公路工程施工监理合同专用条件新整理版
公路工程施工监理合同通用条件4篇

公路工程施工监理合同通用条件4篇篇1公路工程施工监理合同通用条件第一章总则第一条为了规范公路工程施工监理合同的签订与履行,保障工程建设的质量和进度,保护监理人、施工单位和建设单位的合法权益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程监理条例》等法律法规,制定本通用条件。
第二条公路工程施工监理合同的订立,应当遵循自愿、公平、协商一致的原则,遵循诚实信用、平等互利、合法合理的原则。
第三条公路工程施工监理合同的当事人应当依法承担合同约定的权利和义务,切实履行监理工作职责,维护国家利益和社会公共利益。
第四条公路工程施工监理合同应当遵循合同的基本原则,确定监理人与建设单位、监理人与施工单位之间的监理关系和权责,明确监理工作的目标、任务和要求,规范监理行为,明确违约责任。
第五条公路工程施工监理合同一经签订,即具有合同法律效力,各方当事人应当按照合同约定履行义务,不得擅自变更、解除合同。
第六条公路工程施工监理合同的具体内容应当根据国家有关法律、法规和标准规定,结合工程实际情况确定,确保合同的合法性和有效性。
第二章监理人的权利与义务第七条监理人有权按照合同约定和监理规范,实施对施工单位的监理工作,对建设单位提供监理咨询服务。
第八条监理人有义务维护建设单位的利益,保障公路工程施工的质量和进度,提高工程建设的效益和安全。
第九条监理人应当具有监理相关资质,并具备从事监理工作的能力和经验,熟悉国家有关规定和标准,熟悉工程监理技术和方法。
第十条监理人应当认真履行监理工作职责,保证监理工作的独立性和客观性,不得与施工单位及其他利益相关方发生利益冲突。
第十一条监理人应当及时向建设单位和施工单位反馈工程施工情况和存在的问题,协助解决监理过程中发生的纠纷和争议。
第十二条监理人应当按照合同约定履行监理工作,保证工程施工符合国家有关规定,工程质量符合要求,工程目标进度得以实现。
第十三条监理人应当制定监理工作方案、计划和程序,并进行动态调整,确保监理工作的全面性和连续性。
公路工程施工监理合同范本专用条件4篇

公路工程施工监理合同范本专用条件4篇篇1公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理人应根据招标文件中的规定进行监理工作,对施工单位的施工行为进行全程监督和管理,保证工程质量,确保工程按照设计要求和合同约定进行施工。
二、监理人应具有相关的专业资格和资质,并拥有丰富的监理经验。
监理人应当派遣专业监理人员到工程现场进行监理工作,并确保其具备足够的监理人员数量和技术力量。
三、监理人应当配备必要的监理设备和工具,包括但不限于测量仪器、监控设备等,以保证监理工作的顺利进行。
四、监理人应当遵守国家相关法律法规和规范标准,不得违反国家规定进行监理工作。
五、监理人应当按照合同规定履行监理义务,认真记录施工过程中出现的各种问题和异议,并及时向施工单位和业主报告。
六、监理人应当保持与施工单位的良好沟通,及时协调解决工程中出现的问题,确保工程进度和质量不受影响。
七、监理人应当对施工单位提出的技术要求和合同约定进行审查,并及时向施工单位提出改进建议或者要求。
八、监理人应当认真履行监理义务,不得随意放任施工单位违反合同约定进行施工,必须对工程执行进行全程监控。
九、监理人应当定期向业主提交监理报告和总结,清晰记录工程进展情况和存在的问题,并提出合理的处理建议。
十、监理人应当认真处理施工单位提出的工程变更申请,确保变更工程符合相关规范和标准,并及时向业主做出报告。
十一、监理人应当配合施工单位进行质量验收工作,及时发现并处理工程质量问题,确保工程竣工后符合相关标准和要求。
十二、监理人应当认真履行监理合同的其他约定,保证监理工作的顺利进行,确保工程顺利完成。
综上所述,监理人应当严格遵守合同条款,认真履行监理义务,确保工程施工过程的顺利进行,并最终保证工程的质量和安全,维护业主的利益。
【公路工程施工监理合同范本专用条件】的规定是合同中最为重要的一部分,监理人必须严格遵守,以确保工程质量和安全。
篇2公路工程施工监理合同范本专用条件一、背景介绍公路工程是国民经济的重要支柱产业,能够促进地区经济发展和社会稳定。
公路工程施工监理合同专用条件整理版(二篇)

