人民币叁仟元，所罚款项从应付乙方的工程款中扣减；若由甲方原因造成的工程延期，乙方必须在发生后三日内报送甲方签证认可，方可延期且不予罚款。
第六条材料控制：1、乙方自行采购辅助材料、机械工具以及必要的个人劳防用品。
所有材料的品种、规格必须符设计和甲方要求，同时符合国家有关的规范及标准要求。
2、乙方材料进场必须及时向甲方提供材料的合格证、出厂证明、材料检验报告。
没有提供以上资料者，甲方有权拒绝验收。
3、甲供材料限额领料，超出定额损耗部分乙方应全额赔偿。
4、材料堆放要符合甲方现场管理制度。
5、材料卸货和材料的场内二次搬运等均由乙方负责，乙方不得有任何借口拒绝搬卸乙方所使用的材料。
第七条双方的责任甲方责任：1、甲方必须按合同约定的时间支付工程款，协助配合办理相关证件。
（如提供相关证明文件等）2、甲方负责提供与乙方施工有关的各种资料，结合本工程特点，根据设计要求，施工规范要求，操作规程要求，验收标准要求等进行安全、技术交底。
3、甲方只承担合同条款约定的义务，确保甲供材料正常供应，当不能正常供应时，应及时通知乙方，以便乙方做好人员调整。
4、对乙方违反操作规程，不遵守现场纪律、规章制度和项目部安排，甲方有权处以罚款。
5、甲方负责提供施工班组工人住宿，生活用水用电，施工电梯。
6、监督乙方足额发放工资，确保民工的日常生活开支。
7、对乙方由于延误工期而造成的一切损失，甲方有权予以索赔。
因不可抗力引起的工程中断或工程延误，双方均不承担责任和任何一方的损失。
乙方责任：1、乙方工人进场应编制职工花名册，提供有效身份证复印件。
乙方不得招聘“三无”人员（工人）进场，与进场工人签订劳动合同（符合劳动管理及监察部门的要求，否则相关责任及经济损失由乙方自行承担），所有进场工人必须持有身份证、务工证、特殊工种证、暂住证、婚育证（费用自理）。
乙方对进场工人进行三级安全教育。
应听从甲方项目经理部管理人员的指挥、安排，接受甲方、甲方公司安全生产管理有关规定及安全三级教育、文明施工的检查、监督。
违反者视情节给予罚款，多次违反者清退出工地。
2、乙方在施工中应严格遵守国家的法律、法规；遵守国家安全技术规范要求；遵守工程建设生产安全有关管理规定；遵守公司安全生产管理条例、规定；遵守项目部安全措施和安全技术交底要求；遵守工地的有关规章制度；严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；如乙方不能遵守以上条例造成工伤（亡）等安全事故，由乙方承担全部法律责任和经济责任。
甲方项目部及建设单位所制定的安全文明施工管理条例作为本合同的组成部分，乙方自觉遵守，否则甲方有权按安全文明施工管理条例对乙方进行处罚。
3、乙方必须管理好自己的工人，所有进场工人必须严格遵守安全生产、文明施工规定，严禁使用大功率电器，如：电热器、电炒锅、电饭煲、电炉、电磁炉、液化气炉和电热棒，发现使用每人每次罚款50元并没收；严禁在施工场所大、小便，违章者处以300元/次罚款；严禁违规作业和不带安全帽、高空作业不系安全带、穿拖鞋，违章者处以50-100元/次罚款；严禁在工地赌博，违章者处以500元/次罚款；打架、斗殴，不管什么理由，双方各罚款人民币2000元，然后再追究其责任。
如造成人员伤亡，一切法律及经济责任均由乙方负责。
4、乙方必须严格遵守工地施工生产明火作业审批制度，严格执行现场消防防火安全防范制度措施，如违章操作发生火灾事故，其一切经济损失及刑事责任由乙方负责。
5、所有的机械必须具备合格证、证牌等并定期进行维修保养，乙方所进场机械性能及安全性应达到甲方公司、项目经理部及相关部门检查的要求，电缆、电线、三级和末级电箱应完好并符合规范要求，电源严禁私自乱搭乱接，应由乙方电工按规定搭设好，否则每发现一次罚300元。
6、乙方不得私自将本分项工程转包他人施工，否则甲方有权另外组织施工队伍，所押保证金及所留工资款没收，其所造成甲方经济损失均由乙方负责赔偿。
工程完成后机械设备、机具、工人应在10天内退出现场；乙方应配合水电、消防、油漆、通风、铝合金、塑钢构件、门等工种施工，不得任意破坏产品，发现者按情节轻重给予5~10倍罚款。
7、乙方应无条件服从甲方指挥和调配，按甲方的施工计划和要求组织施工，及时自觉做好工程质量自检和整改工作。
如乙方工人偷工地财物者一被发现按折价赔偿，并处以被偷财物价款的贰拾倍罚款。
8、不允许乙方使用无上岗证人员和童工及非健康工进入工地施工，若进入工地施工者处以300元/人次，并勒令其退场，罚款及后果乙方自负。
不允许儿童进入工地，若发现处以1000元/人次，同时儿童进入工地引起的一切责任及经济损失由乙方自负。
9、乙方必须按时足额发给工人工资，甲方有权监督工资发放，发工资必须编制工资表，其内容有发放时间、工人姓名、工资余款、领工资人签名盖章、制表人及负责人签名等内容，发工资后交一份给甲方备案。
乙方不得以任何理由拖欠工人工资。
若由于乙方不及时足额发放工人工资等，工人闹情绪（打架、罢工）或向有关部门申诉，由此引起的有关责任、费用及罚款均由乙方全部负责承担，同时甲方对乙方每次罚款贰万元。
10、本合同执行过程中乙方无法满足工期等要求或乙方自己半途而废，从甲方发出通知3天内仍无法达到要求，甲方有权终止合同并更换其它队伍进场施工，乙方无条件接受，所押乙方保证金和所留乙方工资款扣作加价其它队伍施工工资。
本合同实施过程中，乙方及乙方班组的工人严禁与甲方、建设单位或监理等管理人员发生冲突或怒骂等事件，违者由此所产生的罚款等一切后果由乙方承担。
11、乙方使用甲方的设备、钢管架或周转材料等要认真维护、保养、如因不当使用，甲方管理人员有权要求停止使用，造成延误工期、经济损失及其他责任均由乙方自行负责。