工程建设监理试卷B
建设监理试卷B及答案
建设监理试卷B及答案注：装订线内禁止答题，装订线外禁止有姓名和其他标记。
注：装订线内禁止答题，装订线外禁止有姓名和其他标记。
注：装订线内禁止答题，装订线外禁止有姓名和其他标记。
E 擅自聘请外单位咨询人员2.监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到（）A 警告处分B 责令停业整顿处罚C 收缴《监理工程师岗位证书》处罚D 降低资质等级处罚E 吊销资质证书或罚款处罚3.组织设计是组织活动和组织结构的设计过程，是一种把（）进行有效组合和协调的活动。
A 目标B 任务 C责任 D权力 E利益4.反映工程合同作用有（）A 工程合同可以有效管理工程进度B 工程合同可以保证工程质量C 工程合同可以减少工程风险D 工程合同有利于工程建设的科学管理E 工程合同可以公正地维护合同的双方利益5.下列违约中属于承包人一般违约的有（）A 无正当理由不开工或拖延工期B 未按合同照管好工程C 由于承包人的责任，使业主的利益受到损害D 无视监理工程师的警告，一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务6.监理程序及措施和监理单位已往业绩及单位信誉是技术性评标中的另一部分主要内容，通过它们的评价直接反映出监理单位的（）A 能力B 公正程度C 理解程度D 适应程度7.监理工程师收到承包人正式索赔申请后，应主要从以下（）进行审查。
A 索赔申请的条件符合要求B 索赔申请的内容符合要求C 索赔申请的方案满足监理工程师的要求D 索赔申请的格式满足监理工程师的要求8.为了搞好费用监理工作，必须在工程监理工作中遵守的基本原则有（）。
A 政策性原则B 合同原则C 计价原则 D公正原则9.被选作压缩的各项工作应满足的条件有（）A 必须是关键线路上的工作B 该工作的持线时间不短于其最短工期C 它的成本斜率是关键线路上可压缩工作中的最小值D 工程的直接成本必须与工作时间成比率E 增加的成本必须是在关键线路上增加10.根据工程监理规范，监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目管理机构。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析真题练习试卷B卷附答案大题（共10题）一、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。
在施工过程中，发生如下事件：事件1：专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时，发现存在质量问题（见表3-1），随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求整改。
施工单位提出，是否整改应视常规批量抽检结果而定。
在专业监理工程师见证下，施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品，经施工单位技术负责人封样后，由专业监理工程师送往预先确定的实验室，经检测，结果合格。
于是，总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改。
在随后的月度工程款支付申请时，施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。
事件2：专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时，发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格，经法定检测单位对相应部位实体进行测定，强度未达到设计要求。
经设计单位验算，实体强度不能满足结构安全的要求。
事件3：对于事件2，相关单位提出了加固处理方案并得到参建各方的确认。
施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。
总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成上部结构倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
问题：按《建设工程安全生产管理条例》的规定，分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。
【答案】按照《建没工程安全生产管理条例》的规定，事件3中监理单位不承担法律责任。
施工单位的法律责任是：作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为、尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。
监理考试B卷
家里考试B卷一、填空题1. 监理规划是项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。
2．监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制。
3.项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站。
4.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告。
5.监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。
6.工程开工令中的开工日期作为施工单位计算工期的起始日期。
7.监理月报是记录、分析总结项目监理机构监理工作及工程实施情况的文档资料，它确保建设工程监理工作可追溯。
8.监理规划审批工作由监理单位技术负责人完成。
9.项目监理机构撤离施工现场前，应由工程监理单位书面通知建设单位，并办理相关移交手续。
10.总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。
11.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。
12.建设工程监理应实行总监理工程师负责制。
13.工程计量是指根据工程设计文件及合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。
14.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结果安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
15.工程延期是由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间16.监理规划应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
17.工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告。
18.项目监理机构应审查施工单位报送的进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度，且影响合同工期时，应及时签发监理通知单。
19.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，要求施工单位编制专项施工方案。
20.项目监理机构发现工程存在安全隐患时，及时签发监理通知单，要求施工单位整改，情况严重时，应签发工程暂停令。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析综合练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析综合练习试卷B卷附答案大题（共10题）一、某工程项目，建设单位通过招标选择了一具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。
