合同纠纷主要内容模板(基础版)
工程纠纷调解协议书范文精选3篇

工程纠纷调解协议书范文(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:********公司乙方:********公司原甲乙双方的*******工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书: 1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币****万元(除本协议书第4条商定外的建筑物的保修、修理及后期整理均由甲方担当),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款***万元至法院并根据本协议书的商定支付;同时乙方同意申请法院解除对****万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将*****全部安装完毕;3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的**万元保证金及其银行利息由甲方签字后向****市***银行递交解封凭证。
4、乙方同意根据建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程担当设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必需的质量保修书。
5、对于***建设局质监站提出的应由施工单位供应的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内供应,并同意负全部供应责任,否则乙方每拖延一天扣付工程款***万元给甲方。
本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及***县建筑局监督站书面意见同意后由法院将***万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议商定以外的其它违约责任和经济损失。
7、本案诉讼费用由乙方担当。
甲方:******公司乙方:******公司****年**月**日工程纠纷调解协议书范文(第二篇)工程纠纷调解协议书摘要:本合同为工程纠纷的调解协议书范文,旨在为相关各方提供一份简洁明了的合同模板。
合同内容详实,包含尽可能多的必要条款,以确保各方的权益得到合理保障。
工程纠纷调解协议书甲方:(委托方名称)地址:联系电话:代表人:乙方:(承接方名称)地址:联系电话:代表人:丙方:(调解机构名称)地址:联系电话:代表人:一、背景及目的甲乙双方因工程项目(项目名称和地点)发生争议,为了避免长期的诉讼纠纷,决定通过友好协商的方式进行调解,保持良好的商业合作关系。
人民调解协议书模板(精选3篇)

人民调解协议书模板(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
编号:******当事人(自然人姓名、性别、年龄、民族、职业、单位或住址,法人及社会组织的名称、地址、法定代表人姓名和职务):******纠纷简要状况:******经调解,自愿达成如下协议:******履行协议的方式、地点、期限:******本协议一**份,当事人、人民调解委员会、所属街道司法所各执一份。
当事人(签名或盖章)调解员(签名)(人民调解委员会盖章)***年***月***日人民调解协议书模板(第二篇)标题:人民调解协议书模板摘要:本文是一份简洁的人民调解协议书模板,包括摘要和正文部分。
正文:人民调解协议书协议书编号:【编号】日期:【日期】甲方(申请人):【姓名】身份证号码:【身份证号码】住所:【住所】联系电话:【联系电话】乙方(被申请人):【姓名】身份证号码:【身份证号码】住所:【住所】联系电话:【联系电话】鉴于甲乙双方间存在【争议的事项】,为了维护双方的合法权益、促进友好解决,特达成如下调解协议:一、调解的事项双方同意调解以下争议事项:【具体争议事项描述】二、调解内容1. 双方同意通过友好协商和互谅互让的方式解决争议。
2. 【进一步调解内容,如是否支付赔偿、履行约定等】三、调解结果双方在友好协商的基础上,达成以下调解协议:1. 【具体调解结果,如赔偿数额、返还财产等】。
2. 双方自愿履行本协议的约定,解决争议,不再进行进一步的诉讼或仲裁。
四、履行期限本协议生效之日起,双方应于【具体期限】内履行协议的约定。
如逾期未履行,对方有权采取合法手段追究违约责任。
五、其他事项1. 双方同意本协议具有法律效力,并自愿承担相应责任。
2. 本协议的未尽事项由双方另行约定。
