合同专用条款
政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购行为,明确政府采购各方的权利和义务,保护政府和供应商的合法权益,根据《政府采购法》及其实施条例的有关规定,制定本合同。
第二条政府采购合同是政府采购活动的法律依据,是政府采购活动的规范和指导文件。
第三条政府采购合同的主体是政府采购人和供应商。
第四条政府采购合同应采用书面形式。
第五条政府采购合同内容应明确、具体、完整。
第六条政府采购合同一经订立即生效,对双方具有法律约束力。
第二章供应商的权利和义务第七条供应商有权按照政府采购合同的约定,按时、合格地交付合同标的物或履行合同服务。
质量标准、数量规定和交付方案。
第九条供应商应按照政府采购合同的约定,履行与合同标的物有关的售后服务义务。
第十条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人共同保护合同标的物的知识产权。
第十一条供应商应按照政府采购合同的约定,对合同标的物的质量、数量、交付期限等给予保修。
第十二条供应商应按照政府采购合同的约定,支持政府采购人对合同履行情况进行监督。
第十三条供应商不得擅自变更政府采购合同的内容。
第十四条供应商应按照政府采购合同的约定,深入挖掘合同标的物的功能,并提出具体改进建议。
第十五条供应商应按照政府采购合同的约定,积极参与政府采购活动的评审工作。
第十六条供应商应按照政府采购合同的约定,保密与政府采购合同相关的商业秘密。
第十七条供应商应按照政府采购合同的约定,遵守政府采购法律法规和合同约定的其他规定。
的质量符合国家标准和合同约定。
第十九条供应商应按照政府采购合同的约定,妥善处理与政府采购合同相关的争议。
第二十条供应商应按照政府采购合同的约定,参加政府采购活动的培训和学习。
第二十一条供应商应按照政府采购合同的约定,按照要求提供相关的证明文件。
第二十二条供应商应按照政府采购合同的约定,与政府采购人建立友好合作关系,共同推动政府采购工作的健康发展。
第三章政府采购人的权利和义务第二十三条政府采购人有权对供应商提供的合同标的物的质量、数量和交付期限等进行检验。
政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则第一条为规范政府采购活动,保障政府采购活动的合法性、公平性和诚实信用原则,根据《中华人民共和国政府采购法》相关规定,制定本合同。
第二条本合同适用于政府采购活动,包括货物、工程和服务等领域。
第三条政府采购活动应当遵守法律法规,按照合同约定履行义务,保障供应商的合法权益,推动政府采购活动的合理化、规范化和透明化。
第四条政府采购合同应当采取书面形式,载明供应商名称、货物、工程或服务内容、数量、质量、价格、交货期、付款方式、履行承诺等内容。
第五条政府采购合同签订后,双方应当严格履行合同约定,不得擅自变更或解除合同,如需变更或解除合同,应当协商一致并经合同双方书面确认。
第六条政府采购合同的争议解决应当按照合同约定或者协商一致的方式解决,如无法协商解决,可依法向有关部门申请调解或者提起诉讼。
第七条政府采购合同中的标的物应当符合相关标准,质量符合合同约定,否则供应商应当承担相应责任。
第八条政府采购合同双方应当遵守商业诚信原则,履行合同义务,保持信息通畅,并按时交付货物或完成工程和服务。
第九条政府采购合同的附属文件具有合同效力,对合同缔约双方均具有约束力。
第十条未尽事宜可参照相关法律、法规进行补充和解释。
第二章合同履行第十一条政府采购合同双方应当按照约定的交货期、交货地点履行合同义务。
第十二条供应商在履行合同过程中,如因不可抗力等原因导致无法按时履行合同义务,应当及时向政府采购单位说明情况并申请延期履行或者解除合同。
第十三条政府采购单位应当按合同约定进行付款,并及时向供应商支付货款、工程款或服务款。
第十四条若政府采购单位存在拖欠付款或拒绝支付款项等情况,供应商有权向有关部门投诉并要求解决。
第十五条政府采购合同双方应当保持信息的及时沟通,如有任何问题应当及时协商解决。
第十六条政府采购单位应当对供应商提供的货物、工程或服务进行验收,并按合同约定支付货款、工程款或服务款。
合同协议书专用条款(精选19篇)

合同协议书专用条款(精选19篇)合同终止协议书结算条款合同已经渗入了平常生活的各个方面,如果你想处理好生活中的各个繁琐细节的问题,那可需要增进对合同的了解哦。
下面是小编跟大家分享的有关合同终止协议书结算条款的信息,仅供参考。
_____年_____月_____日,甲方与乙方签署了《__________合同》,合同有效期限为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,甲乙双方经协商一致,同意于_____年_____月_____日提前终止此合同,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就双方提前终止协议相关事宜达成如下条款,双方共同恪守:第一条甲、乙双方同意,提前终止双方于_____年_____月_____日签订的《__________ 合同》。
第二条价款结算及支付方式:1、甲方应于_____年_____月_____日前一次性向乙方支付_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期间的__________费用_____元(人民币大写:__________ 元整)。