之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A施工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。
火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。
另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其它施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。
损失情况经项目监理机构审核属实。
【问题】1．指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2．在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确说明理由。
建设监理模拟测试(B)
建设监理模拟测试（B）一、单项选择题（每小题2分，共40分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
）1．建设工程监理的行为对象是（）A．工程项目建设 B．业主C．施工企业 D．勘察单位2．处于开放系统中的近代工程项目，其技术要求日益先进复杂，就必须要求建设监理具有（）A．服务性 B．公正性 C．独立性 D．科学性3．全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）A．项目设计 B．建设准备 C．施工和动用前准备 D．竣工验收4．监理人员和监理辅助人员的差旅费、办公费、书报费、通讯费、文印费、医疗费等费用属于建设工程监理费的（）A．直接成本 B．间接成本 C．税金成本 D．利润5．凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（）A．监理工程师 B．总监理工程师 C．监理员 D．总监理工程师代表6．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导7．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）A．投入 B．转换 C．对比 D．纠正8．保证是指（）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A．保证人和债务人 B．保证人和债权人C．债务人和债权人 D．保证人和公证人9．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）A．1/2 B．1/3 C．2/3 D．3/410．因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由（）承担。
A．发包人 B．承包人 C．发包人和承包人 D．不能确定11．监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（）A．在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C．在监理工程师与承包商共同协商确定给承包商的工期和费用补偿量达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款12．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控制、承建商方面的质量控制，其中政府方面质量控制的特点是（）A．外部的、横向的控制 B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制 D．内部的、自身的控制13．对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（）A．凝结时间指标 B．细度指标C．稠度指标 D．是否符合质量标准14．合理的质量是指（）A．在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B．在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C．在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D．工程质量竣工后，验收合格15．下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（）A．建筑安装工程费属于静态投资B．设备工器具购置费属于动态投资C．建设期利息属于动态投资D．固定资产投资方向调节税属于动态投资16．单价法编制施工图预算的工作主要有：a．套工料单价；b．计算工程量；c．做工料分析；d．复核；e．计算各项费用汇总造价；f．准备工作；g．编制说明、填写封面。
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析能力测试试卷B卷附答案
2023年监理工程师之土木建筑监理案例分析能力测试试卷B卷附答案大题（共10题）一、某实施监理的工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。
事件2：建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，保证金额为合同总额的20％。
事件3：施工中因地震导致：施工停工1个月；已建工程部分损坏；现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁；部分施工机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤。
施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元，施工单位受伤人员医疗费21万元)；施工单位修复损坏工程支出10万元。
施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。
事件4：建设单位采购的大型设备运抵施工现场后，进行了清点移交。
施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。
【问题】1．指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处，并说明理由。
2．指出事件2中建设单位要求的不妥之处，并说明理由。
3．根据《建设施工合同(示范文本)》，分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。
项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?(不考虑工程保险)4．就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说明理由。
【答案】1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由：(1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。
理由：应由招标人依法组建评标委员会。
(2)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。
(3)不正确之处：从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。
2023年监理工程师之监理概论过关检测试卷B卷附答案
2023年监理工程师之监理概论过关检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、建设工程监理投标时，制定投标策略的基础是()。
A.把握和深刻理解招标文件B.选择有针对性的投标策略C.重视提出合理化建议D.有效地组织项目监理团队答辩【答案】 A2、（2020年真题）实施工程监理与项目管理一体化的前提是（）。
A.工程监理单位人员素质高B.工程监理单位管理手段先进C.施工单位的信任和支持D.建设单位的信任和支持【答案】 D3、下列关于监理人员在巡视检查时，在施工质量方面应关注的情况包括的是（）。
