2014年9月份考试工程招投标第1次作业
2014年4月份考试工程招投标第一次作业
2014年4月份考试工程招投标第一次作业一、单项选择题（本大题共60分，共 20 小题，每小题 3 分）1. 施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（）。
A. 全部工程招标 B. 单位工程招标 C. 特殊专业工程招标 D. 分项工程招标2. 业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。
A. 投标保证金 B. 履约保证金 C. 担保保证金 D. 支付担保3. 根据综合评估法完成评标后， ( )应当拟定一份“综合评估比较表”，连同书面评标报告提交招标人。
A. 投标人 B. 招标代理机构 C. 行政监督部门 D. 评标委员会4. 采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用( )的方式采购。
A. 竞争性谈判 B. 询价 C. 邀请招标 D. 公开招标5. 按照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当( )中标人的履约保证金。
A. 返还 B. 双倍返还 C. 返还并赔偿 D. 双倍返还并赔偿6. （）是指招标人为了委托监理任务的完成，以法定方式吸引监理单位参加竞争，招标人从中选择条件优越者的法律行为。
A. 建设工程勘察招标 B. 建设工程设计招标 C. 建设工程监理招标 D. 建设工程材料设备招标7. 建设项目总承包招投标，实际上就是（）。
A. 工程施工招投标 B. 项目全过程招投标 C. 勘查设计招投标 D. 材料、设备供应招投标8. 公平、公正、科学、诚实信用是（）。
A. 招标投标的原则 B. 评标的原则 C. 订立合同的原则D. 监理活动的原则9. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标保证金最高不得超过( )万元人民币。
A. 50 B. 60 C. 80 D. 10010. 根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的变更表述中不正确的是( )。
大工14秋《工程招投标及合同管理》在线测试1习题及答案
大工14秋《工程招投标及合同管理》在线测试1习题及答案大工14秋《工程招投标及合同管理》在线测试1习题及答案一、单选题（共10道试题，共30分。
）1、（）适用于边设计边施工的紧急工程或灾后修复工程，以议标方式与承包商签订合同。
(A)。
A、成本加酬金合同B、目标成本加奖罚C、可调价格合同D、固定价格合同满分：3分2、法律关系主体的权利和义务所指向的对象，也称为标的的是（C）。
A、智力成果B、合同法律关系的缔约人C、合同法律关系的客体D、合同法律关系的内容满分：3分3、普通诉讼时效为（B）A、 1年B、 2年C、 3年D、 4年满分：3分4、下列关于质押的说法中，正确的是（A）。
A、质押合同中对质押的财产约定不明的以实际交付占有的财产为准B、质押合同中约定的出质财产与实际移交的财产不一致的，应以约定财产为准C、动产质权的效力不及于质物的从物D、从物未随同质物移交质权人占有的，质权的效力仍及于从物满分：3分5、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（D）。
A、 1个月B、 1年C、 3个月D、 6个月满分：3分6、合同订立过程中，由于一方当事人的过错使合同不能成立，给对方造成损失的，这种责任属于（B）。
A、违约责任B、缔约过失责任C、民事责任D、刑事责任满分：3分7、下列说法错误的是（D）。
A、通常情况下，承诺生效时合同成立B、当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或盖章时合同成立C、法律规定采用书面形式，当事人未采用书面形式，但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立D、采用合同书形式订立合同，在签字或盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同仍不能成立满分：3分8、双方意思表示一致，合同即告成立的是（A）。
A、诺成合同B、实践合同C、要约合同D、双务合同满分：3分9、定金合同从实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（D）。
2014年投标文件考试试题及答案解析
2014年投标文件考试试题及答案解析一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪项不是投标文件的主要内容？A. 投标书B. 投标保证金C. 投标人资格证明文件D. 投标报价答案：D解析：投标文件主要包括投标书、投标保证金、投标人的资格证明文件以及相关技术文件等，投标报价是投标书的一部分，因此选项D不正确。
2. 投标人应在投标文件中明确承诺以下哪项？A. 投标价格B. 交货期C. 质量标准D. 上述全部答案：D解析：投标文件中，投标人需要明确承诺投标价格、交货期以及质量标准等关键内容，因此选项D正确。
3. 在投标过程中，以下哪项不是投标人的权利？A. 参与投标竞争B. 要求招标人提供投标保证金C. 要求招标人提供项目相关信息D. 撤回投标文件答案：B解析：投标人在投标过程中享有参与投标竞争、要求招标人提供项目相关信息以及撤回投标文件等权利，但要求招标人提供投标保证金不属于投标人的权利，因此选项B不正确。
4. 以下哪种情况下，投标文件无效？A. 投标文件未密封B. 投标文件未加盖公章C. 投标文件未在规定时间内递交D. 投标文件内容不完整答案：C解析：投标文件未在规定时间内递交，意味着投标人失去了参与投标的资格，因此投标文件无效。
选项A、B、D虽然可能导致投标文件不符合要求，但不属于无效的情况。
5. 以下哪种文件不属于投标保证金？A. 银行保函B. 支票C. 汇票D. 现金答案：D解析：投标保证金通常以银行保函、支票或汇票的形式提交，现金不属于投标保证金，因此选项D不正确。
二、简答题（每题15分，共45分）1. 简述投标文件的编制步骤。
答案解析：投标文件的编制步骤如下：（1）了解招标文件：投标人首先要仔细阅读招标文件，了解项目需求、投标条件、评标标准等。