甲方(申请人):乙方(被申请人):签字:【签字】签字:【签字】日期:【日期】日期:【日期】(第二篇):1. 标题“人民调解协议书模板”居中放置,字体可适当加粗。
合同模板(精选7篇)

合同合同模板(精选7篇)随着人们法律观念的日益增强,人们运用到合同的场合不断增多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。
知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的合同模板,仅供参考,欢迎大家阅读。
合同篇1供货单位或个人(甲方)收货单位或个人(乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑模板供货事项协商一致,订立本合同。
一.工程概况工程名称:工程地点:二.产品名称、规格型号、单价三.甲方责任及义务:1.甲方应该严格按照乙方要求的模版数量及规格供货。
2.因制作工艺要求,所供应的模板实际厚度允许偏差范围在0.005m之内。
四.乙方责任及义务:1.乙方在合同期未终止前,禁止通过其他渠道采购本协议中的多层板。
五.交货及验收办法1.模板进入工地后,乙方对甲方所供的模板验收,如验收合格,开具入库单。
2.根据乙方要求,甲方供货到施工现场指定位置,堆放整齐,按工地通知时间准时送达,确保正常使用。
乙方需提前8个工作日提供采购模版数量。
3.计量方式:按现场实际验收张数为准,并作为结帐依据。
六.结算方式1.结算依据:按实际供货数量及约定价格结算,本次交易如产生所得税及其他税费,归乙方支付。
2.结算时间:乙方应在支付总欠款的80%,在支付总欠款的80%,在支付总欠款的百分之80%,在支付总欠款的80%,剩余货款在一次性结清。
3.注意事项:如因乙方原因导致工程进度拖延或停工,甲方有权终止合同,并且要求乙方偿还全部货款。
七.违约责任1、甲方必须按协议约定的时间内送货到乙方工地。
若甲方未能按约定时间供料到乙方现场,甲方负责乙方因误工产生的费用。
2、乙方须严格按合同付款时间支付货款,如因乙方不及时付货款导致供料不及时,所产生的责任归乙方负责。
3、乙方如未按约定时间付货款,合同终止,乙方需承担违约责任,并按违约货款的日万分之五承担甲方的损失,直至付清货款为止。
常用的法院调解书模板精选3篇

常用的法院调解书模板(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
甲方:********年龄:********住址:********身份证号码:********乙方:********年龄:********住址:********身份证号码:********丙方:********丁方:********甲乙丙丁四方本着互谅互让的原则,综合考虑各方实际状况,就****年****月****日发生在方工地的甲方人身损害赔偿问题,经各方协商,现达成和解协议如下:一、各方确认甲方于****年****月****日在工作中于工地受伤,后丙方垫付甲方****万元用于其治疗康复,对此,各方予以确认;二、甲方于****年****月****日治疗终结出院,连续康复,对此,各方予以确认;三、就前述甲方人身损害赔偿案件,各方同意按一下比例划分各方责任,即方责任为%,方责任为%,方责任为%;四、方一次性补偿给甲方业已发生和将来发生的与此事有关的医药费、护理费、养分费、交通费、伙食补助费、后续治疗费、残疾赔偿金以及一切补偿和赔偿费用总计人民币********元整(大写:********万元);方支付方垫付甲方的各种费用********元(大写:********万元),甲方以及甲方有关亲属、伴侣等不得用任何方式或者变相的方式以此事为由向乙方、丙方提出任何恳求,至此,各方之间在履行本协议后相互之间不再有任何债权债务纠纷。
五、、本协议经各方签字或者盖章后生效。
一式份,甲、乙双方各执一份,见证人一份,各方身份证复印件、营业执照、机构代码证复印件为本协议书附件。
甲方:********(签字)乙方:********(签字)丙方:********丁方:********见证人:********(签字)签约日期:********签约地点:********常用的法院调解书模板(第二篇)合同标题:常用的法院调解书模板摘要:法院调解书是在诉讼过程中,由法院调解员主持调解,双方达成一致意见后制作的一份书面文件。
精选合同受伤私了协议书模板实用版8篇

精选合同受伤私了协议书模板实用版8篇篇1甲方(受伤方):___________________ 身份证号码:___________________乙方(赔偿方):___________________ 身份证号码:___________________鉴于甲方在合同执行过程中遭受伤害,经过双方友好协商,决定采取私了方式解决此事,达成以下协议:一、事故概况1. 事故发生的具体时间、地点及原因。