乙方在甲方付款前,应向甲方开具等额发票。
2、乙方在收到此笔款项后,甲、乙双方因协议存续期间及提前终止本协议所产生的所有债权债务(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)已全部结清。
第三条违约责任1、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。
2、乙方违反本协议约定,侵犯了甲方商业秘密等相关秘密,给甲方造成损害的,应承担因此给甲方造成的'全部经济损失;乙方利用甲方上述秘密信息牟取的全部收益无偿归甲方所有。
3、自本协议签订之日起,乙方不得就协议存续期间及提前终止本协议所产生的任何事宜(包括但不限于价款、滞纳金、违约金、赔偿金等其他债权债务等)提起仲裁、诉讼、申诉、信访;否则,视为乙方根本性违约,乙方应双倍退还甲方已支付的__________费用。
合同范本的专用条款有哪些

合同范本的专用条款有哪些合同范本的专用条款包括但不限于以下内容:
1. 合同的当事人信息,包括双方当事人的名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 合同的目的和内容,明确描述合同的目的和双方的主要义务和权利。
3. 合同的有效期限,规定合同的有效期限,包括开始日期和结束日期。
4. 合同的解决争议方式,约定合同争议的解决方式,可以选择仲裁、诉讼等方式。
5. 合同的违约责任,规定一方违约时的责任和补救措施,包括违约金、损害赔偿等。
6. 合同的变更和解除,约定合同的变更和解除条件,以及变更和解除的程序和方式。
7. 合同的保密条款,规定合同内容的保密义务,保护双方的商业秘密和机密信息。
8. 合同的法律适用和管辖法院,约定合同适用的法律和管辖法院,明确法律适用和争议解决的地域。
以上是合同范本的专用条款的一些常见内容,具体的条款内容还需根据具体合同类型和双方需求进行定制。
希望以上内容对您有所帮助。
合同专用条款内容

合同专用条款内容1. 价格条款可不能马虎呀!就像你去买东西,总不能不问清楚价格就稀里糊涂付钱吧?比如说,咱买个手机,你不得知道到底要花多少钱呀。
合同里价格条款就得明确,让大家都清楚心里有底!2. 质量标准那可是超级重要的哦!这就好比盖房子,要是质量不行,那能住得安心吗?比如建筑合同里,对用料、工艺等质量方面的要求必须写得明明白白。
3. 交付时间可不是小事哟!就像你等一个期待已久的礼物,总盼着它快点到吧?合同里明确交付时间,能让双方都心里有个谱儿,不然得多着急呀!比如网购,要是一直不发货,你不恼火吗?4. 违约责任必须写清楚哇!不然出了问题咋办呢?这就像开车要系安全带一样,是个保障呀!比如说,一方违反合同了,得知道要承担啥后果,这样大家才会更认真对待合同嘛。
5. 售后服务条款也很关键呐!就好像你买了个电器,万一坏了有售后给你维修多安心呀!在合同里规定好售后服务的细节,能让大家更放心合作呢。
比如产品出现问题,多长时间内要解决。
6. 保密条款可不能轻视哦!这就好像你有个秘密不想让别人知道一样重要呀!特别是涉及到商业机密的合同,保密条款得好好定,不然泄露出去那可不得了!比如研发成果的保密。
7. 争议解决方式得想好呀!难道有了分歧就互相吵闹吗?这就如同路上遇到堵车,得有规则来疏导呀!比如是通过协商还是仲裁来解决争议,得在合同里定明白咯。
8. 变更条款可别忽视呀!世事变化无常嘛!就像计划赶不上变化,合同有时也需要调整呀!所以变更条款要明确,比如什么情况下可以变更,怎么变更。
9. 通知条款也挺重要呢!总不能啥消息都靠猜吧?这就像是和朋友约好了时间地点,得互相通知到位呀!比如合同相关的重要事情,通过什么方式通知、在多长时间内通知,都得讲清楚。
我的观点结论就是:合同专用条款的这些内容都非常重要,每个条款都关系到合同的履行和双方的权益,一定要认真对待呀!。
政府采购合同(专用条款)6篇

政府采购合同(专用条款)6篇篇1甲方(采购人):__________________乙方(供应商):__________________根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购__________________(货物名称)一事,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景与采购范围1. 合同背景说明:本政府采购项目系根据政府工作需要和年度采购计划所安排,旨在为政府机关的正常运行和公共服务的提供提供保障。
2. 采购范围及明细:本合同涵盖的具体货物包括但不限于__________________等。
货物具体名称、型号、规格、数量等详见附件清单。
二、采购金额与支付方式1. 采购总金额为人民币________元整(大写:_________________________元整)。
该金额包括货物的全部费用,但不包括后期安装、维护等费用。
2. 支付方式:在合同签订后,甲方将在收到乙方提供的合格发票后______天内支付货款的______%,待项目验收合格后支付剩余的______%。
三、质量与检验标准1. 乙方提供的货物必须符合国家相关标准和质量要求,并通过国家相关质量认证。
如有特殊情况需符合其他标准的,双方应另行约定。
2. 乙方应在交货时对货物进行检验并提供相应的合格证明文件。
甲方有权对货物进行复检。
复检不合格的货物,乙方应在接到通知后及时更换。
