工程造价合同4篇.doc

合集下载

工程造价咨询合同范本8篇

工程造价咨询合同范本8篇

工程造价咨询合同范本8篇工程造价咨询合同范本篇1甲方:___________乙方:___________经甲乙双方协商将巴北村牛高峰楼房土建承包给乙方,双方达成协议,协议内容如下:一、工期为_____天,从签字之日起。

二、甲方责任:甲方负责给乙方提供良好的施工环境,负责提供水、电、砖块、沙子、石子、水泥、楼板等施工材料。

三、乙方责任:乙方负责提供该工程所需的建筑机械和设备,以及施工人员的组织;并保证质量,按时完工。

负责办理施工人员二百元的人身意外保险,施工期间出现的任何事故由乙方全部承担,乙方不得随意浪费原材料,因施工不当,浪费材料由乙方承担材料所需费用,如工期超一天罚款1000元。

四、工程结算方式:按照实际测量建筑占地面积付工程款,每平方为130元,每建一层楼板付50%,工程完工后,经甲方验收合格后,甲方支付剩余工程款。

五、合同经甲乙双方签字后生效,本合同一式两份,甲乙双方各一份。

六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商解决。

甲方(签字):___________乙方(签字):________________年_____月_____日工程造价咨询合同范本篇2甲方:___________乙方:___________通过甲乙双方的平等协商,甲方愿意将本工程委托给乙方施工,为明确甲乙双方职责,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:一、工程名称:___________。

二、工程地点:___________。

三、工程项目与范围:按照甲方提供的由___________电力设计院,设计图纸及工程预算内容进行施工。

(双方约定变压器基础和电缆工井由甲方自行完成)。

四、工期要求1、施工日期:工程材料款到位后,接甲方通知,在60个工作日内完成。

2、在施工过程中,如遇下列情况之一者,经甲乙双方协商后可顺延工期:五、工程造价及付款方式1、工程造价:计人民币捌万柒仟元整(不含税)。

2、付款方式:工程开工前,甲方按总造价的60%付材料款给乙方。

建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇

建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇

建设工程造价咨询合同(示范文本)6篇篇1示范文本甲方(委托方):_________________________(全称)乙方(受托方):_________________________(全称)鉴于甲方委托乙方就_____________建设工程的造价进行咨询评估工作,为明确双方权益和义务,根据相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上达成以下协议:一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲乙双方在建设工程造价咨询过程中的权利和义务,确保工程投资控制合理、科学、高效。

乙方将为甲方提供建设工程造价咨询服务,包括但不限于:预算编制、造价审核、成本控制分析等工作。

二、双方基本信息及人员安排甲方:_________________________(填写相关信息)乙方:_________________________(填写相关信息)双方应指定具体的项目负责人,并确保项目团队成员具备相应的专业资质和经验。

三、服务期限及进度安排本合同服务期限自签订之日起至_____________(结束日期)止。

乙方应根据甲方的需求和时间要求,合理安排工作进度,确保按时完成咨询任务。

四、合同金额及支付方式1. 咨询费用总额为:人民币_________________________元。

2. 支付方式:_________________________(如分期支付、一次性支付等)。

3. 支付时间:按照项目进度和双方约定的时间节点进行支付。

五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对涉及本合同的所有信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。

2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有,乙方享有咨询成果的署名权。

六、质量要求与验收标准1. 乙方提供的咨询服务应满足国家和地方的相关规范和标准。

2. 甲方应按照合同约定的标准和方式进行验收,如有问题应及时提出。

七、风险承担及违约责任1. 双方应各自承担因自身原因导致的风险。

2. 若一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。

工程造价合同样本(4篇)

工程造价合同样本(4篇)

工程造价合同样本甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).第二条工程造价决算方式:1.工程造价计算:__________________________________。

与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条工程款支付:_____。

第四条工期:1.本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条施工组织管理:1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条前期要求:乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 代表人:_____ 代表人:_____ 合同签订日期:合同签订地点:工程造价合同样本(二)项目名称:_____委托方(甲方):_____服务方(乙方):_____签订地点:____省____市签订时间:____年____月____日_____(以下简称委托方)为一方,(以下简称为服务方)为另一方,双方就____的技术咨询服务,授权双方代表按下列条款签订本合同。