2. 甲方的受伤情况,包括伤情、医疗诊断、治疗情况等。
3. 合同执行过程中的责任划分及双方应承担的责任。
二、赔偿事项乙方同意向甲方支付以下赔偿款项:1. 医疗费用:___________________ 元。
2. 营养费用:___________________ 元。
3. 误工费用:___________________ 元。
4. 精神损失赔偿:___________________ 元。
5. 其他相关费用:___________________ 元。
以上赔偿款项共计:___________________ 元,由乙方在签订本协议后____日内一次性支付给甲方。
三、协议条款1. 双方确认本协议内容真实、合法、有效。
2. 乙方应按照本协议约定的时间和金额完成赔偿支付。
3. 甲方应在本协议签订后出具书面收据,确认收到赔偿款项。
4. 本协议签订后,双方应互相保守此事,不得向第三方透露本协议内容。
5. 本协议履行完毕后,双方因本次事故产生的权利义务关系终止,不再相互追究责任。
6. 若乙方未按照本协议约定的时间和金额完成赔偿支付,甲方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、特别声明1. 甲方在签订本协议前已充分了解自己的伤情和权益,自愿接受本协议所约定的赔偿方式和金额。
2. 双方均已认真阅读本协议所有条款,并对协议内容不存在任何异议。
双方均明白违反协议可能产生的法律后果。
3. 本协议的签订并不意味着甲方放弃对其他合法赔偿途径的追究权。
精选合同受伤私了协议书模板实用版7篇

精选合同受伤私了协议书模板实用版7篇篇1甲方(受伤方):____________________ 身份证号码:____________________乙方(赔偿方):____________________ 身份证号码:____________________鉴于甲方在签署本协议前因意外合同事故造成身体受伤,经过双方友好协商,乙方愿意对甲方进行赔偿,双方本着公平、合理、合法的原则,就赔偿事宜达成如下协议:一、事故概述双方在此确认,甲方因合同相关事务在过程中发生意外受伤事故,事故的具体时间、地点及原因如下:时间:____年____月____日地点:____________________原因:____________________二、赔偿内容1. 医疗费用:乙方应支付甲方因本次事故产生的所有医疗费用,包括但不限于挂号费、检查费、手术费、住院费、药品费等。
2. 营养费用:乙方需支付甲方一定金额的营养费用,以助于甲方恢复健康。
3. 误工费:乙方应支付甲方因受伤导致的误工期间的工资损失。
4. 精神损失费:因本次事故给甲方带来的精神损失,乙方需支付相应的精神损失费用。
5. 其他费用:如甲方因本次事故产生的交通费用、护理费用等,乙方也应予以赔偿。
三、赔偿方式及期限1. 赔偿方式:双方约定,乙方以现金方式支付甲方的赔偿款项。
2. 赔偿期限:乙方应在本协议签署后____日内完成全部赔偿款项的支付。
四、保密条款双方同意,本协议的内容及履行情况应予以保密,不得对外泄露。
五、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定的期限和方式支付赔偿款项,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。
2. 若甲方违反本协议约定的保密义务,亦应承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在本协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本协议自双方签字之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
赔偿协议书模板通用版7篇
赔偿协议书模板通用版7篇第1篇示例:赔偿协议书模板通用版甲方(赔偿人):__________(单位或个人名称)乙方(受益人):__________(单位或个人名称)鉴于甲方与乙方就__________(事由)所产生的纠纷,经双方友好协商,为维护双方合法权益,特订立本赔偿协议,共同遵守并信守以下约定:一、赔偿总额:甲方同意向乙方支付人民币__________元整(¥__________)作为最终赔偿金额。
二、赔偿方式:甲方应当于签署本协议之日起__________日内将赔偿款支付至乙方指定的账户,支付方式为__________(支付宝/银行转账/现金等)。