公路工程施工监理合同专用条件整理版第一章总则第一条目的和基本原则本合同的目的是为了对公路工程施工过程进行监督和管理,确保施工按照合同约定和相关法律法规的要求进行,并具备安全、质量和进度的可控性。
本合同的基本原则是公正、公平、合理、协商一致原则。
第二条定义和解释1.监理:指根据合同约定,对工程施工过程和质量进行监督、检查、评价和协调的行为。
2.监理单位:指被雇主委托负责对工程施工过程进行监理的专业机构或组织。
3.监理工程师:指由监理单位派出,并经工程项目实施部门批准,负责对工程施工过程进行监理的专业人员。
4.施工单位:指被雇主委托进行工程施工的承包商。
5.雇主:指发包人或业主。
6.工程师:指由雇主指派,并经监理单位批准,负责指导、监督和管理工程施工的专业人员。
7.合同价款:指雇主向施工单位支付的工程施工费用。
第三条监理单位的责任和义务1.监理单位应当具备相应的监理资质,并按照法律法规的要求履行监理职责。
2.监理单位应当有监理工程师参与合同的履行,负责对工程施工过程进行监督和管理,并向雇主提供监理报告。
3.监理单位应当按照相关标准和规范对工程施工质量进行抽查和检验,并对施工单位发现的质量问题提出整改意见。
4.监理单位应当对施工单位提出的变更设计方案、施工方案和工程技术问题进行评估和审核。
第四条施工单位的责任和义务1.施工单位应当具备相应的施工资质,并按照合同的要求进行工程施工。
2.施工单位应当按照合同约定的工期完成工程施工,并保证施工质量符合合同要求。
3.施工单位应当按照合同约定的支付方式和进度要求向雇主申报工程进度和费用,并如实提供相关施工资料。
4.施工单位应当按照监理单位的要求进行验收,并对发现的质量问题及时整改。
第五条雇主的责任和义务1.雇主应当按照合同约定的支付方式和进度要求向施工单位支付合同价款,并及时提供工程款项。
2.雇主应当按照合同约定的时间和方式向监理单位提供相关工程文件和资料。
3.雇主应当配合监理单位对工程施工过程进行监督和管理,并及时处理监理单位提出的问题和建议。
公路工程施工监理合同范本专用条件8篇

公路工程施工监理合同范本专用条件8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理方):____________________鉴于甲方委托乙方对公路工程施工进行监理,经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,为了明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,达成如下合同专用条件:一、合同背景及目的本合同基于公路工程施工监理需求,旨在明确监理工作的范围、内容、质量标准和双方责任等,确保工程按期完成并符合相关规定和标准。
二、工程概况工程名称:____________________公路建设工程工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量要求:符合国家相关标准及规范开工日期:____________________竣工日期:预计____________________工程投资规模及监理费总额等具体事项将在合同主体部分进行约定。
三、监理工作内容和要求1. 乙方应根据甲方提供的施工图纸和相关技术规范,对工程施工进行全面监理。
包括质量控制、进度控制、安全监管等。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进度和存在的问题。
对甲方提出的建议和意见,乙方应及时反馈并落实整改措施。
3. 乙方应协助甲方处理施工现场的突发事件和重大问题,确保工程进度和质量不受影响。
4. 乙方应按照约定的时间和标准完成监理报告的编制和提交。
报告内容应包括工程进度、质量状况、存在问题及建议等。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定,具体金额将在合同主体部分明确约定。
2. 支付方式:甲方应按约定时间向乙方支付监理费用。
支付周期、比例和方式等将在合同主体部分详细规定。
五、工期及违约责任1. 乙方应按时完成监理工作,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,由此导致的工期延误由甲方承担责任。
公路工程施工监理合同通用条件5篇