建设工程造价协议书范本4篇

建设工程造价协议书范本4篇

建设工程造价协议书范本4篇篇1建设工程造价协议书范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为明确工程造价的计算标准和付款方式,保障双方权益,特订立本《建设工程造价协议书》:第一条工程信息1. 项目名称:(工程名称)2. 项目地点:(工程地址)3. 建设单位:(建设单位名称)4. 设计单位:(设计单位名称)5. 施工单位:(施工单位名称)6. 监理单位:(监理单位名称)第二条工程造价1. 工程造价总额为(大写)(¥)元整。

2. 工程造价包含但不限于以下费用:人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等。

3. 工程造价变更的情况将根据实际情况进行调整,并经双方协商确认。

第三条付款方式1. 甲方应按照工程进度和施工进度支付相应款项。

2. 乙方应在工程完工前提供相应的财务报表以供审查确认。

3. 工程付款应符合相关政府法规和财务规定。

第四条税费和保险1. 工程造价中的税费由甲方承担。

2. 工程施工过程中发生的人员伤亡或设备损坏事故的保险费用由乙方承担。

3. 工程竣工后的保险费用由甲方承担。

第五条违约责任1. 若一方未按照本协议的规定履行义务,应支付对方相应的违约金。

2. 若一方屡次违约且无法履行合同义务,对方有权解除合同并要求赔偿损失。

第六条争议解决1. 若双方在合同履行过程中发生争议,应通过友好协商解决。

协商不成,应提交仲裁机构裁决。

2. 仲裁裁决为终局性裁决,对双方当事人具有法律约束力。

第七条其他事项1. 本协议自签订之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

3. 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为建设工程造价协议书范本,希望能为您提供参考。

建议在签订合同前仔细阅读并确保各项条款符合双方利益,如有任何疑问或需要进一步协商,可直接联系相关单位或法律咨询部门进行确认。

祝愿合作顺利,工程顺利完成。

工程造价服务合同范本(实用6篇)

工程造价服务合同范本(实用6篇)

工程造价服务合同范本(实用6篇)工程造价服务合同范本第1篇委托单位名称(甲方):咨询单位名称(乙方):甲乙双方按照《民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。

一、工程地点:山阳县二、工程名称:三、承包内容:项目的造价工作。

四、承包方式:五、核对完成日期:按甲方要求日完成。

六、承包价格:本工程项目总价的。

七、付款方式:合同签订日期甲方将预付款人民币)转入乙方账户,乙方完成工程量时,甲方支付乙方80%合同款,待文件递交有关部门后,付剩余20%。

(若甲方不能按时付款,造成的后果,由甲方自行承担责任)。

八、甲方责任:1、甲方应提供与该项目的图纸及技术资料,需甲方协调沟通的事项,甲方应尽全力去协调沟通解决,甲方应在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。

2、甲方应按期支付咨询费。

如果甲方在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向乙方补偿应支付的酬金利息。

利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

3、如发生与本项目有关的差旅、住宿费用,由甲方承担。

4、如因非乙方的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

5、由于甲方原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方,由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

九、乙方责任:1、乙方负责项目造价工作,乙方有权利给甲方提供合理化建议。

2、乙方根据甲方要求时间,保质保量完成任务。

3、如因乙方原因造成工作延误,乙方承担相应责任。

十二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日生效,合同款付清后自动失效。

十三、未尽事宜,双方协商解决。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________代表人(签字):________________身份证号码:____________________________年____月____日________年____月____日工程造价服务合同范本第2篇根据(中华人民共和国合同法)及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行甲方开发的项目工程造价咨询事宜,达成一致意见,特签订本合同,以资双方共同遵守。

造价咨询合同样本4篇

造价咨询合同样本4篇

造价咨询合同样本4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1造价咨询合同样本合同编号:______甲方(委托方):______ (以下简称甲方)乙方(咨询方):______ (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,本着公平、诚实、合法的原则,经友好协商,就______项目的造价咨询事宜订立合同,其内容如下:一、咨询内容1. 甲方授权乙方对______项目的造价进行咨询,包括但不限于项目预算编制、招标文件编制、投标分析、成本控制等相关工作。