三、赔偿原因:本赔偿协议系基于__________(事由)所产生的纠纷而签订,甲方同意向乙方支付上述赔偿款项,作为对乙方所受经济损失的补偿。
四、偿付责任:甲方应当按照本协议约定的金额和期限足额支付赔偿款项,不得拖欠或部分支付。
如因甲方原因导致赔偿款延迟支付,甲方应当承担逾期付款责任,按照逾期支付金额的__________%向乙方支付违约金。
五、违约责任:任何一方未履行或违约均应当承担相应的法律责任。
未经对方同意,任何一方不得擅自变更或解除本协议。
六、争议解决:因履行本协议所发生的一切争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,任一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。
七、协议生效:本赔偿协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
甲方(盖章):__________ 日期:__________乙方(盖章):__________ 日期:__________本赔偿协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
特此协议。
注:此赔偿协议书模板为通用版本,具体情况具体协商,若遇到特殊情况,可在原协议书上作出修改和补充,以符合双方的实际需要。
第2篇示例:赔偿协议书甲方:(单位或个人)鉴于甲乙双方就××事件(以下简称“事件”)产生争议,为维护双方的合法权益,经友好协商,达成如下协议:一、甲方同意在××年××月××日将××元(大写:××元整)赔偿给乙方,作为对该事件的赔偿。
合同纠纷起诉状模板范本
合同纠纷起诉状模板范本原告:(你的姓名或公司名称)被告:(对方姓名或公司名称)一、原告基本情况1. 原告(你的姓名或公司名称)系自然人(或企业),身份证号(或营业执照号)为XXX,住所地为XXX,联系电话为XXX。
2. 被告(对方姓名或公司名称)系自然人(或企业),身份证号(或营业执照号)为XXX,住所地为XXX,联系电话为XXX。
3. 原告和被告之间存在合同关系,具体合同内容为XXX。
合同签订时间为XXX,合同约定履行地点为XXX。
4. 原告认为,被告违反了合同约定,造成了原告的损失,故向法院提起本案诉讼。
二、诉讼请求1. 原告请求法院判决被告按照合同约定的内容履行其在合同中的义务,并赔偿原告因被告违约造成的损失,共计XXX元。
2. 原告请求法院判决被告承担本案全部诉讼费用。
三、事实和理由1. 据原告陈述,合同签订之初,双方均积极履行合同义务。
然而,在合同履行过程中,被告未能按照合同约定的时间和方式履行其义务,导致原告遭受了经济损失。
2. 具体而言,被告未按照合同约定的时间交付货物(或提供服务),直接影响了原告的生产经营。
在合同规定的交货期限内,被告未能按时将货物交付给原告,原告因此无法按时完成订单交付,损失了相应的订单款。
3. 原告多次催告被告履行合同义务,但被告仍未做出任何实质性的回应。
因此,原告不得不向法院提起诉讼,维护自己的合法权益。
四、证据1. 合同书及其附件(如有)。
2. 往来函电及其他证据材料。
以上事实和理由,原告特此请求法院依法判决。
希望法院审理后,能够维护原告的合法权益,维持正义。
特此起诉。
原告:(签名)日期:(年月日)。
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇
工程施工合同纠纷和解协议书模板5篇篇1甲方(施工单位):___________________乙方(业主单位):___________________鉴于甲乙双方因工程施工存在纠纷,为妥善解决纠纷并避免进一步的冲突与损失,经双方友好协商,达成如下和解协议:一、协议背景双方确认,本和解协议旨在解决因工程施工过程中的合同纠纷问题,双方愿意共同努力,通过友好协商的方式达成和解。
二、纠纷事项及原因双方确认,本次纠纷主要涉及到工程施工过程中的以下事项:1. 工程进度延迟问题;2. 施工质量及安全问题;3. 工程款项支付问题;4. 其他与工程施工相关的争议。
三、解决方案及承诺1. 甲方承诺将加快工程进度,尽力弥补因延迟造成的损失,确保工程按时完成。
2. 乙方承诺对甲方提出的工程质量和安全问题给予关注,并督促施工方进行整改,确保工程质量和安全。
3. 双方确认,对于工程款项支付问题,乙方将按照合同约定及时支付工程款项,确保工程顺利进行。
4. 双方就其他与工程施工相关的争议,经过友好协商,达成如下共识:____________。
(请根据实际情况填写)四、违约责任及法律后果1. 双方同意,如一方违反本协议的任何条款,违约方应承担由此造成的一切损失和法律责任。