（2）编制投标书：根据招标文件要求，编制投标书，包括投标价格、交货期、质量标准等内容。
（3）准备资格证明文件：提供投标人的营业执照、资质证书、业绩证明等相关文件。
2014年一级建造师考试试题及答案—《工程法规》2
一级建造师考试试题第1题根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在()元人民币以上的，必须进行招标。
A.50万B.100万C.150万D.200万【正确答案】：A试题解析：按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，勘察、设计、监理等服务，单项合同估算价在50万元人民币以上的，必须进行招标。
第2题对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向()申请仲裁。
A.本单位B.人民法院C.地方政府D.劳动争议仲裁委员会【正确答案】：D试题解析：《劳动法》规定，对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第3题在代理关系中，()承担民事责任。
A.代理人对第三人的行为B.代理人对自己的行为C.被代理人对第三人的行为D.被代理人对代理人的代理行为【正确答案】：D试题解析：《民法通则》规定，代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。
被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
第4题在文物保护单位保护范围和建设控制地带内施工的错误规定是()A.文物保护单位的保护范围内除特殊情况需要爆破、钻探的，其他情况下一律禁止爆破、钻探、挖掘等作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程的，必须经当地文物保护单位批准C.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌D.工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准【正确答案】：B试题解析：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准。
第5题根据《招标投标法》的规定，招标投标情况书面报告不包括()。
A.招标范围B.招标方式C.中标结果D.中标通知【正确答案】：D试题解析：《工程建设项目施工招标投标办法》规定招标投标情况的书面报告应当至少包括下列内容：(1)招标范围;(2)招标方式和发布招标公告的媒介;(3)招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;(4)评标委员会的组成和评标报告;(5)中标结果。
2014年9月份考试工程招投标第三次作业
2014年9月份考试工程招投标第三次作业一、计算题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分）1. 某土建工程项目确定采用公开招标的方式招标，造价工程师测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为540天。
在本工程招标的资格预审办法里规定投标单位应满足以下条件：1、取得营业执照的建筑施工企业法人；2、二级以上施工企业；3、有两项以上同类工程的施工经验；4、本专业系统隶属企业；5、近三年内没有违约被起诉历史；6、技术、管理人员满足工程施工要求；7、技术装备满足工程施工要求；8、具有不少于合同价20%的可为业主垫支的资金。
经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下：（1）“投标报价”满分为100分，按如下两个方面评分：①报价与标底的偏差程度70分，按表1标准评分：②报价费用组成的合理性30分，评分结果见表3。
（2）“施工组织与管理能力”满分为100分，其中工期40分，按以下方法评定：投标人所报工期比定额工期提前30天及30天以上者为满分，以比定额工期提前30天为准，每增加1天，扣减1分。
其他项目评分结果见表3。
（3）“业绩与信誉“满分为100分，评分结果见表3。
评标方法中还规定，“投标报价”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分值均不得低于60分，低于60分者淘汰。
对以上三方面进行综合评分时，投标报价的权重为0.5，施工组织与管理能力的权重为0.3，业绩与信誉的权重为0.2。
共有A、B、C、D、E五家单位参加投标，其中C投标单位在投标截止日前一天，采取突然降价方法，将直接费由3290万元降到了3230万元，并相应地调整了部分费率；其他直接费费率4.10%；现场经费费率5.63%；间接费费率4.39%；利润率3.93%，税率3.51%。
C单位根据以上数据进行了报价（取整到10万元）。
并确定了工期为520天。
已知其余四家投标单位报价和工期如表2所示：开标后，评标组对5家投标单位进行了评审，部分结果如表3所示：问题：1、资质预审办法中规定的投标单位应满足的条件哪几项是正确的？哪几项不正确？2、C投标单位的投标报价是多少万元？3、列式计算各投标单位报价项的得分值。
招投标作业参考答案
作业要求：1、四次作业选择其中三次作业完成，写在作业本上；2、填空选择可以只写答案，简答题要写题目和答案；3、期末考试复习参考四次作业；3、期末考试当天交作业！作业1一、填空1、《中华人民共和国招标投标法》，自（2000年1月1日）实施。
2、依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（工程勘察综合资质,工程勘察专业资质,工程勘察劳务资质）；将工程设计资质分为（工程设计综合资质,工程设计行业资质,工程设计专项资质）。
3、采购是从系统外部获得（货物,工程,服务）的完整的采办过程。
4、FIDIC组织编写的合同文件共有（《土木工程施工合同条件》（FIDIC黄皮书）,《电气和机械工程合同条件》（FIDIC红皮书）,《业主/咨询工程师标准服务协议书》（FIDIC白皮书））三种。
5、非招标采购又可以分为（询价采购,直接采购,定向采购）。
6、建设工程中的甲方是指（建设单位或发包人）。
7、在实践中，总承包主要有（建设全过程总承包,建设阶段总承包）两种情况。