四、交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点完成交货。
如因特殊原因需要变更交货时间和地点的,应提前通知甲方并取得甲方的书面同意。
2. 甲方在收到货物后,有权对货物进行验收。
验收不合格的货物,甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
验收合格的货物将进入后期安装阶段。
五、违约责任与赔偿损失1. 乙方未按合同约定时间交货的,应按照逾期交货部分货物总价款的______%向甲方支付违约金。
政府采购合同(专用条款)3篇

政府采购合同(专用条款)3篇篇1政府采购合同(专用条款)第一章总则为规范政府采购活动,维护国家利益和社会公共利益,根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定,制定本合同。
第二章合同的履行1、供应商应按照本合同的约定,按时、按质完成政府采购项目。
政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项。
2、供应商对政府采购项目质量负责,保证所提供的产品或服务符合国家标准和政府采购项目的要求。
如出现质量问题,供应商应承担相应责任并承担相应经济赔偿。
政府采购单位有权要求供应商承担赔偿责任。
3、政府采购单位应按照本合同的约定支付采购款项,并提供必要的协助和支持,确保政府采购项目顺利进行。
第三章合同的变更和解决争议1、政府采购合同一经签订,除双方协商一致外,任何单位或个人不得擅自变更或解除合同。
2、双方在履行过程中如发生争议,首先应当在友好协商的基础上解决。
如协商无果,可以申请有关部门调解或者将争议提交仲裁机构解决。
第四章合同的效力1、政府采购合同是政府采购活动的重要文件,具有法律效力。
双方应当严格遵守合同条款,履行合同义务。
2、政府采购单位有权对供应商的履约情况进行监督检查,对合同的履行情况进行评估。
第五章合同的违约责任1、若供应商未能按时交付产品或提供服务,或产品质量不符合合同约定,政府采购单位有权要求供应商承担相应的违约责任。
违约责任包括但不限于赔偿损失、扣除或减少合同款项、解除合同等后果。
2、若政府采购单位未能按时支付采购款项或提供必要协助和支持,导致供应商无法履行合同义务,政府采购单位应承担相应的违约责任。
供应商有权要求政府采购单位承担违约责任并赔偿相应经济损失。
第六章其他约定1、本合同解释权归政府采购单位所有。
对于本合同中未尽事宜,双方应当另行协商一致,并以书面形式补充合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至政府采购项目完全竣工并结清全部款项后终止。
附件:1、政府采购项目规格要求2、政府采购项目交付时间安排3、政府采购项目验收标准以上为政府采购合同的专用条款,供政府采购单位和供应商共同遵守。
合同专用条款与通用条款(必备3篇)

合同专用条款与通用条款第1篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
【版权声明】合同专用条款与通用条款第2篇合同的通用条款和专用条款如下:1.通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;2.专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
根据《民法典》第四百六十五条依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力,但是法律另有规定的除外《民法典》第四百六十六条当事人对合同条款的理解有争议的,应当依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
合同文本采用两种以上文字订立并约定具有同等效力的,对各文本使用的词句推定具有相同含义。
各文本使用的词句不一致的,应当根据合同的相关条款、性质、目的以及诚信原则等予以解释。
合同专用条款与通用条款第3篇合同的通用条款可以更改,只要双方当事人经过协商同意,合同的任一条款都可以进行变更。
但是没有经过协商一致的条款或者就变更约定不明确的,认定为没有变更合同内容。
根据2021年实施的《民法典》第五百四十三条规定,当事人协商一致,可以变更合同。
第五百四十四条规定,当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
第五百一十条规定,合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分协议书发包人(全称):瓦房店市人民政府九龙街道办事处承包人(全称):大连龙源水利工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:瓦房店市2015年农业开发土地治理项目十二标段工程地点:瓦房店市九龙街道办事处工程内容:袁沟河道治理(包括河道清淤、河堤填筑、浆砌石护岸墙)3km。
农桥一座。
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: __——资金来源:财政投资二、工程承包范围承包范围:袁沟河道治理公里三、合同工期:开工日期: 2015年9月11日竣工日期: 2016年9月10日合同工期总日历天数 365 天。