2. 若因甲方违约导致工程延误、质量或安全问题,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因乙方违约导致工程款项支付问题,乙方除支付应付款项外,还应承担因此产生的利息及违约金。
五、争议解决方式1. 双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、保密条款1. 双方同意,本协议的内容及履行过程中的相关信息均为保密信息,未经双方书面同意,任何一方不得向第三方透露。
2. 保密信息包括但不限于本协议的具体条款、涉及的技术信息、商业秘密等。
七、其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。
【详尽场景版】房屋租赁合同纠纷原告代理词
房屋租赁合同纠纷原告代理词本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同主体:甲方(出租方):【甲方全称】乙方(承租方):【乙方全称】第一条租赁房屋1.1甲方保证其为租赁房屋的合法所有权人,拥有对租赁房屋的处分权。
1.2甲方保证租赁房屋不存在任何权属纠纷、租赁合同纠纷、质量问题或其他影响乙方正常使用租赁房屋的因素。
1.3乙方承租租赁房屋仅用于居住用途,不得将租赁房屋用于商业或其他非法用途。
第二条租赁期限2.1本合同租赁期限自【起始日期】起至【终止日期】止。
2.2租赁期满后,如乙方需继续承租,应提前30日向甲方提出书面续租申请。
甲方同意续租的,双方应签订书面续租合同。
第三条租金及支付方式3.1乙方应按照约定的租金标准(人民币【】元/月)向甲方支付租金。
3.2乙方支付租金的方式为每【】个月支付一次,每次支付【】个月的租金。
3.3乙方应在每个支付周期开始前5日内将租金支付至甲方指定的账户。
第四条保证金4.1乙方应在签订本合同时向甲方支付相当于【】个月租金的保证金(人民币【】元)作为租赁保证金。
4.2租赁期满或合同提前解除后,如租赁房屋及其附属设施无损坏、乙方无违约行为,甲方应在扣除乙方应付款项后,将剩余保证金无息退还乙方。
第五条维修及保养5.1甲方应确保租赁房屋及附属设施处于正常使用状态,对租赁房屋及附属设施进行定期检查和维护。
5.2乙方在租赁期间应合理使用租赁房屋及附属设施,如因乙方使用不当导致损坏,乙方应承担修复费用。
第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法继续履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约责任。
6.2甲方违反本合同第五条约定,未履行维修及保养义务的,乙方有权要求甲方在合理期限内履行维修及保养义务。
逾期未履行的,乙方有权自行维修,并从租金中扣除相应费用。
第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
7.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同纠纷主要内容模板(基础版)
Main content template of contract dispute (Basic Edition)
甲方:___________________________
乙方:___________________________
签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号:XX-2020-01
合同纠纷主要内容模板(基础版)
前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
合同纠纷,是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人的所有争议。
合同纠纷的内容主要表现在争议主体对于导致合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实以及法律关系的内容有着不同的观点与看法。
合同纠纷主要内容
合同的纠纷有:合同的效力,
即合同是否有效之争议;合同文字语言理解不一致之争议;合同是否已按约履行之争议;合同违约责任应当由何方承担及承担多少之争议;合同是否可能单方解除之争议。
合同当事人签订合同之后,理想的状态是当事人各自分别按照合同规定之内容完成应履行之义务,直至合同圆满终止。
在实践中,由于各种各样的原因,既有合同当事人主观的原因,也有情势变迁方面的客观原因。
导致合同在签订之后的履行过程中会出现各种各样的,或大或小的纠纷。
没有任何纠纷,合同即履行完毕的情况是不多见的。
尤其是在大型合同及涉外合同之中,