A.安全生产、文明施工制度、措施落实情况B.天气情况是否适合施工作业C.施工临时用电情况D.危险性较大分部分项工程施工情况，重点关注是否按方案施工【答案】 B4、项目监理机构组织形式中，有利于解决复杂问题和培养工程监理人员业务能力的是（）组织形式。
A.直线制B.职能制C.直线职能制D.矩阵制【答案】 D5、（2019年真题）对于设计信息分发制度时需要考虑的因素，说法错误的是（）。
A.决定信息分发的内容、数量、范围、数据来源B.决定分发信息的数据结构、类型、精度和格式C.决定提供信息的介质D.允许检索的范围，检索的密级划分，密码管理等【答案】 D6、施工单位违反工程建设强制性标准的，总监理工程师应及时签发（）。
A.工程暂停令B.工作联系单C.监理通知单D.监理报告【答案】 A7、依据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即向（）报告，不得拖延，更不能不报告。
A.本单位负责人B.所在地市总工会C.所在地安全生产监管部门D.所在地人民政府【答案】 A8、（2020年真题）实施工程监理与项目管理一体化的前提是（）。
A.工程监理单位人员素质高B.工程监理单位管理手段先进C.施工单位的信任和支持D.建设单位的信任和支持【答案】 D9、评审工程设计成果需要进行的工作有：①邀请专家参与评审；②确定专家人选；③建立评审制度和程序；④收集专家评审意见；⑤分析专家评审意见。
2023年监理工程师之监理概论题库综合试卷B卷附答案
2023年监理工程师之监理概论题库综合试卷B卷附答案单选题（共50题）1、风险识别的工作成果是()A.确定建设工程风险因素、风险事件及后果B.定量确定建设工程风险事件发生概率C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度D.建立建设工程风险清单【答案】 D2、下列有关风险自留的表述中，正确的是（）。
A.风险自留可以单独运用B.导致计划性风险自留的主要原因包括缺乏风险意识.风险识别失误C.计划性风险自留是主动的，非计划性风险自留是被动的D.实行风险自留时，应保证所有的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划【答案】 C3、根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起的()个月内开工，因故不台旨按期开工的，应向发证机关申请延期。
A.1B.2C.3D.6【答案】 C4、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审查施工进度计划时，正确的要求是（）。
A.在施工进度计划中应考虑国家法定假日的安排B.施工进度计划应符合建设单位的资金计划C.施工人数的安排应最大限度地利用施工空间D.施工进度计划中应预留工程计量的时间【答案】 B5、下列选项中，监理股份有限公司监事会的成员不得少于()人。
A.1B.2C.3D.5【答案】 C6、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某单位发生生产安全事故，单位负责人接到报告后，应当于（）h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。
A.1B.2C.12D.24【答案】 A7、单位时间内投入的建设工程资金的数量指的是( )A.工程建设投资B.工程建设强度C.工程建设工期D.建设工程复杂程度【答案】 B8、关于监理规划报审程序的说法，正确的是（）。
A.工程设计文件后编制，在召开第一次工地会议前报送建设单位B.签订监理合同前编制监理规划C.监理规划审批应在总监理工程师签字前进行D.监理规划在编写完成后需要进行审核并经批准【答案】 A9、关于为施工单位服务的项目管理的说法，正确的是()A.应用不普遍，且服务范围较狭窄B.应用不普遍，但服务范围较广泛C.应用较普遍，但服务范围较狭窄D.应用较普遍，且服务范围较广泛【答案】 C10、下列行为中，属于不履行合同义务的是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011-2012学年第2学期2010级期末考试B 卷课程名称：工程建设监理 课程代码：×××是否开卷考试： 是 □ 否 □注意事项：1、满分100分。
要求卷面整洁、字迹工整。
2、考生必须将姓名、班级、学号等信息完整、准确、清楚地填写在试卷规定的地方， 否则视为废卷。
3、用签字笔、钢笔或圆珠笔答题。
4、如有答题纸，答案请全部写在答题纸上，否则不给分；考完请将试卷和答题纸分别 一同交回。
一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其代码填入对应的题号栏中。
本大题共30小题，每小题1分，共30分）1．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ ） A ．服务性 B ．公正性 C ．独立性 D ．科学性 2．实施建设工程监理的三个基本条件是（ ） A ．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制 B ．服务性、公正性、独立性C ．需求机制、科学决策机制、竞争机制D ．施工单位、总承包单位、监理单位3．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ ）以上学历。
A．中专B．大专C．本科D．研究生4．监理工程师与监理员的主要不同点在于（）A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同5．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则6．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（）主持编写的。
A．承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员7．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（）A．项目立项阶段B．设计阶段C．施工招标阶段D．施工阶段8．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（）A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责9．职能制监理组织形式的缺点是（）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。
D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
10．总监理工程师代表应具有（）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A．1 B．2 C．3 D．511．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）A．投入B．转换C．对比D．纠正12．对主要技术方案作多种可能方案的技术可行性分析，对各种技术数据进行审核．比较，通过科学试验确定新材料．新工艺．新方法等工作属于目标控制综合措施中（）的范畴。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施13．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（）A．客体B．主体C．法人D．个体14．当事人承担违约责任的方式不包括（）A．继续履行合同B．采取补救措施C．赔偿损失D．终止合同15．下列与监理招标三个特点不符的一项是（）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好16．下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式（）A．赔偿损失B．支付违约金C．顺延工期D．继续履行17．工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（）A．