二、咨询费用及支付方式1. 乙方对本次咨询服务的费用标准为______元。

具体支付方式如下:(1)甲方于签订本合同时支付咨询费用的30%,即______元。

(2)甲方于项目完成验收时支付咨询费用的50%,即______元。

(3)甲方于项目最终结算完成后支付咨询费用的20%,即______元。

2. 甲方应在乙方交付咨询成果后15个工作日内支付相应款项,逾期支付的,乙方有权要求延迟交付咨询成果。

三、保密义务1. 双方保证在合同履行过程中所获知的对方的商业秘密以及与项目相关的保密信息,不得向第三方泄露。

2. 双方对于因泄露商业秘密给对方造成的损失承担赔偿责任;对于故意或重大过失泄露商业秘密给对方造成的损失,应承担相应的违约责任。

四、合同终止1. 本合同在下列情况下可以终止:(1)甲、乙双方协商一致终止。

(2)一方未履行合同义务,经对方书面催告后,在合理期限内仍未履行。

2. 合同终止后,甲方应支付乙方已经实施的咨询服务费用。

五、争议解决1. 甲、乙双方因合同履行发生争议,应友好协商解决;如协商不成,应提交有关争议的仲裁委员会进行仲裁。

六、其他1. 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。

2. 本合同有效期为______年,如需延长或变更,应在合同到期前30个工作日内协商确定。

甲方(盖章):______ 日期:______乙方(盖章):______ 日期:______以上为造价咨询合同样本,如需使用,请按照具体情况对合同内容进行适当修改。

造价工程师聘用合同4篇

造价工程师聘用合同4篇

造价工程师聘用合同4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1造价工程师聘用合同甲方:(雇主)乙方:(造价工程师)鉴于甲方拟聘用乙方担任造价工程师一职,经双方友好协商,就乙方入职事宜达成以下合同:一、乙方入职职责1.1 乙方应按时履行工作职责并完成甲方交办的工作任务;1.2 乙方应在工作期间保护甲方的商业机密和个人隐私,不得泄露给外人;1.3 乙方应遵守公司的规章制度和劳动纪律,维护公司的形象和利益;1.4 乙方不得利用工作之便谋取个人私利,不得损害公司的合法权益。

二、薪酬待遇2.1 甲方承诺给予乙方合理的薪酬待遇,包括基本工资、绩效奖金、五险一金等;2.2 甲方将根据乙方的工作表现和公司的发展情况适时调整薪酬待遇。

三、试用期3.1 乙方入职后将进行为期3个月的试用期,试用期间公司有权根据乙方的工作表现决定是否正式聘用;3.2 试用期薪酬由公司根据实际情况商定,正式聘用后将按照公司规定的薪酬支付。

四、福利待遇4.1 甲方承诺给予乙方完善的福利待遇,包括带薪年假、节日福利、定期体检等;4.2 乙方工作期间如有出差或加班,公司将按照相关政策给予适当补贴。

五、解除与终止5.1 若乙方因违反公司规章制度或工作纪律而受到警告或处罚,公司有权解除合同;5.2 若乙方在试用期内表现不佳,公司有权终止合同;5.3 若乙方违约解除合同,应承担相应法律责任。

六、保密义务6.1 乙方在工作期间或离职后不得泄露公司商业机密和客户隐私信息,否则将承担相应法律责任;6.2 乙方离职后应将公司资料归还公司,不得私自带走或私自使用。

七、其他条款7.1 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;7.2 本合同自双方签字盖章生效,有效期为两年,期满可协商续签;7.3 本合同如有争议,双方应友好协商解决,协商不成可向有关部门调解或起诉。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上是关于造价工程师聘用合同的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同维护公司的利益和形象。

工程造价合作协议书5篇

工程造价合作协议书5篇

工程造价合作协议书5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就本次工程造价合作事宜,经过友好协商,达成如下协议:一、合作事项1. 甲方委托乙方进行工程造价咨询,服务内容包括但不限于工程预算、结算、决算编制及审核等。

2. 乙方应按照国家和地方有关工程造价的法律法规、规范标准,提供专业、准确、及时的工程造价服务。

二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为______年/月,自______年______月______日至______年______月______日。