8、招标采购适用的三个条件是（要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制,必须存在招标投标采购项目的买方市场,采购行为属于条件型采购）。
二、单选1、FIDIC土木工程施工合同条件是由（A ）制定的A、国际咨询工程师联合会B、国际专业工程师联合会C、国际建筑师联合会D、欧洲发展基金会2、《中华人民共和国合同法》于( B)全国人大会议通过。
A、1999.10B、1999.03C、1981.12D、1993.093、施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，下列表述正确的是（D）。
A、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B、分包单位可以不承担法律责任C、总包单位就分包工程对建设单位承担法律责任D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任4、关于项目法人、监理单位、承包商三方的描述正确的是（C ）。
2014年9月份考试建筑施工技术第一次作业
2014年9月份考试建筑施工技术第一次作业一、单项选择题（本大题共50分，共 20 小题，每小题 2.5 分）1. 以下哪一项不是推土机常用的提高生产率的措施？( )A. 下坡推土B. 槽形推土C. 并列推土D. 上坡推土2. 根据当地的历史气象资料，室外日平均气温连续( )稳定低于5。
C时，进入冬期施工。
A. 5天B. 10天C. 15天D. 20天3. 为了保证砌体接槎部位的砂浆饱满，一般应留（）。
A. 斜槎B. 直槎C. 马牙槎D. 直槎，但应加拉结筋4. 锤击沉桩正常施工时，宜采用（）。
A. 重锤高击B. 轻锤高击C. 重锤低击D. 轻锤低击5. 土方压实时，夯实适用于( )。
A. 大面积土方 B. 小面积土方 C. 非粘性土 D. 六类土6. 建筑基础砌筑中宜采用（）。
A. 水泥砂浆B. 石灰砂浆C. 混合砂浆D. 粘土浆7. 施工时前进向上、强制切土的挖土机是（）。
A. 正铲挖土机B. 反铲挖土机C. 抓铲挖土机D. 挖铲挖土机8. 适用于降水深度为3~5米，土的渗透系数20~200m/d的井点是（）。
A. 轻型井点B. 喷射井点C. 管井井点D. 深井井点9. 砖墙砌体的组砌的形式中，每层砖里既有顺砖又有丁砖，最可能是( )A. 一顺一丁B. 三顺一丁C. 梅花丁D. 全丁10. 预制桩混凝土的强度应达到设计强度等级的（）后方可打桩。
A. 50%B. 75%C. 90%D. 100%11. 不同透水层的土层分层填筑基坑时，应（）。
A. 将透水性小的土填在上层B. 将透水性大的土填在上层C. 将透水性小的土填在中层D. 将透水性小的土填在下层12. 为提高单桩承载力( )施工中常用复打法施工A. 泥浆护壁成孔灌注桩B. 套管成孔灌注桩C. 干作业成孔灌注桩D. 静力压桩13. 关于第二类土（普通土）的开挖工具及方法，以下叙述正确的是（）A. 用锹、锄头挖掘B. 主要用镐，少许用锹、锄头挖掘，部分用撬棍C. 用锹、锄头挖掘，少许用镐翻松D. 用爆破方法开挖，部分用风镐14. 以下关于模板拆除的说法，不正确的是（）。
三、工程承包与招投标主观题2.3.4次作业
工程承包与招投标第1次作业三、主观题(共22道小题)43. 依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为_工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质；将工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。
44. 说明在建筑工程施工招标中，评标的主要任务。
答：（1）投标文件的符合性鉴定。
（2）价格分析。
（3）技术评估。
（4）商务评估。
（5）投标文件的澄清。
（6）综合评价与比较。
45. 说明在建筑工程施工招标中，评标工作的主要内容。
答：（1）刊登资格预审公告。
（2）出售资格预审文件。
（3）对资格预审文件的答疑。
（4）报送资格预审文件。
（5）评审资格预审文件。
（6）通知评审结果。
46. 说明在建筑工程施工公开招标中，资格预审的程序。
答：（1）招标人确定招标方式；到建设行政主管部门办理备案手续。
（2）编制招标文件。
（3）发布招标公告或发出投标邀请通知书。
（4）向投标人发出投标资格预审通知书，对投标单位进行资格预审。
（5）向投标人发出招标文件。
采用投标人资格预审方式的，招标人只向资格预审合格的投标人发出招标文件（6）组织必要的答疑、现场勘察、解答投标人提出的问题，编写答疑文件或补充投标文件等（7）接受投标书。
（8）组织开标、评标、决标（9）招标人自确定中标人之日起十五日内建设行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。
（10）向投标人发出中标或未中标通知书。
（11）与中标人订立书面委托监理合同。
47. 某施工企业投标一施工项目，准备采用不平衡报价法，请简述不平衡报价法的基本内容。
答：不平衡报价法：在工程项目投标中,在不提高总报价的前提下,通过调整个别分部分项工程的报价,这样既不影响总价,又能在中标后得到更理想的经济效益。
采用这种方法主要为实现两个目的：一是早收钱，二是多收钱。
48. 简述我国施工招标过程中，标底的编制方法的具体内容。
答：（1）工料单价法工料单价法的具体做法是根据施工图纸及技术说明，按照预算定额规定的分部分项工程子目，逐项计算出工程量，再套用相应定额单价(或单位估价表)确定直接费，然后按规定的取费标准确定其他直接费、间接费、计划利润和税金，还要加上材料调价系数和适当的不可预见费，汇总后即为工程预算，也就是标底的基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年9月份考试工程招投标第一次作业一、单项选择题（共20题、总分40分、得分40分）1. 《招标投标法》规定，下列关于投标文件的送达和签收的表述中不正确的是( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收B、招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启C、投标人递送投标文件的方式只可通过直接送达方式D、如果投标文件没有按照招标文件要求送达，招标人可以拒绝受理2. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工管理办法》规定，对应予招标未招标的，应予公开招标未公开招标的，县级以上地方人民政府部门对责令改正而拒不改正的招标人( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、罚款B、暂停项目执行C、不颁发施工许可证D、行政处分3. 施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、全部工程招标B、单位工程招标C、特殊专业工程招标D、分项工程招标4. 《招标投标法》规定，投标人递送投标文件的方式是( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、可以直接送达也可以通过邮寄方式送达B、只可以直接送达C、只可以通过邮寄方式送达D、只可以通过电文的方式送达5. 业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、投标保证金B、履约保证金C、担保保证金D、支付担保6. 下列不属于投标文件的有（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、投标须知B、投标书及投标书附件C、投标保证金D、施工规划7. 按照《招标投标法》的规定，招标人应依法根据( )确定招标方式和组织形式。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、项目特点和资金来源方式B、项目特点和实际需要C、资金来源方式和实际需要D、资金来源方式和项目审批制度8. 根据《招标投标法》的相关规定，确定中标人的权利归属于( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、招标人B、评标委员会C、采购代理机构D、中标供应商9. 采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后，可以采用( )的方式采购。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、竞争性谈判B、询价C、邀请招标D、公开招标10. 邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、3B、5C、7D、5～711. 编制建设工程方案设计文件，应当满足（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要B、编制初步设计文件和控制概算的需要C、编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要D、设备材料采购、非标准设备制作和施工需要12. 从发放招标文件起至接受投标文件止，不得少于（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、10天B、15天C、20天D、30天13. 根据《招标投标法》的规定，下列选项中不属于招标代理机构的职责是( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、审查投标人资格B、编制标底C、组织开标、评标以及确定中标人D、组织投标人踏勘现场14. 标底编制程序应收集的资料不包括（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、编制标底B、全套施工图纸与现场地质、水文、地上情况的有关资料C、招标文件D、领取标底价格计算书，报审的有关表格15. 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价100万元人民币以上的 ( )必须进行招标。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、施工B、重要设备、材料的采购C、勘察、设计服务的采购D、监理服务的采购16. 公平、公正、科学、诚实信用是（）。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、招标投标的原则B、评标的原则C、订立合同的原则D、监理活动的原则17. 投标书中分别存在以下各项中对应的问题，你认为( )投标书不应当被作为废标处理。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、只有单位盖章而没有法定代表人或法定代表人授权的代理人盖章的B、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C、未按招标文件要求提交投标保证金的D、以联合体进行投标，未附有联合体各方共同投标协议的18. 《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》均规定，投标保证金最高不得超过( )万元人民币。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、50B、60C、80D、10019. 根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的变更表述中不正确的是( )。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A、联合体成员的变更必须在投标截止时间之前得到招标人的同意B、联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请C、招标人可通过相关法律规定强制要求资格预审合格的投标人组成联合体D、通常情况下，变更后的联合体资质发生降低或影响到招标的竞争性，招标人有权拒绝20. ( )，是指招标人出售招标文件或者发出投标邀请书前对潜在投标人进行的资格审查。
(本题分数：2 分，本题得分：2 分。