公路工程施工监理合同通用条件5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理的事宜,达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成公路工程施工项目,并希望聘请具备专业资质的监理单位进行工程监理,以确保工程质量和进度符合合同约定和相关法律法规的要求。
乙方愿意接受甲方的委托,按照本合同的约定,履行监理职责。
二、监理工作内容1. 监督施工单位按照施工图纸、技术规范及施工合同进行施工。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 验收施工单位的隐蔽工程、分项工程等。
4. 监督施工现场的安全生产、环境保护等工作。
5. 编制工程进度报告,掌握工程进度情况。
6. 协调解决施工中出现的问题,确保工程顺利进行。
三、监理工作方式乙方应采取现场驻场监理与巡视检查相结合的方式,对公路工程施工进行全面监理。
乙方应配备足够的监理人员,确保监理工作的质量和效率。
四、监理工作期限本合同的监理工作期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
五、合同价格及支付方式1. 甲方应按约定支付乙方监理费用,具体金额和支付方式详见合同附件。
2. 乙方应在完成监理工作并提交结算报告后,向甲方提交支付申请。
甲方在收到申请后,按照合同约定的支付方式进行支付。
六、保密条款乙方在履行监理职责过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密及其他不宜公开的信息,乙方应予以保密,未经甲方书面同意,不得向第三方泄露。
七、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付相应的违约金。
3. 若因乙方的过失或违规行为造成甲方损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决方式本合同的履行过程中发生的争议,双方应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
公路工程施工监理合同专用条件5篇

公路工程施工监理合同专用条件5篇篇1公路工程施工监理合同专用条件一、为了规范公路工程施工监理合同的签订和履行,保障工程质量,保障当事人的合法权益,特制定本专用条件。
二、监理单位应具备国家授权的监理资质,与施工单位依法签订监理委托合同。
除法律法规规定的例外情况外,未经监理单位书面同意,不得变更监理单位。
三、监理单位应按照国家有关法律法规和标准,参照监理规程,严格监理工程质量,确保工程施工的合理性和安全性。
监理单位应当配齐监理人员,并负责监理人员的继续教育和培训。
四、施工单位应具有相应的资质和经验,严格按照设计文件和相关规范规定进行施工作业。
不得擅自变更工程设计,或者在未经监理单位同意的情况下进行违规施工行为。
五、监理单位应当按照约定的监理范围和监理任务,对施工单位的工程施工过程和工程质量进行监理检查,及时发现和纠正问题,与施工单位共同做好工程质量保障工作。
六、监理单位应当按照合同约定的监理周期和工程进度,及时向业主和施工单位提交监理报告,协助解决工程施工过程中的各种问题,确保工程顺利进行。
七、施工单位应当配合监理单位的监理工作,按照监理单位的要求提供必要的资料和工程进展情况,确保监理工作的顺利进行。
八、监理单位在监理工作中发现工程质量问题时,应当及时向业主和施工单位提出检查意见,并要求施工单位及时整改。
如施工单位对整改意见存在异议,监理单位应当与施工单位、设计单位和业主协商解决,确保整改工作达到满意要求。
九、施工单位应当按照监理单位的要求,及时整改工程质量问题,并严格按照监理要求的工程标准和规范重新施工。
监理单位应对施工单位的整改工作进行监督和验收,并对整改结果做出评价。
十、监理单位应当建立健全监理档案,记录监理工作的各个环节和结果,对施工单位的工作进行评价和总结,及时向业主提供监理报告,并对工程质量进行评价和监督。
十一、施工单位和监理单位在合同履行过程中发生争议时,应当通过友好协商解决。
如无法达成协议,可依法进行仲裁或诉讼解决。
公路工程施工监理合同范本专用条件5篇

公路工程施工监理合同范本专用条件5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1公路工程施工监理合同范本专用条件一、监理业务的范围和内容1. 根据合同的约定,监理人应就工程建设过程中施工单位进行的工程质量控制和质量保证措施进行监督检验,并且发现存在质量问题时,应即时通告施工单位,并向建设单位出示监理报告并提出整改要求。
2. 监理人应根据合同要求,组织全程监理,包括但不限于材料验收、合格证明、过程检验、结构安全核查和质量检验等。
3. 在工程施工阶段,监理人应对施工单位提供的工程计划、进度计划、质量保证计划、安全措施等进行核查,并根据实际情况提出相应建议。
4. 监理人应在工程施工结束后对整个工程过程进行总结评价,并向建设单位出具监理报告,提出工程的正式验收意见和建议。
二、监理人资格要求1. 监理人应具有相应的监理资质和相关工程技术专业知识,能够独立进行监理工作。
2. 监理人应具备一定的施工管理和工程质量检验经验,能够准确判断工程质量状况和存在的问题。
3. 监理人应具有良好的沟通能力和团队协作精神,能够有效协调施工单位、建设单位和监理单位之间的关系。
4. 监理人应遵守监理行业的相关法律法规和行为准则,保持独立、公正和客观的监理态度。
三、监理范围变更和补充1. 在监理过程中,如果发现原有监理范围不足以满足实际监理需求的情况,监理人有权提出监理范围变更和补充的意见,并经施工单位和建设单位协商确认后进行调整。
2. 监理范围变更和补充应当及时书面通知所有相关方,并在监理合同中作出相应修改。
四、监理费用1. 监理费用应根据实际监理工作量和监理难度确定,由建设单位承担。
2. 监理费用支付应按照约定的时间节点和支付方式进行支付,建设单位不得拖欠监理费用。
3. 如因监理人工程监理工作之必要,涉及监理范围外的工作,由监理人提出工作量报价,经审核后由建设单位及时支付。
五、监理结果处理1. 监理人应当根据实际监理情况对工程质量、施工质量和遵守合同等方面进行评价,并在监理报告中提出意见和建议。
公路工程施工监理合同范本最新整理版6篇