期满后如需续签,双方应在本协议到期前一个月进行协商。

三、工作内容及要求1. 乙方应根据甲方提供的图纸、技术资料及现场实际情况,进行工程预算、结算、决算编制及审核等工作。

2. 乙方应确保工程造价结果的准确性,对由于乙方原因导致的误差,乙方应承担相应责任。

3. 甲方应提供必要的资料和支持,确保乙方工作的顺利进行。

四、费用及支付方式1. 工程造价咨询费用计算方式:根据工程规模、复杂程度及工作量等因素,经双方协商确定。

2. 支付方式:___________________(如按阶段支付、按成果支付等)。

3. 支付时间:___________________(明确支付时间节点)。

4. 甲方应按本协议约定支付费用,如甲方未按约定支付,乙方有权暂停服务。

五、保密条款1. 双方应对涉及合作的商业机密、技术资料等信息予以保密。

2. 未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露合作过程中的相关信息。

六、违约责任1. 如因乙方原因未按本协议约定完成工程造价工作,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方相应损失。

2. 如甲方未按本协议约定支付费用,甲方应承担违约责任。

3. 双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

匚程造价合同4篇本文目录工程造价合同建设工程造价咨询合同建设工程造价咨询合同工程造价合同(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1.项目名称:2.服务类别: 第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

第三条下列文件均为本合同的组成部分:1.建设工程造价咨询合同标准条件;2 .建设工程造价咨询合同专用条件;3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

第六条本合同的建设工程造价咨询业务自日开始实施,至日终结。

第七条本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

委托人(盖章):咨询人(盖章):法定代表人(签): 法定代表人(签):委托代理人(签): 委托代理人(签):住所: 住所:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:电话: 电话:传真: 传真:电子信箱: 电子信箱:附件建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。

1.“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。

2.“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。

3 .“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4.“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。

当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

咨询人的义务第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;2.“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;3.“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。

第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。

第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。

第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。

咨询人的权利第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:1.咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2 .咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3.咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利第十二条委托人有下列权利:1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2 .委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。

如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。

累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。

第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效,变更与终止第十九条本合同自双方签盖章之日起生效。

第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。

第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方; 因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。

第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。

咨询业务的酬金第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。

第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。

利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向支付。

咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的第二十七条支付建设工程造咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其他第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。

第三部分建设工程造价咨询合同专用条件第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:第四条建设工程造价咨询业务范围:“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

第八条双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:第九条委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十四条咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失:赔偿金=直接经济损失X 酬金比率(扣除税金)第二十四条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加服务酬金:委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付额外服务酬金:第二十七条双方同意用支付酬金,按汇率计付。

第三十二条建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:1.提交■仲裁委员会仲裁;2 .依法向人民法院起诉。

附加协议条款:《建设工程造价咨询合同》使用说明《建设工程造价咨询合同》包括《建设工程造价咨询合同标准条件》和《建设工程造价咨询合同专用条件》(以下简称《标准条件》、《专用条件》)。

《标准条件》适用于各类建设工程项目造价咨询委托,委托人和咨询人都应当遵守。

《专用条件》是根据建设工程项目特为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。

点和条件,由委托人和咨询人协商一致后进行填写。

双方如果认《专用条件》的填写说明: 《专用条件》应当对应《标准条件》的顺序进行填写。

例如:第二条要根据建设工程的具体情况,如工程类别、建设地点等填写所适用的部门或地方法律法规及工程造价有关办法和规定。

第四条在协商和写明“建设工程造价咨询业务范围”时首先应明确项目范围如工程项目、单项工程或单位工程以及所承担咨询业务与工程总承包合同或分包合同所涵盖工程范围相一致。

其次应明确项目建设不同阶段如可行性研究、设计,招投标阶段或全过程工程造价咨询中投资估算、概算或预算的内容等。

在填写建设工程造价咨询酬金标准时应根据委托人委托的建设工程项目内容繁简程度,工作量大小、双方约定,一般应当在签订合同时预付30%预付款.元,当工作量完成70%时,预付70%的工程款元,剩余部分待咨询结果定案时一次付清。

如果由于委托人及第三人的阻碍或延误而使咨询人发生额外服务也应当支付酬金,并应约定好酬金的计算方法及支付时间,在写明其支付时间时应写明其后的多少天内支付。

如果经双方协商同意,可以设立奖罚条款,但必须是对等的。

建设工程造价咨询合同工程造价合同(2)|返回目录(以下简称委托人)与(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。

第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1 .项目名称:2 .服务类别: 第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

第三条 下列文件均为本合同的组成部分:1. 建设工程造价咨询合同标准条件; 2 .建设工程造价咨询合同专用条件;3 .建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

相关文档
最新文档