对于合同纠纷,有些当事人协商加以解决,有些却协商不了,就可能会使一方当事人诉诸仲裁或诉讼,一旦纠纷得不到解决,就会影响合同的正常履行,甚至扰乱社会经济秩序。
主观成因
合同是双方当事人协商一致的结果。
既然双方当事人在
自愿,平等的基础上订立了合同,那么、按合同履行义务应当是毫无疑问的。
然而,合同签订后,一方当事人可能会因为种种原因而主观上不想履行或不想完全履行合同。
例如,买卖合同中,买方与卖方签了购销钢材的合同之后,合同所确定的钢材价格上涨,卖方见如果仍按合同规定的价格交给买方,就会损失一大笔钱,于是,卖方就想提价,或毁约,或以支付违约金的方式不履行合同。
买方则不同意,坚持按事先规定的价格购买,双方遂起纠纷。
再如,技术实施许可合同中,技术转让方已经与另一方签订了独家许可合同。
但见另外一方又欲高价受让此技术,转让方则又将此技术许可给另外一方使用。
独家受许可方获知后、要求转让方赔偿损失.双方之纠纷因此而起。
可见,主观点原因往往引起违约行为,再由违约行为导致纠纷的产生。
纯粹主观上的原因是少见的,主观上原因背后往往存在着客观原因。
客观成因
一项合同,从订立到履行完毕,除了即时清结的之外,
往往经过一个较长的过程。
在合同履行过程中,也会出现一些客观上的原因,导致合同无法按约履行,由此引起纠纷。
这里所指的客观方面的成因,指由非合同当事人主观意志所导致的,不得已而为之的因合同履行过程中的变化而引起纠纷的原因。
例如,在合同履行过程中发生了不可抗力,致使合同不能全部或部分履行。
双方当事人对不可抗力的范围,遭受不可抗力的一方是否采取了措施防止损失扩大,不可抗力是否已导致合同不能履行等问题的看法上不一致,因此而起纠纷。
再如,由于双方当事人在订立合同时未考虑周全,致使合同在履行过程中出现诸如履行地点不明确,质量规格不明确等情况,协商不能达成一致时就会引起纠纷。
一项合同纠纷,有时由单纯的主观原因或客观原因而引起的,有时则既有主观原因,又有客观原因。
合同纠纷、归根到底是与双方当事人订立合同的意图相违背的,除非是一方当事人有意欺骗对方当事人.借纠纷而企图获利。
合同在履行,甚至终止时发生纠纷是在所难免的。
重要的是在发生纠纷之后如何能行之有效地去解决纠纷。
主体特定
中国《合同法》
合同纠纷的主体特定,是指合同当事人,合同纠纷涉及
到第三人的情况也存在,但并不多见,主要是发生在订立合同的双方或多方当事人之间。
纠纷内容的多样化
合同纠纷的内容涉及到合同本身内容的各个方面,纠纷
内容多种多样,几乎每一个与合同有关的方面部会引起纠纷,例如,在订立合同的当事人方面也会有纠纷,合同一方当事人是法人的分支机构,本没有对外签订合同的权利却签订了合同,一旦该方法违约但无力承担债务时,必须、也应当由设立该分支机构的法人来承担责任。
如果该法人不愿意,则纠纷就会产生。
再如,双方口头协商订立了合同,在履行过程中因对原先协商的某一条款理解不一致,因口头无书面证明,纠纷遂起等等。
属于民事纠纷
签订合同的当事人是平等主体的公民、法人或其他组织,合同行为是民事法律行为,因此,合同纠纷从本质上说是一种民事纠纷,民事纠纷应通过民事方式来解决,如协商、调解、仲裁或诉论等。
民事方式区别于行政方式和刑事方式,行政方式是通过行政手段来直接干预合同纠纷,这与合同法平等的理念不符合,在计划经济时代大量存在的行政干预,仍然存在,与中国社会主义市场经济的要求相违背,刑事方式是国家通过刑事手段来解决合同纠纷,合同一旦需要通过刑事方式解决,
就不能称为合同纠纷,而是刑事案件。
利用合同进行诈骗的情况很多,对于此类情况,应以诈骗案处理,而不是一般的合同纠纷。
合同纠纷解决方式
协商
合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。
调解
合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。
上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解,而不能进行行政干预。
当事人还可以要求合同管理机关、仲裁机构、法庭等进行调解。
仲裁
合同当事入协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
诉讼
如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。
+除了上述一般特点之外,有些合同还具有其自愿的特点,如涉外合同纠纷,解决时可能会援引外国法律、而不是中国相关的合同方面的法律。
延伸阅读:
租赁合同纠纷
居间合同纠纷案例
劳动合同纠纷案例分析
-------- Designed By JinTai College ---------。