公路工程施工监理合同范本最新整理版6篇篇1合同编号:_________甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理一事,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________工程地点:_________二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工内容及关键部位。
2. 监理内容:施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制及安全生产监督。
三、监理方式1. 甲方委托乙方进行全过程、全方位的施工监理。
2. 乙方应派驻足够数量的、经验丰富的监理工程师进驻现场,按照监理规范及本合同的要求进行监理工作。
3. 乙方应确保监理工作的连续性和稳定性,不得擅自更换派驻的监理工程师。
如需更换,应提前征得甲方同意。
四、监理期限1. 本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 如因不可抗力导致监理期限延误,双方应协商解决。
五、费用与支付1. 甲方应向乙方支付监理费用,具体金额根据工程的实际情况和双方的约定确定。
2. 甲方应在签订合同后7个工作日内向乙方支付监理费用的50%作为预付款。
剩余50%的监理费用应根据工程进度和双方约定进行支付。
3. 乙方在收到甲方支付的监理费用后,应开具相应的发票。
六、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定进行监理工作。
(2)甲方应提供必要的工作条件和生活环境,确保乙方能够正常进行监理工作。
(3)甲方应尊重乙方的意见和建议,对合理的建议应予以采纳。
2. 乙方的权利与义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用。
(2)乙方应按规定进行监理工作,确保工程质量、进度和安全。
(3)乙方应对施工过程中的问题及时发现并提出建议,确保工程顺利进行。
(4)乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露相关信息。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲方违反合同约定,未向乙方支付监理费用的,乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用并承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载公路工程施工监理合同专用条件新整理版
甲方:___________________
乙方:___________________
日期:___________________
参阅通用条件111
项目例项目名称、立项证明、项目情况112
工程例工程地点、工程造价、工程概况。
25
业主财产例当监理服务完成或中止时,业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。
由监理单位负责上述移交工作时,相应费用的计算方法。
26
保密例业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。
41
监理单位的赔偿责任例监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失,应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。
赔偿金=受损工程的相应监理费×监理单位应承担责任的比例42
业主的赔偿责任例业主违反监理合同的规定,并因此造成监理单位的经济损失,应据实向监理单位赔偿。
赔偿金=监理单位的直接经济损失44
赔偿的限额例监理单位的累计赔偿限额监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____%建议比例5%~10%,当达到此限额时,业主有权单方面中止监理合同,并没收监理单位的履约担保全。
业主的累计赔偿限额业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。
452
履约担保业主应根据实际情况,考虑多种监理单位的履约担保方式。
例担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额占监理合同金额的比例,建议比例5%~10%。
462
业主要求的保险例保险的种类、保险的期限、业主的条件。
52
监理服务的时间和期限例进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。
544
物价变动的补偿办法例业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减,予以或不予弥补扣除及其计算方法。
621
监理服务费用的支付期限例自监理合同附件中二、4规定的业主支付日起算;当地资币_____日外币______对过期应付款项的补偿利率每日_____‰63
货币例业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。
72
语言和法律例监理合同的主导语言。
监理合同所遵循的法律。
73
_____奖励例业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面,对监理单位的奖励办法合理化建议奖励办法________________________提前工期奖励办法________________________优质工程奖励办法________________________节约投资奖励办法________________________752
版权例未经业主同意,监理单位不得出版的资料内容。
8
争端的解决最终解决争端的方式,可选择仲裁或问法院起诉。
例双方在此一致同意遵守本仲裁规则,并放弃任何形式的上诉权力。
仲裁规则修正、补充或删除通用条件的条款双方可根据各自不同的项目特点和环境,针对通用条件中不适用的条款,在此对其予以修正、补充或删除,并在执行过程中以专用条件为准。