四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):贰佰陆拾肆万叁仟贰佰零肆元(人民币)¥:2,643,204 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:2015 年 9 月 8 日合同订立地点:瓦房店市九龙街道办事处本合同双方约定 3日后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序2.1合同文件组成及解释如下:按《通用条款》约定排列。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、法规3.1 本合同除使用汉语外,还使用不采用语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、法规、规章;国家现行法律、法规、规章及省、市有关规定。
4 适用标准、规范4.1 适用标准、规范的名称:国家现行标准、规范。
发包人提供标准、规范的时间:开工前。
4.2国内没有相应标准、规范时的约定:不采用5 图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数:不采用。
发包人向承包人图纸日期:开工前5.2发包人对工程的保密要求和保密期限:不采用。
6 通知6.1承包人的地址:庄河市城山镇6.2发包人的地址:瓦房店市九龙街道办事处工程师的地址:二、工程管理人员7 工程师7.1 监理单位委派的工程师姓名:——7.2 发包人代表的工程师姓名:——7.3 其他需要取得发包人批准的权利:详见《授权书》8 项目经理8.1 项目经理的姓名:李红亮三、双方一般权利和义务9 发包人工作9.3 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:以招标时现场条件为准(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、电由承包单位自行解决。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:以招标时现场条件为准(4)工程地质和地下管线资料的提供时间开工前三天内(5)由发包人办理所需证件、批件的名称和完成时间:开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前三日内发包人向承包人以书面形式交验(7)图纸会审和设计交底时间接到施工图纸三日内(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:由承包人提出保护措施并承担相关费用(9)双方约定发包人应作的其他工作:不采用发包人委托承包人办理的工作:不采用10承包人工作10.2 承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:开工前(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日向发包人提供下月工程进度计划表各一份(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明、维护设施的责任和要求:如未履行义务造成工程、财产和人身伤害、承担其责任和损失(4)向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求:不采用(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续:经发包人同意后,办理有关手续,所需费用已含在本合同价款之内。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:由承包人保护,所需费用已含在本合同价款之内(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木等的保护要求和费用承担:由承包人做好保护,所需费用已含在本合同价款之内(8)施工场地清洁卫生的要求:承包方做好施工现场清洁卫生,并承担因违反规定造成的处罚(9)约定承包人应做的其他工作及费用承担:不采用四、施工准备11 施工组织设计和进度计划11.1 承包人提供施工组织设计(设计方案)和工程进度计划的时间和要求:接到图纸并会审后三日内工程师确认的时间:接到计划三日内12施工准备12.8 发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定:开工前三日,按双方具体规定12.10 红线外临时占地租用费用承担约定:由承包人自行承担五、施工工期13 开工及延误开工13.1 单项工程工期约定:按规定时间开工完工13.3延期开工损失赔偿费及限额约定:不采用16 工程竣工16.3 提前竣工的约定:不采用六、材料设备供应17 发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备清单(可另附页):不采用17.5 发包人供应材料设备的结算办法:不采用18 承包人采购的材料设备18.1 承包人采购材料设备的约定:不采用18.5 由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。