)A 、资格审查B 、资格预审C 、资格调查D 、资格审核二、多项选择题 （共20题、总分60分、得分60分）1. 对一工程施工项目招标，甲公司投标文件的密封和标记，应满足的要求有( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、投标文件的正本与副本一起包装，加贴封条，封套封口处加盖单位章 B 、投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样 C 、投标人修改投标文件的，应书面通知招标人D 、修改的投标文件应按要求密封标记，注明“修改”字样 E 、未按规定要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理2. 在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于违法行为的有( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、某投标人评标委员会成员行贿 B、招标人对所有投标人进行了资格预审 C 、一些投标人之间相互约定压低投标价 D 、某投标人的投标报价低于当地建筑市场的平均价格 E 、招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍3. 公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括( )。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A 、工程概况B 、项目资金来源C 、投标须知D 、评标方法E 、招标范围4. 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、工程所需清理费B 、由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C 、工程本身的损害D 、工程损害导致第三方人员伤亡E 、承包人施工机械的停工损失5. 下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有( )。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A 、不得强制投标人组成联合体投标 B 、可以对外地投标人采取不同的评标方法 C、几个投标人可以联合起来排斥其他投标人 D、不得对投标人实行歧视待遇E 、可以要求投标人组成联合体投标6. 对某公司的投标文件，招标人可以拒绝受理的情形有( )。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A 、逾期送到的B 、未送达指定地点的C 、未按招标文件要求密封的D 、截止时间之后送达的E 、投标人投标数字错误的7. 下面关于项目招标的说法错误的是( )： (本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标B 、个人投资的项目不需要招标C 、施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D、涉及公众安全的项目必须招标E 、符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标8. 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、施工内容的专业要求B 、施工现场条件C 、投标人的财务能力D 、对工程总投资的影响E 、投标人的工程经验9. 以下对索赔的表述中，正确的是( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、索赔要求的提出不需经对方同意 B 、索赔依据应在合同中有明确根据C 、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D 、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E 、承包人必须执行工程师的索赔处理决定10. 《招标投标法》的适用主体范围包括( )。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A 、某外商投资企业B 、参加某科研项目投标的公民甲C 、在我国境内参与招标投标活动的美国某设计公司D 、德国某公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构 E 、日本某公司的下属分支机构11. 索赔成立的条件有（ ）。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失 B 、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C 、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D 、ABC 中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E 、ABC 三个条件同时具备，则索赔条件成立12. 《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标代理机构可以在其资格等级范围内承揽( )等事宜。
(本题分数：3分，本题得分：3 分。
)A 、编制和出售资格预审文件、招标文件B 、草拟合同C 、组织投标人踏勘现场D、审查投标人资格E 、确定中标人13. 可认定为废标的情形有（ ）。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、在所有投标者中投标报价最高 B 、开标时发现投标文件没有密封C、投标文件附有招标人不能接受的条件D 、投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章E 、联合体投标没有联合体相关协议书14. 开办费（ ）。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、又称准备工作费B、通常不能分摊于分项工程单价中 C、其内容因不同类型工程和不同国家而有所不同D 、通常应分摊于分项工程单价中E 、其内容不会因不同类型工程和不同国家而有所不同15. 《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定可以不招标的项目有( )。
(本题分数：3 分，本题得分：3 分。
)A 、涉及国家安全的项目B 、涉及国家秘密的项目C 、抢险救灾的项目D 、技术复杂或专业性强的项目E 、改、扩建或者技术改造项目16. 在施工招标中，进行合同标的划分应考虑的主要因素有( )。