外部的、横向的控制B．内部的、横向的控制C．外部的、纵向的控制D．内部的、自身的控制18．（）是实现建设监理三大控制的重点，是建设项目的核心，决定工程成败的关键A．工程建设质量控制B．工程建设投资控制C．工程建设进度控制D．工程建设合同控制19．施工阶段质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段，图纸会审及技术交底属于（）阶段A．事前控制B．事中控制C．事后控制D．以上都不是20．工程项目施工层次结构中，工序施工、分项工程、分部工程的施工先后顺序的逻辑关系说法不正确的一项是（）A．工序施工质量控制是最基本的质量控制B．工序施工质量决定了有关分项工程的质量C．分项工程的质量决定了分部工程的质量D．分部工程的质量决定了分项工程的质量21．关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（）A．工程延误与工程延期是同一概念B．工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C．工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D．导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素22．工程质量等级评定主要由（）来实施，并经第三方的工程质量监督部门或竣工验收组织确认。
A．承包方 B．业主C．建设行政主管单位D．监理方23．工程项目前期的信息收集主要包括计划资料．、合同资料、设计文件和技术资料，下列各项属于合同资料的是（）A．工程设计图纸文件批复B．招投标文件C．分包单位施工方案D．监督单位备案表24．我国现行建筑安装工程费的项目组成是由直接费、间接费、利润和税金组成，下列各项费用属于直接费的是（）A．直接工程费B．企业管理费C．规费D．工程排污费25．信息的时效性是指（）A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息26．监理工程师的工作不属于现场监督检查的内容的一项是（）A．工序活动条件的跟踪监督、检查及控制B．工序产品的检查、工序交接及隐蔽工程检查C．监理工程师对施工方案进行审查D．复工前的检查27．工程项目前期的信息收集主要包括计划资料、合同资料、设计文件和技术资料，工程土地规划许可证属于（）A．计划资料B．合同资料C．设计文件D．技术资料28．对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（）A．设计依据B．设计标准C．设备和结构选型D．功能和使用价值29．工程的质量控制，包括业主方面的质量控制．承建商方面的质量控制和（）的质量控制A．主管部门B．建设银行C．政府D．监理30．监理工程师在处理索赔问题时，做法不当的一项（）A．在承包商提出索赔意向通知后，监理工程师有权检查承包商的当时记录B．对承包商的索赔报告进行审查分析，有权反驳承包商不合理的索赔要求C．在监理工程师与承包商索赔问题达不成一致时，工程师可以单方面作出处理决定D．对合理的索赔要求，工程师必须和业主商议后才可纳入工程进度支付款二、多项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个或多个正确的答案，并将其代码填入对应的题号栏中。
本大题共10小题，每小题中的选择全对才可得3分，共30分）1．在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（）。
A．委托方的全权代表B．业主与承建商合同纠纷的仲裁人C．公正地维护业主合法权益的一方D．竭诚为业主提供技术服务的一方E．公正地维护社会公众利益的一方2．监理工程师不得在（）兼职。
A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位3．监理规划的编写要求（）。
A．监理规划应当把握建设工程领域管理技术和趋势B．监理规划的基本内容应力求统一C．监理规划的具体内容应具有针对性D．总监理工程师是编写的主持人E．监理规划要连贯地、不间断地编成4．乙级工程监理企业必须满足（）等条件。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人B．高级工程师和高级建筑师不少于10人C．企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书D．高级经济师不少于2人E．注册资本不少于50万元人民币5．监理单位应当守法经营是指（）。
A．在核定的业务范围内开展经营活动B．按公正、独立、自主的原则开展监理活动C．认真履行建设工程监理合同D．遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定E．不转让监理业务6．组织设计原则包括（）。
A．权责一致B．专业分工与协作统一C．精简D．才职相称E．效率与弹性7．监理目标控制的前提工作是（）。
A．目标规划和计划B．落实好控制机构、人员和职能C．与业主合作监理D．与被监理单位充分协商E．落实全部项目建设资金8．监理招标的特点有( )A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．监理单位的选择一般采用邀请招标D．邀请投标人越多越好E．监理招标鼓励价格竞争9．关于委托监理合同所涉及双方义务说法有误的一项是（）A．甲方应负责工程建设的所有外部关系的协调工作B．乙方应为开展监理工作提供外部条件C．甲方为乙方顺利履行合同义务做好协调工作D．乙方不得泄露设计、承包单位提供并申明的秘密E．甲方未经乙方同意，不得泄露与监理工程有关的资料10．监理工程师对工程索赔的影响体现在（）A．工程师受业主委托进行工程项目管理B．工程师有处理索赔问题的权利C．作为索赔争议的调解人D．在争执的仲裁过程中作为见证人E．在诉讼过程中作为甲方的合伙人三、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）1、在施工过程中，___________定期主持召开工地例会，会议纪要由___________负责起草。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的材料、___________、构配件、___________，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包商限期将不合格的撤出现场。
3、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应___________，并要求_________________________________。
4、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。
对隐蔽工程的_________________________________ ，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。
5、___________审批承包单位报送的施工总进度计划；___________审批承包单位编制的年、季、月度施工计划；___________对进度计划实施情况检查、分析。
四、判断正误（请在每道题后面的括号内用“√”或“×”判别命题正误，本大题共5小题，每小题2分，共10分）1. 在监理实施过程中，总监理工程师有权自主变更项目法人和施工单位签订的工程建设合同。
【】2. 建设工程监理的性质是“服务性、科学性、独立性、公正性”。
【】3. 开展建设监理业取得监理工程师资格证书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托服务。
【】4. 采用项目总承包模式有利于投资控制，意味着项目总承包价格低。
【】5. 监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。
【】五、名词解释（本大题共2小题，每小题5分，共10分）1、建设监理：2、监理大纲：六、简答题（本大题共1小题，每小题10分，共10分）1、简述建设工程监理的涵义？。