19材料设备的检验19.3 检验费用的约定:(1)承包人承担检验费用的材料、设备:(2)发包人承担检验费用的材料、设备:七、工程质量和检验24 工程试车24.1 工程试车内容和费用承担:不采用八、安全与文明施工25 安全施工25.1 承包人安全责任的约定:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由承包人承担。
25.2 发包人安全责任的约定:不采用九、合同价款、工程量确认和工程款支付30 合同价款30.2确定合同价款的方式:(可在确定的方式打√,其他打×)√□固定价格合同□可调价格合同□成本加酬金合同合同价款约定后,任何一方不得擅自改变。
30.3 采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:1.投标人依据招标文件提供的工程量清单、设计图纸等资料并自行考虑风险因素计算投标报价。
一旦中标,投标综合单价和合同总价均不予调整。
2.投标报价中综合单价应包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、招标代理费、税金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
3.投标人应按照招标文件提供的工程量清单逐项填写综合单价及合价,投标人没有填写综合单价及合价的项目,招标人将视为此项费用已包括在工程量清单其它项目的综合单价及合价中而不予支付。
4、投标人确认工程量清单存在的缺项、漏项、计算误差或认为施工图纸存在不明确、不一致时,应以书面方式向招标人提出。
投标人应在投标截止日之前15天内,以书面形式向招标人提出,投标人未在规定时间内向招标人提出异议,则视为投标人已认可该工程量清单包含了设计文件全部内容,工程结算时合同价格不予调整。
5、招标人在工程完工后如委托中介机构做工程量审核等第三方检测,投标人应做相关配合工作。
风险费用的计算方法:风险费用含在综合单价中风险范围以外合同价款调整方法:详见51条补充条款30.4 采用可调价格合同时,合同价款调整方法:不采用30.5采用成本加酬金合同的约定:不采用31 工程量确认31.1本工程采用的工程量计算规则:√□《建设工程工程量清单计价规范》;□其他:不采用31.3 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:竣工后一周内提交工程量报告一份32 工程款支付32.1 发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例:不采用扣回工程预付款的时间、比例:不采用32.2 双方约定支付工程款(进度款)的时间和数额:按进度拨款32.7发包人未能按时足额支付工程款造成承包人拖欠民工工资时,发包人承担连带责任。
十、工程变更34 确定变更价款34.2 工程量变更幅度:详见补充条款约定增加部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定减少部分工程量的项目单价确定方法:详见补充条款约定合同中没有适用或类似于变更工程的项目单价,变更价款确定方法:详见补充条款约定十一、竣工验收和结算35 竣工验收35.1 承包人提供竣工资料的约定竣工前应向发包人提供4份竣工图35.9 中间交工工程的范围和竣工时间的约定:双方按实际情况约定十二、工程质量缺陷保修(详见附件3《工程质量缺陷保修书》)十三、违约、索赔和争议38 违约38.1 通用条款32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任不采用通用条款32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任:不采用通用条款36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任:不采用发包人违约的其他约定:38.2 通用条款16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任:承包人应承担合同价款 0.5%的违约金通用条款201.1款工程质量达不到合同约定的标准,承包人应承担的违约责任:无条件返工,并达到规定质量标准,承担合同价款10%的违约金承包人违约的其他约定:承包人正常情况下,超进度计划规定工期达10天,发包人有权解除合同,承包人应赔偿发包人损失。
40 争议40.1 解决争议的约定:本合同在履行合同过程中发生争议时,双方当事人协商解决,协商不成的,采用下列第(一)种方式解决:(一)提交大连仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院提起诉讼。
十四、施工分包41 施工分包41.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:禁止分包十五、不可抗力42 不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定:以国家有关部门认定为准十六、保险和担保43 工程保险本工程双方约定投保内容如下:(1)发包人投保内容:不采用(2)发包人委托承包人办理的保险事项:不采用(3)承包人投保内容:负责施工人员人身意外伤害保险44 工程担保本工程双方约定担保事项如下:(1)发包人向承包人提供支付担保,担保方式为不采用担保合同作为本合同附件。